网架制作安装合同
网架安装合同范本
网架安装合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：电话：传真：邮编：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟委托乙方进行网架安装工程，为确保双方权益，特签订本合同，并共同遵守以下约定：一、工程内容1.1 甲方委托乙方按照甲方提供的设计图纸和要求进行网架安装工作。
1.2 网架安装工作包括但不限于搭建、固定和连接网架构件等。
二、工期要求2.1 甲方和乙方应共同商定并明确网架安装工程的工期。
2.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，延误期间的责任与义务将根据实际情况另行协商确定。
三、费用及支付方式3.1 网架安装工程的总费用为人民币（以下简称“元”）XXX 元。
3.2 乙方应在合同签订后的3日内向甲方提供安装工程费用的发票。
3.3 甲方应在安装工程完成后的7日内支付乙方合同总价款的50%作为首付款。
3.4 安装工程验收合格后，甲方应在收到乙方发票后的7日内支付乙方合同总价款的余款。
四、质量保证4.1 乙方应按照相关国家标准和技术规范进行网架安装工作，确保安装质量符合要求。
4.2 乙方承诺在安装工程竣工后的一年内，对于因工程质量问题导致的设备故障或损坏，提供免费维修或更换的服务。
五、违约责任5.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应向乙方支付相应的违约金。
5.3 若因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应向甲方支付相应的违约金。
六、保密条款6.1 甲方和乙方在履行合同过程中可能接触到彼此的商业秘密和机密信息，双方应保密，并不得向第三方透露。
6.2 保密期限自合同终止之日起，持续五年。
七、争议解决7.1 若甲方和乙方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，双方应提起诉讼至甲方所在地的人民法院。
八、附则8.1 本合同自双方签字或盖章后生效，并取代双方先前的一切口头或书面约定。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
网架制作及安装合同范本
网架制作及安装合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[网架制作及安装工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[网架的具体规格、型号、数量等]二、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价格为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]作为预付款；（2）网架制作完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]；（3）网架安装完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]；（4）剩余合同总价款的[百分比]作为质保金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]，具体开工日期以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：[预计竣工日期]，如遇不可抗力或其他不可预见的因素，工期相应顺延。
3. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
四、质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行网架的制作及安装，确保工程质量合格。
2. 网架安装完毕后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方与其他施工方进行协调。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行网架的制作及安装；（2）确保施工过程中的安全，如发生安全事故，承担全部责任；（3）遵守施工现场的管理规定，做好文明施工。
六、质保期1. 质保期自网架竣工验收合格之日起计算，质保期为[质保期时长]。
2. 在质保期内，如发现网架质量问题，乙方应及时进行维修或更换，所发生的费用由乙方承担。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，并承担由此给对方造成的损失。
网架制作及安装合同协议书
网架制作及安装合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：网架制作及安装合同协议书甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行网架制作及安装的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行网架的制作和安装工作。
1.2 工程地点为：____________。
1.3 工程规模及要求：____________。
二、合同价格2.1 双方经协商一致，本工程的合同总价为人民币____元整（大写：____________________元整），其中包括网架制作费、运输费、安装费、税费等所有费用。
2.2 乙方在接到甲方付款通知后，应及时向甲方开具等额的正规发票。
三、合同履行3.1 乙方应按照双方约定的工期完成网架的制作和安装工作。
3.2 乙方应保证其制作和安装的网架符合我国相关法律法规及行业标准，并确保工程质量。
3.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付合同款项。
四、违约责任4.1 任何一方违反合同的约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 若乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：____________。
五、争议解决5.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________。
钢网架安装施工合同范文（3篇）
钢网架安装施工合同范文甲方（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：注册资金：乙方（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：注册资金：鉴于：1. 甲方拥有一座建筑物，需要安装钢网架以满足建筑物的结构安全要求；2. 乙方具备进行钢网架安装的能力，并同意按照合同约定进行施工。
经双方友好协商，达成如下合同：第一条安装内容1. 甲方委托乙方进行钢网架的安装工作，具体安装内容包括但不限于：搭建脚手架、安装钢管、搭设钢架等。
2. 安装的具体位置和数量将在实际施工过程中确定，并按照甲方的要求进行安装。
第二条安装期限1. 安装工作的起止日期和工期为：起始日期为合同签订之日起，工期为30天。
