2018 年一级建造师模考《建设工程法规及相关知识》(二)
2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【参考答案】D【解析】建设民事商事法律关系有以下特点:第一，建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系。
第二，建设民事商事关系是平等主体之间的关系。
第三，建设民事商事关系主要是财产关系。
第四，建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性。
在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。
合同关系就是一种民事商事关系。
2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【参考答案】B【解析】A选项错误，特别法优于一般法，是指公法权力主体在实施公权力行为中，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定。
C选项错误，任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。
D选项错误，在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。
行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
3.下列法人中，属于特别法人的是（）。
A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【参考答案】D【解析】机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。
18年 一建 法规 模拟卷 (二)含答案_201808151100531(1)
2018 年全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考题（二）一、单项选择题(共 70 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1.关于设区的市人大以及常委会可以制定的地方性法规的说法，正确的是（）。
A.需报省、自治区的人民代表大会常务委员会备案后施行B.省、自治区的人民代表大会常务委员应当对其合法性进行审查C.同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规不抵触的，应当在 3 个月内予以批准D.其涵盖的范围包括城乡建设与管理、环境保护和社会治安三个方面2.关于法规和规章备案的说法，正确的是（）。
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.部门规章报送国务院和全国人大常委会备案C.省级地方政府规章报送国务院和全国人大常委会备案D.设区的市级地方政府规章报送省政府和省人大常委会备案3.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。
A.建设单位和监理单位的关系属于法定代理B.建设工程的代理活动中，委托人知道代理人的行为不做否认表示的，视为同意C.代理活动可能涉及三方当事人,也可能涉及两方当事人D.建设工程招标活动应当委托代理4.张某受施工企业甲委托采购某种特殊的建筑材料，由于自己临时有事就委托自己的朋友李某去采购，事后也没有得到甲的追认。
下列说法中，正确的是（）。
A.甲可以就代理事务直接指示转委托的李某B.张某仅就李某的选任以及对李某的指示承担责任C.如果张某的行为未经施工企业甲追认，张某应当对转委托的李某的行为承担责任D.如果张某的行为经过施工企业甲追认，张某对于该转委托行为不用再承担任何责任5.张某从自己承包的土地上出入不便，遂与李某书面约定在李某承包的土地上开辟一条道路供张某通行，但没有进行登记。
关于该约定性质和效力的说法，错误的是（）。
A.通过该合同，张某获得了一种用益物权B.如果李某将其承包的土地转让给他人，受让人可以不让张某在自己的土地上通行C.张某所获得的物权已经设立D.如果张某将其承包的土地转移给他人，受让人有权在李某承包的土地上通行6.某施工项目在施工过程中，材料供应商与甲施工企业签订了建材买卖合同，但误将建筑材料发货给了乙施工企业。
2018年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析
2018 一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题1. 下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。
.A．招标代理 B．采购代理 C．诉讼代理D．指定代理【答案】D【解析】本题考查的是代理的法律特征和主要种类。
指定代理属于根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。
2. 下列物权中，不属于用益物权的是（）。
A．土地所有权 B．土地承包经营权 C．建设用地使用权 D．地役权【答案】A【解析】本题考查的是物权的法律特征和主要种类。
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
3. 某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付 20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。
A．建设用地使用权 B．地役权 C．相邻权 D．宅基地使用权【答案】B【解析】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。
地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。
4. 国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。
A．占有权 B．使用权 C．收益权 D．所有权【答案】D【解析】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。
我国实行土地的社会主义公有制。
5. 按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。
A．债 B．所有权 C．知识产权D．担保物权【答案】A【解析】本题考查的是债的基本法律关系。
债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定权利和义务关系。
6. 关于知识产权的说法，正确的是（）。
A．知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B．知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权 C．我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D．构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A【解析】本题考查的是知识产权的法律特征。
2018一建《建设工程法规》试题及答案汇编
《建设工程法规》及解析2018一级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析一 (2)2018一级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析二 (20)2018二级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析三 (43)2018一级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析四 (63)2018一级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析五 (80)2018一级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析六 (95)2018一级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析七 (107)2018一级建造师考试试题汇编《建设工程法规》及解析八 (126)《建设工程法规》及解析一一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1—级建造师执业资格的注册管理机构是（）A. B.C. D.【答案】D【解析】一级建造师注册，由省级建设主管部门初审，并报建设部或其授权机构审批。
二级建造师，由省级建设主管部门审批，并报建设部或其授权机构备案。
需要掌握：一级建造师注册机关是建设部，二级建造师备案机关是建设部。
在当年的教材和大纲里没有本考点，因此本题作为第一次考试的第1题居然是个超纲题。
后来05年第一次考二级第1题居然还是超纲题！呵呵。
2）A. B.C. D.目预算工作【答案】A【解析】本题考点已删除。
2004年《建造师管理暂行规定》中，规定建造师的执业范围是：（1）担任建设工程项目施工的项目经理；（2）从事其他施工活动的管理工作；（3）法律、行政法规或国务院建设主管部门规定的其他业务。
由上述规定，可以合理推断，A属于建造师的主要执业范围。
3A. B.C. D.【答案】D【解析】本题考点为民事法律行为的成立要件（二）。
当事人意思表示真实是指其“表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致”，即“效果意思与表示意思相一致”。
4A.B.C. D.【答案】A【解析】在诉讼时效的最后6个月内，因①不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 模考点题(2)
