加工承揽合同文档
三方加工承揽合同范本3篇

三方加工承揽合同范本3篇篇1三方加工承揽合同范本甲方(委托方):___________________________________乙方(承揽方):___________________________________丙方(加工单位):___________________________________一、甲乙丙三方为促进生产经营,根据对加工、合作加工等的需求,本着互惠互利、平等自愿、合法合规的原则,按照国家有关法律法规的规定,就加工合作事项达成如下协议:二、加工内容及要求:1. 甲方向乙方承揽生产加工业务,乙方受托生产加工,丙方为乙方提供相应的加工服务;2. 加工项目及要求详见附件《加工项目及要求清单》。
三、合同期限:本合同自双方签约之日起生效,合同期限自____年____月____日至____年____月____日止。
四、合同金额:以附件《加工项目及要求清单》中确定的具体数量、价格为准。
双方应按照约定支付加工费,费用结算方式详见附件《结算方式及期限》。
五、品质保证:1. 乙方在承揽加工过程中,应保证生产产品符合国家相关质量标准,承诺不得使用禁止生产的原材料或不法掺杂其他原材料;2. 乙方应严格按照甲方提供的加工要求进行生产加工,确保生产质量;3. 如发现产品质量问题,乙方应立即通知甲方并且承担相应责任。
六、责任条款:1. 如因不可抗力影响承揽加工的正常进行,应由双方协商解决,或按法律规定处理;2. 乙方需保证不得私自将加工订单转包给他人;3. 若乙方未按约定完成加工任务,应按照合同约定承担相应违约责任。
七、解决争议:在履行本合同过程中,如有任何争议产生,应协商解决。
协商不成的可向签订地人民法院起诉。
八、合同终止:本合同到期日届满或提前中止,根据实际情况协商确定。
合同终止后,乙方仍应履行对甲方的责任直至全部完成。
九、其他事项:1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决;2. 本合同自双方签字盖章后生效,有效期间不可单方擅自中止;3. 本合同一式两份,甲乙丙各执一份,具有同等法律效力。
定做承揽合同范本6篇

定做承揽合同范本6篇篇1甲方(定作方):____________________乙方(承揽方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实、守信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方加工制作事项达成如下协议:一、合同概况1. 甲方委托乙方加工制作的产品为:____________________(具体产品名称、规格、数量等详见附件)。
2. 乙方应按照甲方的要求,保质保量完成加工制作任务。
二、工作内容及要求1. 乙方应根据甲方提供的图纸或样品进行加工制作,确保产品质量符合国家标准及双方约定的质量要求。
2. 乙方应确保在约定的工期内完成加工制作任务,如因乙方原因延误工期,乙方应承担相应的违约责任。
3. 乙方应严格遵守安全生产规定,确保生产过程中的安全。
如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
三、质量与检验1. 乙方应对加工制作的产品质量负责,确保产品符合约定的质量要求。
2. 甲方有权对乙方加工制作的产品进行检验,如甲方发现产品质量不符合约定,甲方有权要求乙方返工或退货,并承担相应损失。
3. 双方应共同封存样品或图纸,作为检验的依据。
四、包装与运输1. 乙方应按照甲方的要求对加工制作的产品进行包装,确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 乙方负责将产品运送至甲方指定的地点,运输过程中如发生损坏或丢失,乙方应承担相应损失。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有技术信息和商业信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 未经甲方同意,乙方不得将本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。
六、费用与支付方式1. 甲方应支付乙方的加工制作费用为:____________________(具体金额及支付方式详见附件)。
2. 甲方应在约定的时间内支付加工制作费用,如甲方未按约定时间支付费用,乙方有权停止加工制作,并追究甲方的违约责任。
3. 如因甲方原因导致合同解除或终止,甲方仍应支付乙方已完成部分的加工制作费用。
承揽加工合同(标准版)(4篇)

承揽加工合同(标准版)合同编号:_____甲方(定作方):_____公司乙方(承揽方):_____鉴于:为满足客户订单需求,甲方大量需要指定型号产品;乙方系专业产品生产商。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。
第一条定作物情况:1.1 品名:(应填写定作物的正式名称,不可用其简称或俗名代替 )1.2 规格:(应写明定作物具体的规格型号,技术要求复杂或特殊的,可以写明按照甲方提供的技术图纸定做,并将技术图纸作为合同附件)1.3 数量:(具体写明定作物的数量,并注明单位 )1.4 备注:(如无内容,在空格处划线)第二条合同价款2.1 合同价款总额:(应以大、小写两种形式填写,并注明币种)2.2 付款方式:(应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式,建议货到付款,以作为产品质量责任的牵制)2.3 付款时间:(写明年、月、日)第三条加工成品质量要求及技术标准:3.1 质量要求:(应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲方具体要求,必须要写全称)3.2 技术标准:(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数)3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。
乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供:(注:如空格不够用,可以另设合同附件,写明见合同附件二)4.3 甲方于_____年_____月_____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起_____日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后_____日内通知甲方调换或补齐。
乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件,否则甲方有权解除本合同,乙方承担相应的赔偿责任。
加工承揽合同范本(汇总5篇)

