热电厂安装合同
华电集团的电厂合同书
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载华电集团的电厂合同书甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________篇一：华润电力合同书XXX采购合同合同编号：签订地点：南京市庐山路188 号新地中心33 层买方：卖方：一、货物名称、型号、生产厂家、交货时间、单位、数量、单价、总价（价格单位：元）合同标的金额包括运输费、技术服务费、17%增值税、保险费及等。
二、货物的技术标准和质量要求1 、执行的标准：见技术协议（如有）。
2、同时不低于相关国家标准。
三、卖方对质量负责的条件及期限1、卖方对质量负责的范围：非因买方原因造成的一切货损、货差以及货物质量问题，均由卖方负责。
2、卖方对货物质量保证的期限（质保期）：质保期为通过验收/ 性能试验后一年或到货后18 个月，以先到时间为准。
国家规定或卖方承诺的质保期长于本合同约定的，按国家规定或卖方承诺执行。
四、交货方式、运输方式及到达站（港）的费用负担1、运输方式：汽车或其它运输方式。
2、交货地点：买方指定地点。
3、运费负担：卖方承担。
4、保险：由卖方办理保险并承担保险费用。
5、货物所有权及风险转移：自货物于交货地点交付买方时起，货物的所有权转移至买方。
卖方在交货地点将货物交给买方前，货物损毁、灭失的风险由卖方承担，此后由买方承担，由买方负责交货点的卸货。
五、包装物标准、包装物的供应与回收1、卖方交付的所有货物的包装应符合国家标准规定，并按货物特点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。
2、包装工作由卖方负责（包装物卖方不回收）。
3、包装费用由卖方承担。
六、验收标准、方式、地点和期限及提出异议期限1、验收标准：本合同第二条约定的技术标准和质量要求。
2、验收方法及期限：验收时间为买方收货后10 个工作日内，验收应在双方共同在场的情况下进行。
电力安装合同协议书
电力安装合同协议书甲方（甲方名称）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（乙方名称）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方有意委托乙方为其提供电力安装服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供电力安装服务，具体内容包括但不限于：电力线路布设、电力设备安装、电气设施检测等服务。
2. 甲方需提供现场相关工作条件及设备，并配合乙方进行施工。
3. 双方应共同保障施工期间的安全及质量，确保工程顺利进行。
二、价格及支付方式1. 本次服务的费用为（具体金额），甲方应在合同签订后的（具体期限）内支付给乙方。
2. 支付方式：甲方可以选择一次性支付，也可分期付款。
若选择分期付款，具体分期支付金额、时间将在双方协商确定。
三、质量保证1. 乙方承诺提供的电力安装服务符合相关标准及规范要求，并保证设备的安全可靠性。
2. 在服务完成后，乙方将提供一定期限的质量保修，保修期内出现质量问题，乙方将免费提供相关维修服务。
四、违约责任1. 若一方未能按合同约定提供服务或付款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应及时通知对方并尽力减少损失。
五、保密条款1. 双方需对在履行合同过程中获悉的商业秘密及机密信息予以保密，不得向任何第三方透露。
2. 除非获得对方书面同意，否则不得使用、复制或泄露相关信息。
六、争议解决1. 如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决。
协商无果的，可提交有关部门或仲裁机构代为调解。
2. 若诉讼成为不可避免的选择，应按照中华人民共和国法律进行处理。
七、其他条款1. 本协议自双方签字生效，并在履行完毕后终止。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为甲乙双方就电力安装合同的共同意见，特此签订。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签名：法定代表人签名：日期：日期：。
热力公司安装合同
热力公司安装合同甲方：热力公司乙方：客户鉴于甲方具有热力设备安装资质和相关经验，乙方希望委托甲方进行热力设备的安装工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目内容：1. 甲方将负责为乙方提供热力设备的安装服务，包括但不限于锅炉、管道、阀门等。
2. 安装过程中，甲方需确保安全施工，保证工程质量符合国家相关标准。
3. 甲方将于安装完毕后进行设备的调试和检验，确保设备正常运行。
