低压电力受电工程合同
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
低压供电合同协议书
低压供电合同协议书甲方（供电方）：乙方（用电方）：根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，为明确双方在供电过程中的权利和义务，实现安全、合理地供电和用电，经双方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。
一、受电地点、受电电压、受电容量1. 受电地点：____________________2. 受电电压：380V3. 受电最大容量：____________________二、供电设施维护管理责任1. 经双方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在用户进线侧开关上闸嘴处。
分界点电源侧供电设施属甲方，由甲方负责运行维护管理；分界点负荷侧供电设施属乙方，由乙方负责运行维护管理。
2. 甲方、乙方分管的用电设施，未经对方同意，不得操作或更动。
如因紧急事故必须操作或更动者，事后应在12小时内通知对方。
3. 在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。
甲方、乙方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应责任。
三、供电质量1. 甲方应保证供电质量符合国家规定标准，确保乙方正常生产、生活用电。
2. 乙方如发现供电质量问题，应及时向甲方反映，甲方应在接到反映后及时处理。
四、电费结算1. 乙方应按国家规定的电价支付电费，电费结算周期为一个月。
2. 乙方应在每月末日前将当月电费支付给甲方。
3. 甲方应提供合法的电费收费凭证。
五、违约责任1. 双方应严格履行本协议，如一方违约，应承担违约责任。
2. 甲方未按约定供电，乙方有权要求甲方赔偿损失。
3. 乙方未按约定支付电费，甲方有权采取措施制止供电，并要求乙方支付违约金。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，期满后双方可续签。
供配电工程合同协议书范本
甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。
4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。
5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。
乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。
第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。
2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。
第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。
2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。
（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。
第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。
2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。
3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。
低压配电工程分包合同
低压配电工程分包合同背景介绍一、合同双方二、工程概况1.工程名称：低压配电工程2.工程地点：（填写工程所在地）3.工程范围：（详细描述工程范围和内容）三、工程分包内容–电源开关的安装和调试；–配电盘的安装和调试；–电缆敷设和连接。
1.分包进度：乙方应根据甲方的工期要求，合理安排分包工程的进度，确保工程按时完成。
四、分包合同条款1.总价款：本分包合同的总价款为（填写金额）人民币，包括人工费、材料费、机械设备费等。
–预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；–进度款：乙方完成工程的一定比例后，甲方应按照实际完成比例支付相应的进度款；–竣工结算款：乙方完成工程并通过验收后，甲方应支付剩余款项。
2.质量要求：乙方承包的工程应符合国家相关的技术标准和质量要求，如有不合格情况，乙方需负责免费修复。
3.迟延责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担迟延责任并支付相应的违约金。
4.保险责任：工程进行期间，乙方应负责购买施工意外险等相关保险，以确保工程期间的人员财产安全。
五、合同变更和解除1.合同变更：如在工程实施过程中，甲方和乙方需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订变更协议。
–经双方协商一致；–乙方出现重大违约行为；–甲方无法支付款项或违反合同约定。
六、争议解决对于因履行合同而发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。
七、附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
请根据具体情况修改和完善本合同内容，确保合同符合法律法规和双方的实际需求。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
低压供电合同
供用电合同（低压供电）低压供用电合同合同编号：供电方(甲方)：签订地点：用电方(乙方)：签订日期：年月日为明确甲方和乙方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、用电地址、用电性质和用电容量1.用电地址：。
2.用电性质：。
3.用电容量：千瓦。
二、供电方式1.甲方向乙方提供交流50Hz、220/380伏电压的电源向乙方供电。
2.供电方式采用：(1)甲方从线路公用变号（低压杆或分线箱）接线，向乙方供电。
(2)备用电源采用：a.甲方从线路公用变号（低压杆或分线箱）接线向乙方供电。
b.乙方自备电源。
自备发电机容量为千瓦。
3.具体供电接线方式见附图《供电接线、产权分界及计量点示意图》。
三、供电质量1.在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电。
2.如乙方的功率因数、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷对供电质量产生影响或对安全运行构成干拢和妨碍时，乙方必须采取措施予以消除，如不采取措施或采取措施不力，达不到国家标准GB12326-90或GB/T15543-1995规定要求时，甲方无义务保证其电能质量，乙方应依法承担相应责任。
3．在电力系统正常运行的情况下，甲方应向乙方连续供电。
但因发电出力和供电能力及为了保障电力系统的公共安全和维护正常供用电秩序，甲方依法按规定事先通知的停电，乙方应予以理解和配合。
四、用电计量1.甲方根据乙方不同电价类别的用电，分别安装用电计量装置。
计量表计产权属。
用电计量装置的记录作为向乙方计算电费的依据。
2.用电计量装置主要参数及计量关系：3.用电构成及比例：4. 乙方用电构成和比例发生变化时应及时通知甲方核定。
甲方每年至少对其核定一次，乙方应当予以配合。
5.甲方装设在乙方受电装置中的用电计量装置的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封以及抄表等项工作由甲方办理，乙方应对甲方的工作提供方便。
2022低压供用电合同5篇