加工承揽合同范本(汇总5篇)加工承揽合同范本第1篇供方(全称):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________需方(全称):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期二、质量标准、验收方法及地点:三、原材料来源及互利方法:四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:五、货款结算时间及方法:六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:七、经济责任:八、其他:九、供需双方由于不可抗力的`灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。
任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本____份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________代表人:_________________________年____月____日需方:________________________代表人:__________________________年____月____日承揽方(全称): _________________________________________ 定作方(全称):_________________________________________加工承揽合同范本第2篇甲方:(定做方)乙方 (承揽方)附加身份证复印件加工___,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:一、甲方权利和义务1、合同签定后,甲方为乙方免费提供产品样本图案。
加工承揽合同范文通用版5篇

加工承揽合同范文通用版5篇篇1甲方(定作方):____________________乙方(承揽方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则,为明确双方的权利义务关系,确保双方合法权益,特订立本合同。
一、合同背景及目的甲方委托乙方进行加工承揽业务,乙方同意接受甲方的委托,按照甲方的要求完成加工任务。
双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,达成以下合同条款。
二、承揽业务内容1. 承揽物品名称:____________________2. 承揽物品规格:____________________3. 承揽物品数量:____________________4. 承揽业务具体要求及标准:____________________5. 承揽业务完成时间:____________________三、加工承揽费用及支付方式1. 加工承揽费用总额:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:双方约定以银行转账方式支付。
甲方在合同签订后______日内支付乙方预付款______%,承揽业务完成后______日内支付余款______%。
3. 乙方在收到款项后,应当向甲方提供正规的发票。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务(1)甲方应当向乙方提供详细的技术要求和标准。
(2)甲方应当按照合同约定支付加工承揽费用。
(3)甲方应当在乙方完成承揽业务后进行验收,并在______日内提出验收意见。
2. 乙方责任与义务(1)乙方应当按照甲方的技术要求和质量标准完成承揽业务。
(2)乙方应当在约定时间内完成承揽业务,并及时交付甲方。
(3)乙方应当对承揽物品的质量负责,如出现质量问题,应当及时予以解决。
(4)乙方应当保守甲方的商业秘密和技术秘密。
五、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付加工承揽费用,乙方有权停止承揽业务,并追究甲方的违约责任。
加工承揽合同的范本(精选8篇)

加工承揽合同的加工承揽合同的范本(精选8篇)在人民愈发重视法律的社会中,合同的法律效力与日俱增,它也是实现专业化合作的纽带。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的加工承揽合同的范本(精选8篇),希望能够帮助到大家。
加工承揽合同的篇1合同编号:_签订日期:_定作方:(以下简称甲方)_承揽方:(以下简称乙方(yifang))_根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。
第一条加工成品品名:_货号:_面料:_颜色:_尺码:_第二条服装数量1、计量单位:_2、数量:_第三条原材料的提供由甲方提供原材料,具体见下:材料名称数量质量:提供日期:_单价:_总金额:_第四条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行,样衣由甲方保管,作为验收的依据。
样衣、工艺单作为合同的附件。
第五条技术资料、图纸提供1、甲方提供服装款式(样衣或图片)、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方(yifang)在生产过程中,发现甲方提供的图纸和技术要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在__2_天时间内回复,提出修改意见。
甲方在规定的时间内没有答复,乙方有权停止工作,并在__2__内通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。
3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
4、未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
第六条报酬1、加工单价:_2、总金额(元):_第七条包装方式内用_,外用_包装,包装费由__方承担。
第八条服装交付1、交货地:2、产品的交(提)货期限:_。
第九条服装验收1.验收期间:_。
2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头,准确无误后方可抽样。
3.验收方式:产品按30%抽检,抽样标准为:随机。
4、验收标准:与样衣款式、做工一致验收包括:商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。
加工承揽合同范文7篇

加工承揽合同范文锦集7篇加工承揽合同篇1甲方: (托付方)乙方: (承揽方)经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。
一、产品名称及加工数量。
1、名称:不锈钢水泥焊接轨道板。
2、数量:附加工图纸36份,按图纸数量要求加工。
以上产品由甲方托付乙方才承揽加工。
二、相关事宜:1、由甲方供应相应产品的原材料至乙方指定加工场所。
2、乙方按产品图纸规定要求进展加工,其产品质量必需符合技术文件规定要求。
3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程准时解决质疑问题。
4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。