二、价格及付款方式：1. 安装总费用为___________(具体数字)，乙方需按照如下方式支付：（1）预付款：____%于合同签订后支付，用于采购材料和设备。
（2）中期款：____%在设备安装完成一半时支付。
（3）尾款：____%在调试和验收合格后支付。
2. 甲方在接到乙方预付款后，开始准备设备和安装工作。
三、安装周期：1. 本次安装工程的周期为____天，双方可协商调整具体日期。
2. 若因不可抗力等原因造成工期延误，延误的天数不计入安装周期。
四、质保期：1. 安装完毕后，甲方提供____年的质保期，期间内设备出现质量问题，甲方将免费维修或更换。
2. 若因乙方人为损坏导致设备故障，甲方可提供收费维修服务。
五、其他条款：1. 本合同有效期自双方签字盖章之日起生效，至安装工程结束。
2. 任何一方变更本合同内容需征得对方书面同意。
3. 对于未尽事宜，双方可另行协商解决。
六、合同解决和签订：本合同一式两份，双方各持一份，于___________年________月_________日签署生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：附件：相关图纸及规格表、施工方案、安装验收标准等。
合同经双方确认无误后生效，如有争议，可协商解决；如果仍不能协商解决，可向有管辖权的法院提起诉讼。
热电厂锅炉技术协议书范本
热电厂锅炉技术协议书范本甲方（热电厂方）：_________________________乙方（锅炉供应方）：_________________________鉴于甲方需要采购锅炉设备以满足其热电厂的生产需求，乙方作为锅炉设备的专业供应商，双方本着平等互利的原则，就锅炉设备的供应、安装、调试及售后服务等事宜达成如下技术协议：一、设备规格与技术要求1. 锅炉型号：乙方应提供符合甲方生产需求的锅炉型号，具体型号为：_____________。
2. 额定功率：锅炉的额定功率应满足甲方的最低生产需求，具体数值为：_____________。
3. 燃料类型：锅炉应能使用甲方指定的燃料类型，包括但不限于煤、天然气等。
4. 排放标准：锅炉排放应符合国家及地方环保标准，具体标准为：_____________。
二、设备交付1. 交货时间：乙方应于合同签订后______天内完成设备的制造，并在______天内交付至甲方指定地点。
2. 交货地点：甲方指定的交货地点为：_________________________。
三、安装与调试1. 安装指导：乙方负责提供安装指导服务，确保甲方能够正确安装锅炉设备。
2. 调试服务：乙方应在设备安装完成后，提供不少于______天的现场调试服务，直至设备达到正常运行状态。
四、质量保证与售后服务1. 质量保证期：乙方应保证锅炉设备在正常使用条件下，自交付之日起______年内无重大质量问题。
2. 售后服务：乙方应提供______小时响应，______天内到场的售后服务，并在质保期内免费维修或更换因质量问题造成的损坏部件。
五、技术支持与培训1. 技术支持：乙方应提供持续的技术支持，确保甲方能够及时解决使用过程中的技术问题。
2. 操作培训：乙方应为甲方的操作人员提供必要的操作培训，确保其能够熟练掌握锅炉的操作与维护。
六、违约责任1. 如乙方未能按时交付设备或设备存在质量问题，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
工业设备安装合同,如热电厂中锅炉、气轮发电机组的安装合同,是否属于建设工程合同范畴,如果是,有何依据
工业设备安装合同，如热电厂中锅炉、气轮发电机组的安装合同，是否属于建设工程合同的范畴，如果是，有何依据？答：我国《合同法》第二百六十九条对建设工程作了界定，该条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
”显然工业设备安装合同不属于建设工程勘察或设计合同，要分析工业设备安装合同是否属于建设工程合同，关键要看工业设备安装合同是否属于建设工程施工合同。
而我国目前法律法规和司法解释并没有进一步对什么是建筑工程施工合同及建设工程施工合同的范畴作界定。
但从目前的建设工程实务以及司法实践来看，都是把工业设备安装合同看作建设工程施工合同的。
同时要界定工业设备安装合同是否属于建设工程施工合同，可以从工业设备安装是否属于建设工程的范畴来考虑。
我国《建筑法》第二条规定“本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。
”同时该法第六十二条规定：“建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
”从《建筑法》的规定来看建设工程应该包括设备安装，对此我们还可以从《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量管理条例》的相关规定得到印证。
《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量管理条例》均在第二条第二款中规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
