建设合同
住建局建设合同8篇
住建局建设合同8篇篇1甲方（住建局）：____________________乙方（承建单位）：____________________鉴于甲方需要实施一项建设工程，乙方具备相应的承建能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程项目中的权利与义务，确保工程按照设计要求、质量标准和工程进度进行建设。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括但不限于是对非为建筑物、市政道路、桥梁、管道等公共设施的规划设计、施工建设等。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期。
四、工程造价与支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价根据工程实际进度和变更情况进行调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，乙方需按要求提供合法有效的发票。
五、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方需提交验收申请。
甲方组织验收小组进行验收，验收合格后，双方签署验收报告。
六、工程变更与索赔1. 如有工程变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、造价及工期调整等事项。
2. 若因甲方原因导致工程停工或延误，乙方有权提出索赔，索赔金额经双方协商确定。
七、保修责任工程竣工验收合格后，乙方需按照国家规定承担保修责任。
保修期限为______年，保修期间，因工程质量问题产生的费用由乙方承担。
八、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，乙方有权停工，甲方需承担违约责任。
住建部建设工程合同7篇
住建部建设工程合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程的实施达成如下协议：第一条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]设计要求：[相关设计要求概述]技术标准：[具体技术标准]第二条工程承包范围乙方承包范围包括但不限于以下内容：[具体承包范围，如土建、安装、装饰等工程内容]。
具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
第三条工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
工期顺延情形：如遇不可抗力因素或甲方原因导致工程无法按时完成，经甲方确认后工期相应顺延。
第四条工程价款及支付方式工程总价款：[大写金额]人民币（¥[金额]）。
具体支付方式为：签订合同后支付预付款XX%，工程进度达到XX%时支付XX%，工程竣工并经验收合格后支付XX%，余款作为质保金，于竣工验收合格后一年内付清。
第五条工程质量及验收乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
工程竣工后，双方按照国家有关规范标准对工程进行验收。
若验收不合格，乙方应负责无偿返工和整改。
第六条甲乙双方职责甲方职责包括但不限于资金保障、监督工程进度、组织验收等。
乙方职责包括但不限于施工准备、组织施工、确保工程质量等。
具体职责详见合同条款。
第七条安全施工乙方必须采取严格、科学的安全防护措施，确保施工现场的各种安全设施符合国家和地方的相关要求和标准，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
第八条违约责任如因乙方原因造成工程质量不符合合同约定或未能按时完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程施工合同(通用条款)6篇
建设工程施工合同（通用条款）6篇篇1发包方（甲方）：XXXXXX公司承包方（乙方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX工程2. 工程地点：XXXXXX3. 承包范围：详见《建设工程施工合同文件》中的施工图纸和工程量清单。
4. 承包方式：XXXXXX建筑公司以包工包料的方式承包本工程。
5. 工期：XXXXXX工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期共计XX天。
二、质量标准本工程质量应达到国家质量验收规范的标准，即合格标准。
三、合同价款本合同总价为人民币（大写）：XXXXXX元；其中各单项工程价款详见《建设工程施工合同文件》中的工程量清单。
四、付款方式1. 本合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
2. 乙方按照甲方要求的施工进度进行施工，甲方按照完成工程量的XX%支付工程款。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的XX%的工程款；剩余XX%的工程款作为质保金，保修期满后支付。
五、施工准备1. 乙方负责提供施工图纸和工程量清单，并按照甲方要求进行设计。
2. 甲方负责提供施工所需的水源、电源和材料堆放场地。
3. 乙方负责按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保施工质量符合国家验收规范。
六、施工组织设计和工期1. 乙方应当制定详细的施工组织设计，并报甲方批准。
2. 乙方应当按照施工组织设计进行施工，确保工期按时完成。
3. 因乙方原因导致工期延误的，乙方应当承担相应的违约责任。
七、质量检验和验收1. 乙方应当按照国家质量验收规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 甲方应当对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。
3. 工程竣工后，乙方应当提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设部 建设施工合同6篇
建设部建设施工合同6篇篇1建设工程施工合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项达成一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 承包范围：[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（以取得施工许可证之日起算）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期顺延的情形：因不可抗力、设计变更、甲方原因造成延误等情形可顺延工期。
工期顺延的确认方式及程序应在本合同专用条款中约定。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。
2. 乙方应按国家规范及本合同约定承担保修责任。
保修内容、范围、期限及保修金的支付等按本合同约定执行。
四、合同价格与支付1. 合同价格形式：固定总价合同/可调价格合同。
（可选择适用）。
具体计价方式、支付方式及调整原则在本合同专用条款中约定。
甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人或授权代表（签字）：[甲方法人或代表手写签名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方公司联系电话]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人或授权代表（签字）：[乙方法人或代表手写签名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方公司联系电话]日期：XXXX年XX月XX日----------------------------------------------------------------------------"由于具体的建设施工合同需要涉及诸多专业的法律条款和技术性细节，上述提供的合同协议仅为框架性的内容，具体的条款还需根据实际情况和法律要求进行详细约定和补充。
建设施工合同示范文本8篇
建设施工合同示范文本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：包括土建、安装等工程内容，具体详见施工图纸及工程量清单。
二、工期1. 开工日期：_______年______月______日（具体以甲方发出的开工令为准）。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
3. 工期顺延：因甲方原因、不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
（2）进度款：每月按完成的合格工程量的____%支付。
（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，进行工程结算，支付至合同价款的____%。
（4）质保金：留合同价款的____%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计文件、施工图纸和国家及地方的相关施工质量验收规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收，应以国家颁发的施工验收规范、质量评定标准为依据。
3. 甲方在收到乙方竣工验收申请后，应在约定时间内组织验收。
验收合格后，办理验收合格手续。
五、工程保修1. 保修范围：乙方承包范围内的全部工程。
建设工程合同样本(通用5篇)
建设工程合同样本（通用5篇）建设工程合同样本第1篇发包人（全称）：__________________有限公司（以下简称甲方）承包方（全称）：__________________（以下简称乙方）为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：_______________________________________________________________ _________二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；4.装修工程为2年；5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。
三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的________%；五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
住建部建设施工合同范本
住建部建设施工合同范本甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：____________________二、合同工期2.1 工程开工日期：____________________2.2 工程竣工日期：____________________2.3 工期顺延条件：____________________三、工程质量3.1 乙方必须按照国家有关工程质量的法律法规和标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