5、产品出厂的运输费用由乙方担当,(甲方供应适当的运输车辆及司机,乙方担当油料消耗及搬运事宜)6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方担当。
7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。
三、时间要求:自甲方供应原材料之后起,乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不行抗拒的大事而影响到材料供应及加工阻力时,必需提前通知对方,协商解决。
四、加工费用:该工程合同总体加工费用20万元,由甲方担当增值税务,甲乙双方不得中途变更。
五、付款方式:乙方交付产品后,甲方一次性付款,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金。
六、其他事宜:1、本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决。
2、在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充。
3、本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:盖章:签约人:职务:电话号码:已方:盖章:签约人:职务:电话号码:时间:年月日加工承揽合同篇2签订地点:签订时间:年月日定作方(甲方):承揽方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着公平互利、协商全都的原则,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价序号货物名称规格数量单价:元/m2 备注1 钢质防火门甲级2 乙级3 丙级合计:(樘)㎡×元/㎡=元。
加工承揽合同经典版3篇

加工承揽合同经典版3篇篇1甲方(定作方):____________________乙方(承揽方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行特定加工承揽事宜,达成以下协议:一、合同背景甲方因生产需要,委托乙方进行特定的加工承揽业务。
乙方具备相关资质和专业技术能力,同意接受甲方的委托,按照甲方的要求完成承揽任务。
二、承揽项目名称及内容乙方承揽甲方的项目为:____________________。
具体内容包括但不限于下列事项:_____________。
三、加工承揽标准与要求1. 乙方应按照甲方的要求进行加工承揽,确保产品质量符合国家标准、行业标准或甲方要求。
2. 乙方应提供原材料检验合格证明,确保原材料质量。
3. 乙方在生产过程中应遵守安全、环保等相关法律法规,确保生产安全及环保达标。
四、加工承揽期限本合同自双方签字盖章之日起生效,加工承揽期限为____年/月。
乙方应在约定时间内完成加工承揽任务,如因特殊情况需延期,应提前与甲方协商。
五、加工承揽费用及支付方式1. 加工承揽费用:人民币____元(大写:____元整)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付加工承揽费用。
具体支付方式为:首付____元,余款在验收合格后____个工作日内付清。
3. 乙方在收到款项后,应提供合法有效的发票。
六、验收标准与方式1. 甲方应按照合同约定的标准进行验收。
2. 验收方式为:____________________。
3. 如因乙方原因导致加工承揽物未能达到合同约定的标准,甲方有权拒绝验收,并要求乙方承担违约责任。
七、保密条款1. 双方应对在本合同签订、履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密、技术秘密等信息。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付加工承揽费用,乙方有权要求甲方按日支付逾期应付款____%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2020加工承揽合同文档CONTRACT TEMPLATE加工承揽合同文档前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范,不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。
本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案,于XX 年3月27日起诉至本院。
本院受理后,依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。
本院依法组成合议庭,于XX年7月28日公开开庭进行了审理。
原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原告李素花诉称:XX年8月8日,原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同,合同工期约定45天,但是被告刘学义至今仍未完工,且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致,屋内内粉空裂处要维修,三、四楼水泥地坪维修,三楼东墙、西墙和后墙高低不一样,要求修平,能修的修,不能修的赔钱。
四楼上的外墙沿大砖换成小砖,两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝,要求维修,二、三楼夹山要求装上。
被告刘学义辩称:原来做屋顶时天下雨了,我也同意给原告李素花修屋顶,我去维修了几次,双方都未达成一致意见。
现双方经核帐,原告李素花还欠我1760元工钱没付,可以折算维修屋顶的费用,不足的部分我同意再给她钱。
在建一、二楼的时候,原告李素花让用的都是好砖,建三、四楼的时候她让用的都是孬砖,墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的,毛地平面都起土,且她买的水泥没有合格证,质量有问题,不是我施工的事;层高错的是二分,而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修,小面积的修不成,屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修,一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水,同意修;阳台裂缝有一点,不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了,她儿子也同意了,要是她不同意的话,帐就不会给我结;落水管上面都安装好了,就差下面的小弯头了,当时她家没有。
我方在法庭调解过程中去原告李素花家,对墙体空鼓的地方已进行了维修。
原告李素花为支持其主张,向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下:XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张,被告刘学义对上述证据的真实性无异议,本院对上述证据的真实性予以采信。