”这里的设备安装并没有特指是什么设备安装，也没有排除工业设备安装。
因此，我认为这里所指的设备安装包括工业设备的安装，即工业设备安装属于建设工程的范畴。
所以，无论从目前的建设工程实务和司法实践来考虑还是从目前法律法规对建设工程的范畴界定来看，工业设备安装合同都应该属于建设工程合同的范畴。
电厂汽轮机安装合同模板
电厂汽轮机安装合同模板电厂汽轮机安装合同。
第一部分，合同背景。
本合同由（甲方）和（乙方）签订，甲方为一家拥有电厂的企业，乙方为一家专业从事汽轮机安装的公司。
双方在充分协商的基础上，就汽轮机的安装事宜达成一致意见，特订立本合同。
第二部分，合同内容。
1. 项目名称，本项目名称为电厂汽轮机安装工程。
2. 项目地点，安装地点位于甲方电厂的指定位置。
3. 项目内容，乙方将负责提供汽轮机的安装服务，包括但不限于设备搬运、安装调试、设备运行试验等。
4. 项目进度，乙方将按照双方商定的时间节点，完成汽轮机的安装工作。
5. 项目费用，甲方将按照双方商定的费用标准支付给乙方相应的安装费用。
6. 质量要求，乙方需保证所提供的安装服务符合国家相关标准和甲方的要求，保证设备安装后能正常运行。
7. 安全保障，乙方在进行安装作业时，需严格遵守安全操作规程，确保安装过程中不发生任何安全事故。
8. 合同变更，若双方在履行过程中需要对合同内容进行变更，应当经过双方协商一致，并签订书面变更协议。
第三部分，合同条款。
1. 甲方的责任：（1）提供必要的施工条件，包括但不限于场地、设备、电力等；（2）支付乙方按照合同约定的费用。
2. 乙方的责任：（1）按照合同约定的时间节点完成安装工作；（2）保证安装质量，确保设备正常运行；（3）严格遵守安全操作规程，确保安装过程中的安全。
3. 合同终止：（1）若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方可协商解除合同；（2）若一方未能履行合同义务，经催告后仍未履行，则对方有权解除合同。
第四部分，合同签署。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
第五部分，合同附件。
1. 项目进度计划。
2. 安装费用明细。
3. 其他相关资料。
第六部分，合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完成之日止。
以上为电厂汽轮机安装合同的内容，双方应当严格按照合同约定履行各自的责任，确保项目顺利完成。
工厂电力安装合同协议书
工厂电力安装合同协议书甲方（需方）：_________乙方（供电方）：_________鉴于甲方为了保障其工厂生产线的稳定运行，需要对现有电力系统进行安装或改造；乙方作为专业的电力安装服务提供者，具备相应的资质和能力完成甲方的电力安装需求。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 乙方负责甲方工厂内所有电力设备的安装工作，包括但不限于电缆铺设、配电柜安装、开关设备调试等。
2. 安装工作应符合国家电力安装标准和甲方提供的技术要求。
二、工程质量与标准1. 乙方必须保证工程质量，确保电力系统安全稳定运行。
2. 安装完成后，乙方应提供完整的工程验收资料，并协助甲方完成工程验收。
三、工期与进度1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
四、合同价款与支付方式1. 合同总价为人民币____元。
2. 甲方应按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款项。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款的违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件本合同的附件包括工程技术要求、工程图纸、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
电厂安装工程合同模板
电厂安装工程合同模板合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电厂安装工程的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________电厂安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据双方约定，乙方负责电厂安装工程的施工，包括但不限于设备安装、管道铺设、电气安装、调试等工作。
1.4 工程工期：本工程计划工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
第二条工程质量2.1 工程质量标准：本工程质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求。
