新建排水隧洞施工合同正稿
水工隧洞工程合同范本
水工隧洞工程合同范本甲方（发包方）：_______________________乙方（承包方）：_______________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方拟进行水工隧洞工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程期限：_______________________1.7 工程价款：_______________________1.8 工程验收标准：_______________________1.9 其他：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方应向乙方提供工程所需的施工图纸、技术资料及相关文件。
2.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.3 甲方有权对乙方的施工进度和工程质量进行监督。
2.4 甲方应负责协调解决施工过程中出现的外部问题。
2.5 甲方应保证工程现场的安全与环境保护。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，达到合同约定的质量标准。
3.3 乙方应遵守甲方的施工进度安排，确保工程按时完成。
3.4 乙方应负责施工过程中的安全和环境保护工作。
3.5 乙方有权按照合同约定收取工程款项。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式为：_______________________。
4.2 工程款项的支付时间节点为：_______________________。
4.3 工程款项的支付条件为：_______________________。
隧洞施工合同范本(必备4篇)
隧洞施工合同范本第1篇甲方（发包单位）： __电有限公司乙方（承包单位）：___________________甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日隧洞施工合同范本第2篇发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定代表人：地址：根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
隧洞施工合同范本
隧洞施工合同范本合同编号：xxxxxx甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人）联系电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（承包方法定代表人）联系电话：（承包方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行隧洞施工项目，乙方具备相应施工能力及资源，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程介绍1.1 项目名称：（隧洞项目名称）1.2 项目地点：（隧洞项目地点）1.3 项目概况：（对项目规模、工程内容等简要描述）二、合同范围2.1 本合同约定的工程范围包括但不限于：（具体列明项目工程划分范围）2.2 乙方应按照相关法律法规及工程施工规范完成工程，并保证验收合格。
三、工程价款及支付方式3.1 工程价款总额为人民币（大写）（小写）元整。
3.2 工程价款支付方式：（具体列明支付方式及时间节点）3.3 如发生工程变更或补偿事项，双方应协商解决，并签订补充协议调整工程价款。
四、工期及竣工验收4.1 工程开始日期：（具体列明工程开始日期）4.2 工程计划竣工日期：（具体列明工程计划竣工日期）4.3 工期延误责任：如工程延期发生，应根据实际延期天数支付违约金，违约金计算方式为每天工程价款的（具体列明违约金比例）。
4.4 工程竣工验收：乙方应按照相关规定提交竣工报告及相关验收资料，甲方进行验收。
若发现质量问题，应及时整改，直至达到验收标准。
五、风险保证5.1 工程质量保证：乙方应保证施工质量符合相关规范及标准，对因施工质量问题引起的损失承担责任。
5.2 第三方责任：如发生第三方施工或其他问题导致工程延误或质量问题，乙方承担相应责任。
5.3 保险责任：乙方应购买相应工程保险，保障工程施工期间及质保期发生的意外事故。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，应依法承担相应违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法完成，双方不承担违约责任，但应及时通知对方。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水工隧洞工程合同范本
水工隧洞工程合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对[水工隧洞工程名称]进行建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[水工隧洞工程具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：包括但不限于隧洞的开挖、支护、衬砌等相关工作。
二、工程承包范围乙方承担本工程的[具体承包范围，如设计、施工、设备供应等]。
三、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日四、工程质量标准达到[具体质量标准，如国家相关标准等]。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币[具体金额]元（大写：__________）。
2. 支付方式：[详细说明付款的阶段和比例]。