被告刘学义未提交证据。
本院出示XX年4月9日、4月10日、4月22日、5月4日、6月15日的询问笔录,XX年6月24日的现场勘验笔录,原告李素花与被告刘学义对此均无异议。
本院根据当事人的陈述、举证及诉辩意见,对本案事实确认如下:XX年8月8日,原告李素花(甲方)和被告刘学义(乙方)签订建房协议,其中约定:甲方新建三层住宅一座,由乙方承包施工,包工不包料,工价每层按板上好甲方付款8000元,竣工余款1000元一月内付清,甲方保证材料供应,乙方保证工程质量,如果质量问题造成的经济损失由乙方负担。
协议签订后,被告刘学义按协议的约定履行建房义务,原告李素花自XX年9月1日起至XX年11月10日分8次向被告刘学义支付建房款,共计69400元。
经双方核算,均认可建房总面积为530.5平方米,总建房款为71565元,被告刘学义认可该建房款可减去维修时使用原告李素花水泥钱400元,结合已支付的建房款,原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元。
被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题,同意维修。
原告李素花与被告刘学义均认可屋顶漏雨维修费用可每平方米为25元,左右可不超过2元的范围。
原告李素花提交的图纸上显示,二楼西南屋有东墙夹山。
经现场勘验,该处没有此夹山。
另经现场勘验,双方无争议的是:四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右;四楼屋顶的面积为69.5平方米,加上四周女儿墙面积为92.33平方米。
在庭审期间,被告刘学义对一到三楼室内墙体空鼓的地方进行了维修。
原告李素花与被告刘学义均认可在建三到四楼时,原告李素花让使用存在质量问题的砖垒墙。
依据上述确认的事实,本院认为:原告李素花与被告刘学义签订的建房协议,是双方真实意思的表示,真实合法有效,双方应严格履行各自的义务,被告刘学义对房屋存在的质量问题应负维修的义务。
被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题,同意维修。
因被告刘学义几次去维修,双方对维修方式都有歧义,故对该部分维修可折算成维修费,由被告刘学义支付给原告李素花。
结合双方对屋顶的维修价格能够基本达成一致意见,对维修价格按每平方米25元。
现对平方数意见不同,对于平方数的计算,鉴于屋顶做防水,应在离地面50cm处做泛水,该房屋已建成,原做防水仍漏雨,故原告李素花要求将防水做在女儿墙上端也不违反技术规定,故维修屋顶面积按92.33平方米计算,应为2308.25元,冲减去原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元,被告刘学义应再赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。
对一些明显存在质量问题的地方:四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右,被告刘学义对这些问题无异议,应由其负责维修。
对原告李素花诉求的一到四楼的内屋顶空,楼梯上的外墙砖渗水,屋内内粉空裂、两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝的,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致,三、四楼水泥地坪维修,三楼东墙、西墙和后墙高低不一样,要求修平,能修的修,不能修的赔钱。
被告刘学义对此有异议,认为屋内内粉空裂处已经进行了维修,水泥地坪是原告李素花让拉的毛地坪面,其余的都不属于质量问题,不同意维修。
原告李素花未在法定期间内对上述问题提出司法鉴定,对上述问题是否属质量问题及需花费维修费用的具体数额,需要有专业机构做出有效的认定后,才能认定其主张是否能成立,故其该部分请求缺乏有效证据证明,对此不予支持,其有有效证据后可另行起诉。
对原告李素花诉求的落水管6个安好,四楼上的外墙沿大砖换成小砖,二、三楼夹山要求装上,被告刘学义对此有异议,认为落水管仅剩下面的小弯头没安,原因是由于当时原告李素花家没有。
根据合同的约定,原告李素花负责供应材料,故该责任不在被告刘学义方;对四楼外墙沿大砖换小砖的问题,双方无明确约定,原告李素花也未举出有效证据证明其在被告刘学义建筑时提出反对意见并阻止被告刘学义用大砖建外墙沿了,原告李素花的此项主张缺乏事实根据及法律依据;二、三楼夹山的问题,从双方认可的图纸上显示,二楼图纸上显示有夹山,被告刘学义陈述“不安夹山的原意是因为一楼北屋是个大厅,大厅上有个大梁,大梁上安夹山承受不了,原告的儿子也同意了,要不原告不会给我工钱”。
原告李素花陈述“当时被告刘学义答应安个单胚墙,我同意了,但一直没有装”,现要求按图纸做,并提出对大梁的质量进行鉴定。
从上述双方的陈述,可以印证在施工中对该大梁如何建筑产生了实际变更,但当时是如何约定的,双方对自己的陈述均无有效证据印证,对该大梁的承重性能如何也无有效证据印证,原告李素花可待有有效证据后可另行起诉,本院对原告李素花该部分请求不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十二条的规定,判决如下:一、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。
二、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内维修好原告李素花房屋四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上掉的一片檐瓦;四楼三间屋的北墙上架眼渗水处;四楼西间窗户下沿有空鼓处;二楼东南屋屋顶有裂缝处;二楼东窗户台下掉的外墙砖。
三、驳回原告李素花对被告刘学义的其他诉讼请求。
案件受理费50元,由原告李素花负担20元,被告刘学义负担30元,应自本判决生效之日交付本院。
加承合()第号定作方:_______________(简称甲方)营业执照号码:_____________________承揽方:_______________(简称乙方)营业执照号码:_____________________根据《加工承揽合同条例》有关规定,经双方协商一致,订立下列条款,共同信守:品名或项目规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额:仟佰拾万仟佰拾元角分一、产品的质量、包装、加工方法:________________________二、原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________三、履行的期限、地点和方式:_________________________四、验收标准和方法:_________________________五、结算方式:_________________________六、违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。