2. 如因不可抗力因素导致安装工作延期，双方协商确定工期延长或解除合同。
第三条安装费用1. 安装费用为人民币（大写）___________元整。
2. 安装费用的支付方式为：甲方一次性支付给乙方，在合同签订之日起10个工作日内支付全部费用。
第四条质量保证1. 乙方承诺所使用的材料和设备质量均符合相关国家标准和规定，并具有合法有效的品质保证书。
2. 安装完成后的钢网架应能满足相关国家和地方政府的安全要求，经甲方验收合格后才能进行使用。
第五条施工保险1. 乙方应负责为施工期间可能发生的人身伤亡事故、财产损失事故购买相应的施工保险，并保持有效。
2. 乙方须向甲方提供施工保险的相关证明文件，以及保险公司的联系方式。
第六条风险责任1. 施工期间，如因乙方的原因导致工程质量问题或发生安全事故，乙方应承担相应的经济和法律责任。
2. 若因甲方的原因导致施工进展受阻，甲方应承担相应的经济赔偿责任。
第七条解除合同1. 如乙方未能按照合同约定的质量和期限完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未能按照合同约定的支付方式支付费用，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
第八条争议解决1. 合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
网架钢结构安装合同范本
网架钢结构安装合同范本合同编号：网架钢结构安装合同甲方（委托方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行网架钢结构的安装工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概述1.1 甲方将委托乙方进行网架钢结构的安装工作，具体项目概述如下：（在此处填写项目概述，包括但不限于项目名称、工程地址、工程规模、工程内容等）第二条工程期限2.1 乙方应按照双方约定的工程期限完成安装工作。
2.2 如因不可抗力等原因导致工程期限延误，乙方应及时通知甲方，并提供合理的解决方案。
第三条工程报价3.1 乙方向甲方提供的工程报价为：_____________（填写具体金额）。
3.2 工程报价包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
3.3 如工程过程中发生变更或增加工作内容，双方应重新商定工程报价。
第四条付款方式4.1 甲方应按照以下付款方式支付工程款项给乙方：（在此处填写具体付款方式，包括但不限于分期付款、一次性付款等）4.2 工程款项应在工程验收合格后的10个工作日内支付给乙方。
第五条保修期5.1 乙方对安装工程提供______年（填写具体年限）的保修期。
5.2 保修期内，如因乙方的安装质量问题导致工程出现故障，乙方应负责免费维修。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照约定工程期限完成安装工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
6.2 若甲方未按照约定付款方式支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
7.2 对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院解决。
第八条合同变更8.1 本合同的任何变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。
第九条合同生效9.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
第十条合同解除10.1 本合同在下列情况下解除：（在此处填写解除合同的情况，包括但不限于双方协商一致解除、违约解除等）第十一条其他事项11.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
钢网架专业承包合同6篇
钢网架专业承包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在钢网架工程承包过程中的权利与义务，确保工程质量和进度，经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________钢网架工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：网架加工、安装及与之相关的钢结构制作安装等内容。
二、承包方式及承包范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式承包。
2. 承包范围：包括钢结构网架的制作、运输、安装等。
具体范围详见施工图纸及工程量清单一览表。
三、合同工期1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸和工期要求，编制详细的施工进度计划，并提交甲方审核。
2. 乙方应按审核后的进度计划进行施工，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方报告并协商解决方案。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量达到国家相关标准及甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后组织相关部门进行验收。
3. 验收标准：按国家相关标准及施工图纸、技术规范要求执行。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：双方依据工程量清单及预算单价确定工程总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：工程款的支付采用分期支付的方式，具体包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和支付时间按照双方签订的补充协议执行。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额按延误工期的长短及损失情况确定。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或修复，并由乙方承担相应费用。
网架安装合同范本
网架安装合同范本鉴于甲方委托乙方进行网架安装工程，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：一、工程概况1.1 工程名称：________网架安装工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于网架结构设计、制作、安装、调试及验收等。
1.4 工程面积：________平方米1.5 工程期限：自本合同生效之日起至________完成。
二、合同金额2.1 乙方报价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 甲方支付乙方合同总价款，乙方按照合同约定完成工程。
2.3 合同总价款包括：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