2.2 质量保证：乙方应保证工程质量，确保工程一次性通过验收。
如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。
第三条工程价款3.1 合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付质保金剩余部分。
3.3 工程款支付：甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成情况支付相应工程款。
第四条违约责任4.1 乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每天合同总价款的1%计算。
4.2 甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每天应付款额的1%计算。
4.3 双方如需解除或变更合同，应协商一致，并签订补充协议。
如协商不成，双方同意按法律规定解决。
第五条争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同书
合同编号：2007-10-5
合同签订地：河南内乡
合同签订时间：2007.10.5
订立合同双方：
甲方：内乡仙鹤纸业有限公司；
乙方：驻马店市安装工程有限公司。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项友好协商一致，订立合同。
一、工程概况
（1）工程名称：内乡仙鹤纸业有限公司热电厂2*75t/h循环流化床锅炉和6MW+12MW汽轮发电机组及附机安装工程。
（2）工程地址：内乡仙鹤纸业有限公司热电厂内
（3）安装范围：（从上煤、发电、至供汽、供水、供电等）
a. 负责项目施工设计中所有主机、单机设备及辅助设备的安装，其中主要设备包括煤破碎系统、输煤系统、流化床锅炉、汽轮发电机组、清(化)水处理、柴发、输配电等（不包括二期输送皮带）。
b. 热电厂所有工艺管线、管件、分汽缸、阀门的安装，防腐，刷漆等
c. 热电厂所有电气、仪表设备及所有桥架线缆的安装。
（包括所有高压出线电缆头的制作、试验及变压器的试验）。
d.热电厂所有配套电器（包括照明）、仪表安装、平台、栏杆、爬梯、罐类、通风管道通风设备等所有非标件制作与安装。
e．整个热电厂并网发电供汽试生产至系统168小时连续运行。
f. 电厂内的清水站，包括制浆造纸给水、汽轮机循环水、消防水、生活用水等。
二、安装内容
a、安装范围内所有的设备就位、校正、安装、固定等。
b、安装范围内所有的管线铺设、焊接、抛光、冲洗、吹排、试压、刷漆等。
c、安装范围内所有的电气、仪表、线缆、桥架的就位、校正、安装及接线等（包括照明等）。
d、安装范围内所有的非标制作、就位、校正、安装、固定必要的刷漆等。
e、安装设备试车及工程的验收。
f、包括设备的吊装、二次搬运及货物的装卸。
g、包括与安装范围工程衔接的工程。
h、包括有关的钻孔及工程的修改。
i、包括有关配套设施的安装工作。
j、包括埋件预埋位置、预埋质量的把关。
k、所有设备的试验和继保试验。
l、二台800KW柴油发电机组安装。
m、不包括筑炉、保温、检验费。
特别注明：本热电及清水站安装项目为交钥匙工程，热电厂区的东、西、北面安装界限是以围墙外1米内的所有管线及设备安装；南边是以清水站南马路外1米，机修、高配、柴油发电机南马路外1米的所有管线设备安装；土建及明确注明不安装的设备除外。
具体安装设备参考山东轻工设计院热电厂及清水处理设备安装图.
三、安装工程款：金额单位：万元
四、双方约定工程款支付的方式和时间：
1、预付款：合同生效后，付合同总价的10%。
此款从每月的工程款中分两次平均扣回。
2、工程开工后，每月25日乙方向甲方填报当月的工程进度及相应完成的工程量。
七日内甲方完成审核，作为划拨工程进度款的依据。
3、每月25日，乙方向甲方填报下月的工程进度计划，作为下月安装工程用款的依据。
4、单机试运合格后付至合同总价的85%，实物投料，试运转正常后，交付了所有的安装工程资料后付至合同总价的95%。
5、合同总额的5％作为质量保证金，工程投产设备正常运转满一年后付清全部余款。
五、工期和质量要求
1．工期要求：安装开工日期为2007年10月上旬，竣工日期为2008年2月28日前。
2．质量要求：乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程师代表的监督检查。
同时乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料。
安装质量必须达到国家工程标准要求。
3．隐蔽工程和中间验收：隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场工程师代表检查验收，工程师接到通知后2小时内应到现场检验，认可签证后，乙方方可进行下一工序施工。
六、安装形式：