1.承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2.定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款:________________八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式________份,正本双方各执___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:从双方签章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同签订日期:________年________月________日定作方:________________代表:__________________开户银行:______________帐号:__________________承揽方:________________代表:__________________开户银行:______________帐号:_________________________年______月_____日合同样本加工承揽合同订立合同双方:承揽方:××县木具厂以下简称甲方定作方:××县百货公司以下简称乙方甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守.第一条加工成品┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐│品名│规格(长,宽,高cm)│单位│数量│备注│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃柜台│130X40X90│件│120││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│塑料台面柜台│180X100X95│件│10│其中不││││││带抽屉│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃台面柜台│180X100X95│件│20││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│棉布货架│180X40X200│件│10││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│大百货电器货架│180X80X200│件│5││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│小百货货架│180X50X200│件│80││└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘第二条加工成品质量要求:一,材种:柜台,货架一律采用水曲柳.二,用材尺寸:按图纸所标尺寸做.三,严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便.四,甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据.第三条原材料由甲方提供.第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方.因此造成的损失,由乙方赔偿.第五条工程价款:按核定价格单计算款25000元.第六条验收标准和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明.第七条交货的时间和地点:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续.第八条包装要求及费用负担:由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担.第九条运输办法及费用负担:由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担.运输造成的损失,由甲方负责.第十条本合同签之日,乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元).甲方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款.乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还.第十一条结算方式及期限:乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款.第十二条甲方的违约责任一,甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿.二,甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿.三,因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失.四,甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.五,甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.六,由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收.第十三条乙方的违约责任一,乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失.二,乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.三,乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.四,乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金.五,乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失.六,乙方如变更交付定作物的地点,应承担因此而多支出的费用.第十四条不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失.第十五条本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉.本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效,合同履行完毕即失效.本合同一式五份,甲乙双方各执一份,县公证处,县物价局,县建设银行各存一份.甲方:××县木具厂(盖章)代表人:黄华新(签名)地址:七都镇电话:66.8971开户银行:××县支行七都镇营业所帐号:104750乙方:××县百货公司代表人:王新法地址:城关中山街5号电话:33.7347开户银行:××县支行帐号:003485一九八五年一月二十五日合同编号:_签订日期:_定作方:(以下简称甲方)_承揽方:(以下简称乙方(yifang))_根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。