【第26题】甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出信函，要求其在一个月内按市场价供货1000吨。
乙回函表示一个月内可供货600吨，甲未作表示。
下列表述正确的是（）。
A.甲的信函属于不可撤销的要约B.乙的回函属于承诺行为C.甲在乙回函前可以撤销要约D.该供货合同已经成立【答案】A【第27题】根据2013版《建设工程施工合同（示范文本）》约定，（）。
A.实际开工日期是合同协议书中载明的开工日期B.因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担费用和工期，并支付承包人利息C.承包人逾期竣工的，支付违约金后，应当修补缺陷并继续完成工程D.实际竣工日期是指竣工验收合格日期【答案】C【第28题】根据《最高人民法院关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》，（）。
A.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不予支持B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持C.当事人对工程款支付时间约定不明，且工程没有交付的，应当以提交竣工结算文件日为应付款时间D.当事人对工程欠款利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持【答案】C【第29题】某施工分包合同中约定了如下免责条款，无效的是（）。
A.因停水停电导致工程一周内累计停工不超过8小时的，工期不予顺延B.因设计变更导致分项工程量增减不超过5%的，合同价款不予调整C.分包单位不按照施工组织设计施工，发生质量事故的，承担全部责任D.分包单位不服从管理，导致发生安全事故的，自行承担全部责任【答案】D【第30题】甲施工单位委托某乙代为采购10吨16mm螺纹钢，并约定最高采购价格2000元/吨。
乙持授权委托书向丙供应商采购，丙提出供货价格最低为2300元/吨，并就此发函催告了甲，但甲未置可否。
一个月后，丙将货物发到甲的施工现场，甲因为工地急需，接受货物并支付了部分货款。
此后丙索要余款，甲只同意按2000元/吨支付。
则以下说法错误的是（）。
2018年一级建造师考试真题卷《建设工程法规及相关知识》
2018年一级建造师考试真题卷《建造工程法规及相关常识》•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.未成年人暗里与法人安排签定的修建合同归于__。
A．可改变合同B．有用合同C．效能待定合同D．可吊销合同参考答案：C效能待定合同是指合同尽管现已建立，但因其不完全契合合同的收效要件，因而其法令效能能否产生还不能承认，一般须经权利人承认才干收效的合同。
未成年人不具有民事权利能力和民事行为能力，因而该合同为效能待定合同。
2.债款人搬运债款时，下列表述正确的是__。
A．有必要告诉债款人B．不能改动合同内容C．有必要经债款人赞同D．有必要进行赞同、挂号参考答案：C合同债款的搬运有必要获得债款人的赞同。
这是因为债款承当直接影响到债款人的利益。
债款人的信誉、资力是债款人利益得以完成的确保，假如债款人不经债款人赞同而将债款搬运，则债款人的利益将难以承认，有可能会因为第三人实行债款能力差而使债款人的利益受损。
所以，为保护债款人的利益，债款承当有必要事前征得债款人的赞同。
3.《建造工程安全出产管理条例》规则，__担任对安全出产进行现场监督查看。
发现安全事端隐患，应当及时向项目担任人和安全出产管理安排陈说；对违章指挥、违章操作的，应当当即阻止。
A．施工单位B．出产技能管理人员C．监理单位D．专职安全出产管理人员参考答案：D根据《建造工程安全出产管理条例》第二十三条规则，施工单位应当建立安全出产管理安排，装备专职安全出产管理人员。
专职安全出产管理人员担任对安全出产进行现场监督查看。
发现安全事端隐患，应当及时向项目担任人和安全出产管理安排陈说；对违章指挥、违章操作的，应当当即阻止。
4.林某于2004年6月1日欠李某工程款8000元，并容许于2005年6月1日前还款，但直到2005年8月1日林某仍未还款。
尔后，李某除了在2006年5月10日向林某索要欠款外，再未找过林某。
2018一级建造师《工程法规》模考试题及答案
2018一级建造师《工程法规》模考试题及答案
A，
【解析】建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为 3 年，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
2.根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为( )。
A.终身不予注册
B.吊销执业资格证书，5 年内不予注册
C.责令停止执业3 年
D.责令停止执业1 年
【答案】A，
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业 1 年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册(注：在《建设工程质量管理条例》颁布时，注册建造师制度尚未建立，但“等注册执业人员”对建造师应该是适用的)。
3.注册建造师依法享有的权利包括( )。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书、执业印章
C.接受继续教育
D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密
E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【答案】ABCE，
【解析】《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。
《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：。
2018一级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案
2018一级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共70题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。
A)建设单位B)施工总承包方C)个人D)国家2.[单选题]下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。
A)警告B)吊销许可证C)责令停产停业D)停止侵害3.[单选题]根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。
A)10%B)15%C)20%D)30%4.[单选题]关于借款合同的说法，正确的是（）。
A)借款合同是实践合同B)对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付C)自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D)借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效5.[单选题]甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。
A)甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B)甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C)甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D)甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业6.[单选题]甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。
A)甲向乙承担交付塔吊的义务B)丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C)甲承担塔吊租赁期间的维修义务D)乙向甲履行交付租金的义务7.[单选题]关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。
A)建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B)建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C)惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D)在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系8.[单选题]根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018 年一级建造师模考（二）《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。
1.甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付贷款。
关于本案支付贷款主体的说法，正确的是（）。
A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C.甲公司有权要求乙公司及其子公司对所欠贷款承担连带责任D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任2.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。