六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供必要的工程资料和工作条件。
2. 按合同约定支付工程款。
3. 对工程进行监督和检查。
（二）乙方权利与义务1. 按照合同要求进行工程施工。
2. 确保工程质量和进度。
3. 遵守工程安全和环保规定。
七、工程变更任何工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、工程验收1. 乙方应在工程竣工后及时申请验收。
2. 甲方应在收到申请后[具体时间]内组织验收。
九、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工，导致工程质量或进度问题，应承担违约责任。
十、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向[仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。
隧洞施工合同范本
隧洞施工合同范本________________________________________________鉴于甲方具备隧洞工程项目建设的合法资质和资金，乙方具备相应的施工能力和资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承担隧洞施工项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程内容：包括但不限于隧洞主体工程、辅助工程、临时工程等。
二、合同工期2.1 本合同总工期为____个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工计划书完成工程，如需延长工期，乙方应提前30天向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可延长。
三、合同价格3.1 本合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 合同价格包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
3.3 乙方应按照甲方提供的工程量清单和施工图纸进行报价，报价应包括所有工程项目的费用。
四、合同条款4.1 甲方责任：4.1.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同款项。
4.1.2 甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。
4.1.3 甲方应提供施工所需的场地、水、电等基本条件。
4.1.4 甲方应按照合同约定提供设计图纸、施工图纸等工程技术资料。
4.2 乙方责任：4.2.1 乙方应按照甲方的要求和质量标准完成工程。
4.2.2 乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。
4.2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。
4.2.4 乙方应按照甲方的要求提供工程进度报告、质量报告等。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家相关法规、规范和甲方的要求进行施工。
（1）主体结构：符合《建筑结构设计规范》GB50007-2011的要求；（2）辅助设施：符合《建筑给排水及采暖通风设计规范》GB50017-2003的要求；（3）临时工程：符合《建筑临时设施设计规范》JGJ130-2016的要求。
水工隧洞工程合同范本3篇
水工隧洞工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[水工隧洞工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述水工隧洞工程的施工内容，包括但不限于隧洞的开挖、支护、衬砌、排水等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总时长]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和设计要求，确保工程安全可靠、运行稳定。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工，接受甲方和监理单位的监督检查。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和竣工验收报告，由甲方组织验收。
验收合格后，双方办理工程移交手续。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]元（人民币/元整）。
2. 上述价款包括但不限于工程施工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用。
3. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1. 提供工程施工所需的相关资料和文件，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告等。
2. 协助乙方解决施工过程中遇到的外部协调问题，如征地拆迁、临时道路使用等。
3. 按照合同约定及时支付工程价款。
4. 派员对工程进度、质量进行监督检查，提出整改意见。
（二）乙方责任和义务1. 严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，确保工程按时竣工交付使用。
2. 编制施工组织设计和施工方案，并报甲方和监理单位审批。
建排水隧洞施工合同正稿5篇