2022低压供用电合同5篇低压供用电合同1供电方(供方)：___________法定_________________法定代表人：_______________委托代理人：_______________联系人：___________________电话：_____________________传真：_____________________邮编：_____________________开户银行：_________________帐号：_____________________税务登记号：_______________营业执照号：_______________组织机构代码号：___________供电方(供方)：___________法定_________________法定代表人：_______________委托代理人：_______________联系人：___________________电话：_____________________传真：_____________________邮编：_____________________电费开户银行：_____________帐号：_____________________税务登记号：_______________营业执照号：_______________组织机构代码号：___________为明确供电企业和电力用户在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《申华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
用方在订立本合同时已阅读并充分了解《上海市电力公司供电营业细则》有关内容，并同意遵守。
一、用电地址、用电类别:1、用电_____________________________2、用电类别:(工业/非工业/农业/商业/宾馆)3、用方休息日:___________________________二、供电方式、用电容量1、供方向用方提供三相交流50Hz380伏电压的电源。
电力低压改道工程施工合同范本
电力低压改道工程施工合同范本合同编号：XXX-XXXX-XXXX甲方：XXXX电力有限公司地址：XXXXXX联系人：XXX电话：XXX-XXXX-XXXX乙方：XXXX施工公司地址：XXXXXX联系人：XXX电话：XXX-XXXX-XXXX一、工程概况1.1 项目名称：电力低压改道工程1.2 工程地址：XXXXXX1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责对电力低压线路进行改道施工。
1.4 工期：本工程预计工期为XXX天，具体工期根据实际情况协商确定。
二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：本工程的合同价款为XXXXX元（大写：人民币XXXXXXXX 元整）。
2.2 支付方式：甲方按照以下方式支付合同价款给乙方：（1）工程开工前，甲方支付合同价款总额的XX%作为预付款；（2）工程完成后，甲方支付合同价款总额的XX%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付合同价款总额的XX%作为质保金，质保期为XXX个月。
三、工程质量要求3.1 乙方应按照国家有关标准和规范的要求进行施工，确保工程质量符合相关要求。
3.2 乙方应采用符合国家标准的材料和设备进行施工，确保工程质量稳定可靠。
3.3 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工方案和施工计划，并在施工过程中及时调整和优化。
四、工程变更和索赔4.1 如因甲方原因导致工程变更或延期，乙方有权要求甲方支付相应的工程变更费用或延期费用。
4.2 如因乙方原因导致工程变更或延期，乙方应承担相应的费用或赔偿责任。
五、工程保险5.1 乙方应按照国家有关规定，为本工程投保施工一切险和第三者责任险，并在合同签订后五个工作日内向甲方提供保险单。
5.2 如因乙方过失或疏忽导致工程质量问题或人身伤亡事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。
六、违约责任6.1 如乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金，违约金为合同价款总额的X%。
6.2 如甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金为未支付金额的X%。
低压配电照明工程合同模板
低压配电照明工程合同模板一、合同编号：[填写合同编号]二、甲方（业主）：[填写业主名称]三、乙方（承包商）：[填写承包商名称]四、合同内容：1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程范围：包括但不限于低压配电系统的设计与施工、照明设施的安装与调试等。
4. 工程质量：应符合国家现行相关标准和规范要求，确保工程安全、可靠、美观。
五、合同价格：合同总价：[填写合同总价]元，包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
六、付款方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后[填写天数]天内支付合同总价的[填写百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按合同约定支付相应进度款项。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在[填写天数]天内支付剩余合同款项。
七、工期要求：乙方应于[填写日期]前完成全部工程，并确保工程质量符合要求。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商解决。
八、质量保证：乙方应对所提供材料的质量负责，并对施工过程中的质量问题负全责。
工程竣工后，乙方应提供相应的质保服务。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同条款，应承担相应的违约责任，具体责任按照合同约定执行。
十、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
十一、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
低压电力受电工程合同
甲方：
乙方：
因甲方新建用电，需在用电。
受甲方委托，为明确双方责任，权利和义务，经双方友好协商，就有关事宜达成一致意见，特制定本合同。
一、工程施工范围及内容：架设50mm2四线铜芯电缆，安装计量装置。
二、乙方进入施工现场前，甲方应提前做好涉及工程的相关配套市政设施审批、建（构）筑物拆除（迁），线路通道红线的确定、青苗补偿等前期协调工作。
三、开工及竣工时间：自合同签订之日起，乙方保证个工作日内完工，因不可抗力或甲方原因造成工期延误除外。
四、乙方在施工前应将施工方案告知甲方，在施工过程中，甲乙双方应积极配合，为工程施工提供方便。
五、乙方应安全、正确的组织施工，因乙方原因造成的安全事故及损失，由乙方全部负责。
六、乙方必须严格按照设计文件和图纸进行施工，不得随意更改设计，若确需变更，应经设计方和甲方认可后，方可按设计变更进行施工。
七、工程质量验收：工程施工完毕后，甲、乙双方共同按照设计文件及国家有关标准进行验收，验收合格后，乙方在确无影响线路安全运行情况下使用。
八、工程费用及付款方式：经甲乙双方协商，本工程费用为人民币 .
九、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，至付清工程款后自动失效，双方均应严格遵守。
若发生争议，协商不成可向合同签署地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。
甲方：乙方：
法人代表或授权代理人签字：法人代表或授权代理人签字：电话：电话：
合同签署地：
合同签署时间：
帐号：
开户行：。