三、支付方式3.1 甲方在本合同签订后3个工作日内支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
3.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
3.3 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%。
3.4 甲方在工程保修期满后支付乙方合同总价款的10%作为质保金。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工。
4.2 乙方应确保工程质量和安全，如有质量问题，乙方应在保修期内免费修复。
4.3 工程验收标准：参照《建筑安装工程质量验收统一标准》等相关规范执行。
4.4 工程验收合格后，双方签订工程验收报告。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
5.2 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.3 乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方整改，直至验收合格。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
6.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
网架工程合同
网架工程合同网架工程，作为建筑施工中不可或缺的一部分，其质量直接关系到整个建筑的安全与稳定。
因此，制定一份详尽的合同对于双方来说都是至关重要的。
以下便是一份标准的网架工程合同范本，供参考之用：【网架工程合同】甲方（业主）：________乙方（承建方）：________鉴于甲方拟建设__________(工程项目名称)，需进行网架工程施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模及内容：__________1.4 工程造价：__________第二条工程质量2.1 乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2.2 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
第三条工程进度3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 乙方应按约定的工期完成施工任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应重新协商确定新的工期。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价为：__________4.2 付款方式：__________(通常分为预付款、进度款、结算款等)4.3 具体支付条件和时间由双方根据实际情况商定，并在合同中明确列出。
第五条违约责任5.1 双方均应严格履行合同义务，任何一方违约均应向对方支付违约金，违约金的数额及计算方法按合同约定执行。
5.2 若因一方原因导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 对本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
网架制作安装合同合同编号：发包方（甲方）：淄博冠文建工实业有限公司承包方（乙方）：山东高工建设有限公司根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、网架工程边长：米；网架结构建筑面积：平方米。
第二条工程承包范围一、承包范围：网架构件的材料、加工制作、安装，钢构件刷中灰防腐漆两道、中灰面漆一道。
第三条工程造价与支付一、合同价款：金额（大写）：壹拾叁万元元，￥： 130000 元。
二、工程款支付：1、合同生效后二日内，发包方支付合同总价的60 %的备料款，计人民币78000 元。
2、网架材料进场后二日内，发包方支付合同总价的25%的进度款，计人民币32000 元。
3、网架工程完工并验收合格后七日内，发包方支付工程总造价的10 %的进度款，计人民币13500 万元。
4、保修金为合同总价的5 %，保修期限为一年。
保修期满后15天内一次性支付。
第四条工程结算一、本合同追加合同价款约定：1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；2、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加价款执行。
3、合同报价单中无相同单价，甲方又不确认追加价款的，按国家现行费用定额和计价方法执行。
二、本工程结算方式按下列第 1 项执行。
1、本合同价款为固定价，甲乙双方执行合同包干价款，不另行结算。
2、按双方约定的工程单价乘竣工后的实际工程量+工程签证进行结算。
3、按双方约定的合同总价+工程签证进行结算。
三、发包方不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工，待发包方支付后恢复施工，停工期间损失由发包方承担，工期顺延。
因不按合同付款导致合同终止的，由发包方承担违约责任。
四、承包方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向发包方提交工程结算报告及结算资料。
发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见，期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。
如工程造价为固定合同价款，则无需发包方确认。
五、追加工程款、费用、赔款，如已经发包方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的，由发包方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。
六、发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。
七、其他事项：1、按国家税务总局《国税发（2002）117号文》规定，本合同特明确：工程造价中20 %为建筑业劳务价款（安装费），计万元。
2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的定作，涉及该部份的款项的税金由承包方在其住所地纳税，并由承包方按定作合同的规定开具相关货物销售增值税发票。
3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由承包方在安装工程所在地（或承包方住所地）缴纳营业税，并开具相应建筑业发票。
第五条工地代表、项目经理、监理一、发包方工地代表1、发包方派驻施工现场的代表称为工程师。
工程师为发包方履行本合同的代表人。
2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经工程师签字即对双方具有法律约束力。
4、发包方派驻工地的工程师为2 名。