A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件3.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理4.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任5.下列权利中，属于用益物权的是（）。
A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权6.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。
A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债7.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会8.某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。
A.申请日前 5 个月被他人泄密的B.申请日前 3 个月在学术论文中发表的1C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的D.申请日前 3 个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的9.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。
甲发现后，对乙提起侵权之诉。
经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的侵权行为，甲少销售 600 件。
甲销售专利产品每件获利 2000 元，乙销售侵权产品每件获利 1000 元，乙应赔偿甲（）。
A.60 万元B.80 万元C.120 万元D.160 万元10.根据《民法总则》，法人分为（）。
A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利利法人和特别法人11.下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。
A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同12.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。
A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理13.关于财产保险合同的说法，正确的是（）。
A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致14.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。
该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。
A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制15.下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）。
A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家谋取高分D.低价中标、高价索赔16.某建设单位领取施工许可证后因故 4 个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期17.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包18.可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的19.关于招标价格的说法，正确的是（）。
A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价20.关于招标文件的说法，正确的是（）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15 日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少 10 日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人21.根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。
A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的22.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。
该施工企业的行为构成（）。
A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.强令违章冒险作业罪D.工程重大安全事故罪23.施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误24.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。
A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与施工企业签订了合作协议25.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订建设工程施工合同。
施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。
关于该案件处理的说法，正确的是（）。
A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款26.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。
甲、乙公司之间的买卖合同（）。
A.无效B.成立C.可变更D.可撤销27.关于和解的说法，正确的有（）。
A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解28.关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。
A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过 10 年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立29.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。
使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符约定为由将施工单位诉至人民法院。
关于该合同纠纷，正确的有（）。
A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限是 50 年，施工单位需要承担保修责任30.关于租赁合同的说法，正确的是（）。
A.租赁期限超过 20 年的，超过部分无效B.租赁期限超过 6 个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式的，当事人未采用的，视为租赁合同生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除31.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。
A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的32.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切制机租赁还有 3 个月到期。
转让合同约定当切制机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。
该买卖合同中切制机的交付方式为（）。
A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定33.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了 1 台大型设备，出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。
A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙取得该设备的所有权34.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。
A.文物保护单位的保护范围及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院物行政部门批准35.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日起届满时，水泥厂未能按时供应水泥。
由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。
对于扩大的损失应该由（）。
A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担36.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的37.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。
A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的38.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。