3.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全面质量控制。
3.3 甲方有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时要求乙方整改。
四、合同价款4.1 合同总价：____________________4.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价_%的预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请进度款，甲方在收到乙方申请后__天内支付。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方进行工程结算，甲方在结算完成后__天内支付结算款。
4.3 乙方应按照合同约定的付款方式及时向甲方开具正规发票。
五、违约责任5.1 甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付预付款、进度款、结算款的，应支付违约金，违约金计算方式为：__元/天。
（2）甲方未按合同约定提供施工图纸、场地等条件的，应支付违约金，违约金计算方式为：__元/天。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 工程承包合同 工程名称： 工程地址： 工程设计技术条件： （1）、以双方约定认可图纸为准 （2）、主体结构设计年限五十年 建设单位（甲方）：杞县住房和城乡规划建设局 施工单位（乙方）：开封市恒通市政工程有限公司 甲、乙双方本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意达成以下条款： 第一条 工程项目： 1.1工程名称：杞县经三路南延项目建设工程 工程地点：经三路南延北起金城大道、南至小蒋河 承包范围：按照甲方提供的设计施工图纸施工。道路全长516.5米，宽30米。 1.2工期： (1)经双方协商，达成一致。 (2)开工日期：2011年__7月_18_日 竣工日期：2012年__1_月17日 1.3合同价款： 6180.42万元(按实际完成工程量结算) 陆仟壹佰捌拾万零肆仟二百元整人民币(大写) (按实际完成工程量结算)。 第二条 甲方责任： 2.1甲方负责将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验; 2.2甲方负责组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。 第三条 甲方驻工地代表 3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 3.2甲方代表或其代理人的指令、通知，须经其本人签署并以书面形式递交乙方后生效。 3.3甲方派驻工地代表。 第四条 乙方工作 4.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并送交甲方; 2
4.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算; 4.3做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方; 4.4做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。 4.5工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。 4.6在竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的_三__天内无条件进行保修。属设计或甲方使用及其它原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由责任方承担; 4.7施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。 第五条 乙方驻工地代表 5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任; 5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方后生效。 第六条 工期顺延 6.1以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延： (1) 设计变更，工程量大量增加; (2) 不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等; 6.2上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后五天内予以确认并答复。 6.3非6.1条款所列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 6.4乙方未能按照合同约定工期完成工程，每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的千分之一的违约金。 第七条 工程质量等级 7.1工程质量要求达到开封市市政工程质量检验评定标准 。 3
7.2工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 第八条 合同价款及调整 8.1合同价款为有条件之可调价款，有下列情况之一者可作调整： (1) 甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证; (2) 甲方代表签认的工程量增减; 8.2上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。 第九条 工程预付款及竣工结算 9.1合同生效后五日内，甲方付给乙方合同总价的10%为工程预付款;铺装铺油前甲方付给乙方合同总价的50%;整体工程竣工验收合格结算后，甲方付至95%;质量保证金为结算总款的5%，质保期满后20天内支付。 9.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起 天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。 第十条 竣工验收 10.1乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天内向甲方提供完整竣工资料（一式肆份）和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。 10.2竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。 10.3经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五天内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。 10.4工程竣工验收符合国家有关质量标准，乙方不得任何理由而拒绝交付。 第十一条 保 修 11.1保修期限：以工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行道为 年。 11.2保修责任范围：除甲方使用过程中人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。 11.3保修内容包括：合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。 4
11.4保修费用：从工程结算款中截留，即结算总价款的5% ，若发生的累计保修费超过所截留保修费总额，超出部分仍由乙方支付。 11.5保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，3天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。 11.6保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费一次性支付给乙方。 第十二条 争议的解决 双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，协商不成，双方同意提交合同履行地即杞县人民法院诉讼解决。 第十三条 违约责任 13.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。 13.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款_5_%的违约金。 13.3赔偿经济损失的范围：乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。 13.4损失的计算方法：实际直接损失加间接损失。 13.5因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。 第十四条 安全施工 14.1乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。 14.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。 14.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲乙双方共同商定。 第十五条 不可抗力 15.1不可抗力原因和因素的认定标准： (1) 六度以上的地震; 5
(2) 六级以上的持续一天台风; (3) 30MM以上的持续24小时的大雨、暴雨; (4) 自然原因发生的火灾; (5) 其它不可抗力原因(包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等)。 15.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。 15.3因15.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。 (1) 工程本身的损害由甲方承担。 (2) 人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用; (3) 乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停工、窝工，机械、设备停臵损失，由乙方承担; (4) 清理、修复工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。 第十六条 合同的生效与终止 16.1本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。 16.2本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。 第十七条 合同份数 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，附加条款与本合同具有同等法律效力。
第十八条 其他约定条款
甲方（章）： 乙方（章）：
代表人签字： 代表人签字： 日期：