姓名为：穆冠华、石广平。
二、承包方项目经理1、承包方派驻工地现埸的代表称为项目经理。
其权力限于现埸安装施工的指挥和协调，无缔约权。
2、承包方派驻工地的项目经理姓名为：彭伯远、孙启淦。
三、工程监理1、本合同有淄川般龙建设项目管理监理公司进行监理。
监理公司委派于水清为现埸监理工程师。
2、监理工程师的职权与发包方委派的工程师相同，除非发包方有特别限制，但应书面通知承包方。
第六条施工准备一、承包方的施工准备工作1、合同签订、设计图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
2、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。
二、发包方的施工准备工作：1、接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要；施工埸地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现埸和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。
以上工作概括为“三通一平”，发包方保证符合进埸施工的条件，并承担前述工作的费用，其中水电费由承包方负责。
2、协助承包方办理建筑企业异地许可证等证件。
3、发包方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向承包方发出进埸施工的书面通知。
第七条工程期限及顺延一、工期组成及实际起止时间按以下计算：1、制作及施工准备期为10 天，从发包方支付定金至承包方构件制作已具备发运安装条件，向发包方发出进埸安装通知日止。
2、施工工期为20 天，从承包方接到发包方书面进埸施工通知、对埋件复测合格交接后的第2 日起至工程完工，发包方接到承包方竣工验收报告日止。
二、工期顺延：施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：1、进埸后，发现工地现埸不具备进埸施工条件、工期顺延至具备进埸施工条件时。
2、发包方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；3、一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计5、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；8、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
第八条材料、设备供应一、本工程材料采购和设备供应按以下办法执行：乙方负责材料采购。
二、材料检测检验，费用由甲方承担第九条安全施工一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。
二、发包方应对其派驻在施工埸地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担责任及发生的费用。
三、承包方在进埸施工前应组织全体施工人员进行安全培训，未经教育培训不得上岗作业。
四、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。
同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
第十条工程质量1、承包方必须严格按施工图设计和说明文件以及国家有关钢结构、网架的规范、规程的具体要求进行施工。
2、承包方在施工中应自觉接受发包方工程师及监理的质量监督，随时接受工程师的检查。
发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
3、自工程竣工验收合格日起，承包方对工程承担保修责任。
第十一条工程验收一、网架埋件由发包方验收合格后，在承包方进埸施工前交由承包方复验。
二、发包方负责预埋钢，承包方负责钢板的材料、制作、焊接等，并保证焊接质量。
三、最终验收：网架工程完工后，发包方应自收到承包方提交的验收竣工资料之日起7 日内组织验收。
验收结果分别按以下处理：1、验收合格的，发包方、承包方签字确认。
实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工验收报告日。
2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。
承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。
3、验收不符合合同要求的，由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。
承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间应计入承包方的施工时间。
4、发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后14 日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，发包方应按合同约定支付工程尾款。
四、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包方不得使用。
如果使用则视为工程合格，有关质量等问题由发包方承担责任。
第十二条奖励和违约责任一、奖励1、工程经验收获奖时，发包方一次性奖励承包方万元。
2、工程提前完工，每提前一天发包方奖励承包方元。
二、承包方的违约责任1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。
2、因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的0.2‰计算赔偿发包方的损失；但赔偿额不超过合同总价的2%。
发包人对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。
三、发包人的违约责任1、未按合同约定支付工程款，按2% 支付违约金，工期顺延。
造成承包方停工、窝工的，赔偿损失。
工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
2、工程验收合格后，发包方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的20% 偿付违约金。
第十三条其他约定本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第 2 种方式解决：1、提交淄博市仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院提起诉讼。
第十四条附则一、本合同一式四份，双方代表在合同上签字并盖单位公章（或合同章）后生效。
合同文本发包方执二份，承包方执二份。
二、本合同附件共份，发包方和承包方在上盖章后生效。
三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。
四、本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。