1、包工不包料的形式。
即甲方提供安装用的各种主材及项目表中确定的内容。
包括垫铁、调节螺栓、各种紧固件、管件、铜鼻护套管、保温材料、各种油漆、试车用油、及非标制作用料等。
2、乙方解决安装所需的工器具和各种消耗材料，如焊条、氧气、氮气、焊剂、乙炔、砂轮片、锯片、砂布等，由乙方自备。
3、乙方二次搬运所需的吊装、运输工具自备。
4、乙方食宿自理。
5、乙方在安装和二次搬运中造成的设备损坏由乙方负责。
七、图纸：甲方根据设计院提供图纸的先后程序，分别向乙方提供施工图纸3套及技术资料一份。
完工后，乙方应及时提供竣工图纸2套。
八、乙方根据甲方计划的总工期按月编制施工组织设计施工方案送达甲方，甲方应及时予以批准或提出修改意见，乙方必须以批准的进度计划组织施工并接受甲方对进度检查、监督。
九、甲方、乙方的责任：
1．甲方责任：
a.施工前向乙方技术交底，并提供叁套施工图纸及相关资料；
b.施工现场“三通一平”；
c.提供施工进线电源；
d.工程内的设备、材料的及时采购，其性能符合设计要求并进入现场100米内；
e.负责未交付乙方的设备材料的管理；
f.协助乙方联系吊装设备，车间行车免收费用，由乙方专人操作；
g.与乙方共同验收现场设备及材料，经乙方验收及办理交接手续；
h.监督乙方施工进度和工程质量。
I负责电缆沟、管沟的开挖回填，设备混凝土的浇注。
2．乙方责任：
a.遵守甲方的现场管理制度；
b.提前15天向甲方提供设备及材料安装计划；
c.开工后每天向甲方报施工工程量和工程进度；
d.自带工器具材料及甲方交付验收设备材料的保管工作；
e.负责本单位施工人员人身及操作安全事宜；
f.负责本单位安装管理人员及施工人员的食宿、交通；
g.安装过程保持施工现场清洁、道路畅通、文明生产；
h.与甲方共同验收设备及材料，验收后办理交接手续；
i.配合甲方进行设备的卸车工作；
j、乙方负责30米内设备的二次搬运，机具、人员费用由乙方负责，甲方不支付二次搬运费。
设备到货卸车乙方人员负责，机具费用由甲方负责；
K、按时参加甲方组织的有关会议；
L、在安装过程中由于操作不当造成设备损坏，一切后果由乙方负责。
十、其它：
1．开工前3天甲方与乙方探查现场，具备运输条件后，甲方保证施工期间畅通，联络接通施工现场总水源电源，水、电费由甲方承担。
2．从设备移交乙方到竣工工程未交付甲方之前，乙方负责这些设备和已完工工程的保护工作。
3．由于甲方原因工程需返修的，其造成的损失由甲方自行承担。
4．若在质保期（自工程竣工初步验收合格一年）内发现因乙方原因所造成的缺陷，乙方应在甲方发出通知后8小时内赶到现场进行修复。
十一、验收：
1．设备安装工程具备并网发电的条件，乙方组织试车，并在48小时前通知甲方，试开机通过甲方在试开机记录上签字，明确开机过程及细节。
乙方做出详细的开机方案，双方确认签字。
2．全部设备正常运行1周即具备初步验收条件，如甲方不组织验收，则在投运后的15天视为验收通过。
十、竣工与结算：工程具备竣工条件，乙方按国家有关工程竣工规定向甲方提交完整的竣工资料和竣工验收报告，甲方收到竣工验收报告后一周内组织有关部门验收，合格达标，乙方应按
国家有关规定向甲方提交结算报告办理竣工结算。
十一、争议：甲方、乙方在履行合同期间发生争议，首先双方友好协商解决，协商无望可向未违约方所在地人民法院起诉。
十二、违约责任：甲方积极组织，严格按照合同工期执行，工期每拖期一天罚款5000元。
由于甲方原因造成的延期，乙方不承担违约责任。
十三、不履行合同承担的违约责任：若在合同签定后，乙方放弃该工程需退还甲方支付的定金，并承担双倍的违约金，甲方没收乙方的投标保证金。
十四、不可抗力，按国家建设部有关规定的通用条款程序处理。
十五、技术协议和投标文件是本合同附件，与主合同有同等法律效力。
合同附件内容与本合同条款不一致时，以主合同条款为准。
十六、合同履行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如有未尽事宜，须经由双方共同协商，作出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
《安装工程澄清承诺书》、《招标文件》、《投标文件》作为合同附件，当发生歧议时，依次按本《合同》、《技术协议》、《安装工程澄清承诺书》、《招标文件》、《投标文件》执行。
十七、本合同一式六份，双方各执三份。
十八、本合同经双方代表签字盖章后即生效。
十九、附件一：《内乡仙鹤纸业有限公司热电厂的2*75t/h循环流化床锅炉和6MW+12MW汽轮发电机组及附机安装工程技术协议》。
甲方乙方
单位名称：内乡仙鹤纸业有限公司单位名称：驻马店市安装工程有限公司
单位地址：河南内乡湍东单位地址：
法定代表人：王敏强法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：工行南阳分行内乡支行开户银行：
帐号：0817 帐号：
税号：1907425 税号：
邮编：474350 邮编
电话：0570-- 电话：
传真：0570-- 传真：。