建排水隧洞施工合同正稿5篇篇1合同编号：XXXX-XXX-XXX甲方（业主）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX路XXXX号法定代表人：XXXXXX乙方（承包商）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX路XXXX号法定代表人：XXXXXX鉴于甲方需要建设排水隧洞，乙方具备相应的施工能力，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，达成如下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：XXXX排水隧洞建设项目2. 工程地点：XXXXXX路与XXXX路交汇处3. 工程内容：排水隧洞的挖掘、支护、排水系统安装及调试等4. 承包范围：本合同项下的全部工程内容二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起计算，具体以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：本合同签订之日起计算，工期为XX个月。
3. 延期处罚：如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任，具体按照本合同相关条款执行。
三、工程质量1. 工程质量标准：本工程应符合国家及地方相关质量标准，确保一次性验收合格。
2. 材料检验：乙方应确保所使用材料的合格性，甲方有权对材料进行抽检，检验费用由乙方承担。
3. 验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
四、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），此价格包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%；（2）中期款：工程进度达到XX%时，甲方支付合同总价的XX%；（3）竣工款：工程竣工并验收合格后，甲方支付合同总价的XX%；（4）质保金：合同总价的XX%作为质保金，质保期满后支付。
3. 发票与税务：乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票，税率为XX%。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）提供施工图纸及相关技术资料；（2）协助乙方办理施工许可等手续；（3）按照合同约定支付款项；（4）监督乙方的施工质量、进度和安全。
隧洞施工合同范本
隧洞施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行隧洞施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就隧洞施工工程达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：_____________________1.4 工程量：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方负责提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程款。
2.3 甲方有权对乙方施工质量进行监督和检查。
2.4 甲方应保证施工期间的外部环境符合施工要求。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准和工程期限完成施工任务。
3.2 乙方应保证施工过程中的安全生产，遵守国家有关安全生产的法律法规。
3.3 乙方有权按照合同约定收取工程款。
3.4 乙方应承担因施工质量问题导致的返工、修复等费用。
第四条工程款支付方式4.1 工程款支付方式为：_____________________4.2 工程款支付时间节点为：_____________________4.3 甲方逾期支付工程款的，应按照合同约定支付违约金。
第五条工程质量保证5.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量保证书。
5.3 工程质量保证期限为：_____________________5.4 在保证期限内，因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
排水隧洞工程施工合同
发包人: 重庆天雄锰业有限公司
承包人:
排水隧洞工程施工合同
建设单位：重庆天雄锰业有限公司（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
重庆天雄锰业有限公司老渣场排水隧洞工程施工任务，甲方通过择优，选择乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，秉着平等互利、等价有偿的原则，经双方共同协商，达成如下协议，双方共同遵守，不得违反。
一、工程概况
1.1工程名称：重庆天雄锰业有限公司老渣场排水隧洞工程。
1.2 工程地址：酉阳县龙潭镇五育村重庆天雄锰业厂区内。
1.3结构类型：岩土。
二、承包方式及内容
1、承包方式：包工包料。
2、承包内容：设计图纸界定的裸洞全部施工内容(包括：隧洞打眼，爆破、临时支护，清运爆破后的废渣，并按甲方指定地点堆放等)
三、合同工期
开工日期：2011年2月14日（以实际开工
报告为准）。
竣工日期：2011年5月4日（以实际竣工验收合格的时间为准）合同工期总日历天数80 日历天。
因乙方自身原因导致工期延误每延误一天罚乙方300元，如提前竣工，则按每提前一天奖励乙方300元。
如遇阻工、停工（甲方要求停工除外），乙方自身原因出现的安全事故等造成的工期延误，工期不予以顺延；如因地质条件复杂及不可抗力造成的工期延误予以顺延。
四、合同单价
1600 元/米包干（包干内容：合同第二条所述的全部内容），上述价格乘以相应的实际隧洞长度得出总价，任何情况下工程单价不予调整。
五、材料提供
1、甲方不提供任何机械设备，工程期间如遇材料上涨、工资上涨，一概不予调整，均在包干费内。
2、劳保、办公用品由乙方自己负责。
3、其它设备、材料、工具、用具、用品等均由乙方自备，工程竣工之后材料、工具、用具、用品等由乙方自行处理甲方不负任何责任。
所有材料及设备的运输、搬运均由乙方负责。
但使用前必须通过甲方现场技术人员验收合格后才能允许使用，甲方不提供住宿。
4、民爆物品由乙方自行办理，请专门的民爆公司负责管理发放，民
爆物品的费用及相关的管理费用均由乙方承担。
5、民爆物品应存放在专用炸药库内。
炸药库不能修建在厂区内，并应与厂区及附近居民区保持200米的安全距离。
六、施工质量
1、严格按照设计图纸及国家相关规范、标准组织施工。
隧洞爆破清理后要申请相关专业人员组织验收。
隧洞保持前后尺寸基本一致，隧洞壁要平整，隧洞壁的危岩要清除并及时支护。
2、工程要求：隧道长220米高3.1米宽2.65米，坡度按图纸要求。
3、做好隧道内的临时支护，保证施工安全。
七、工程安全与文明施工
7.1 工程开工前，乙方必须为现场施工人员办理工程施工意外伤害保险和施工机械设备保险，并支付保险费用。
7.2 乙方必须严格遵守国家有关安全生产法律、法规及施工安全操作规程组织施工，在施工过程中发生的一切安全事故及费用均由乙方承担，甲方概不负责。
7.3 乙方人员要遵纪守法，尊重当地民族风俗，遵守甲方施工现场的管理规定和制度。
在施工期间，如果发生聚众赌博、打架斗殴、违法犯罪及违反甲方现场管理规定的人和事，甲方上报公安机关进行处理，当事情发生后甲方有权终止合同。
7.4 施工现场必须围护施工，安全防护设施必须符合国家有关安全
规范、规定。
操作人员必须持证上岗，统一着装、佩带安全帽，“五牌一图”及各种警示标志牌要悬挂紧齐醒目。
7.5 各种材料要分类堆放有序，做到工完场清，建筑垃圾不得堆放在甲方厂区内，否则发生一次罚款300元。
八、付款及结算办法
本工程不付预付款只按进度支付进度款按以下条款办理：
（1）承包方进场后，工程进度款根据已完成的工程量，由甲方土建工程师、财务人员、监理工程师办理签证，支付已完成工程量的80%；竣工验收后一个月内完成结算，并提交完整的竣工技术资料给甲方后，支付至总造价95%，余下的总造价5%作为质量保证金，竣工验收一年后支付。
按上述规定支付工程进度款时，应分期扣回甲方向乙方提供的施工用电等费用（电费按表计量，并加损耗摊销费，按月结算）。
同时乙方必须向甲方提交当地缴税凭证，方能办理付款手续（税费也可由甲方代扣代缴）。
；
（2）预留审计价的5%为保修金，保修期内如工程无任何质量问题即返还保修金，否则将按维修费用扣除保修金，保修金不计取资金利息。
本工程保修期为一年，从本工程承包人全部工作内容验收合格之日起算。
（3）工程结算时，甲方施工人员、财务人员3人以上（包含3人）才能参与乙方申请组织的工程量签证。
工程质量达到国家验收规范要求才能办理结算，否则不予办理。
九、甲方责任
1、甲方负责外部工农矛盾的处理与协调，如需征地，由甲方负责办理有关手续。
2、负责把施工用水用电接至距施工现场50M范围内。
3、负责隧洞工程量验收签证，接到乙方验收通知后，24小时内派代表赶到现场进行验收。
4、负责组织施工质量的检查验收，按时支付工程结算款。
5、根据乙方施工组织设计的内容检查监督其劳动力的进场情况，检查其技术力量的配备情况。
6、如由于甲方原因造成停工、误工、工期顺延，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方相应的经济损失。
十、乙方责任
1、根据甲方指令完成排水隧洞的施工任务，负责其所产生的费用和处理好施工矛盾。
2、乙方根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、负责施工过程中的安全防护，承担一切安全事故责任和所发生的费用。
3、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工嗓音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并承担其费用。
4、乙方应做好施工场地临近建筑物、构筑物的保护工作。
5、乙方必须保证涵洞和河道畅通，以防下雨形成堵塞，否则可能造成重大安全隐患，由此造成的损失将追究乙方法律责任。
6、施工时的材料装卸、运输、搬运等所有周边关系均由乙方负责处理，其费用由乙方负责。
7、乙方要注意自身的安全防范，因隧洞在河道内下方，乙方应按相关规定配备专职安全监督员，以防止发生透水事故等。
8、施工单位必须配备相应的施工、安全组织管理人员，如发现未有相应的管理人员，甲方有权终止合同。
因组织机构不完善，监督不到位所产生的安全问题，概由乙方自行负责，与甲方无关。
十一、合同变更和终止
1、乙方进度如在7天内不能达到合同约定的要求时，甲方有权终止合同，另请施工队。
2、乙方掘进质量经甲方两次验收不合格的，甲方有权终止合同，另请施工队。
3、在甲方通知乙方开工之日起五日内无正当理由未开工的，甲方有权终止合同，另请施工队。
4、如甲方按技术资料（附件）要求通知乙方整改，乙方被两次通知后仍未整改的，甲方有权终止合同，另请施工队。
5、乙方在掘进期间无故停工或严重不服从公司管理，态度恶劣的，甲方有权终止合同。
6、如乙方管理不善造成重大安全责任事故即民爆物品的流失或被盗事件，甲方有权终止合同。
7、因上述原因，合同终止时给乙方造成的一切损失由乙方自己负责
甲方不给予任何经济补偿。
十二、甲乙方违反上述合同条款，以致造成对方经济损失的，由违约方负责赔偿对方的一切经济损失。
十三、因未处理的施工矛盾而导致合同无法履行的各种损失由乙方自行承担。
十四、如在合同履行过程中发生争议由双方协商解决。
十五、本合同一式四份，甲方两份，乙方二份，双方签字后生效。
十六、补充条款：
1、
发包方：重庆天雄锰业有限公司承包方：
法定代表人：法定代表人：
法定代理人：法定代理人：。