2020电力建设工程施工合同范本
电力建设工程施工合同书5篇
电力建设工程施工合同书5篇第1篇示例：电力是现代社会的生产生活不可缺少的重要能源，电力建设工程的施工合同书是电力建设工程项目的重要法律文件，合同书的签订不仅关系到工程建设的顺利进行，也关系到各方合作的利益。
下面将从合同书的内容、签署、履行等方面对电力建设工程施工合同书进行详细介绍。
一、电力建设工程施工合同书的基本内容包括以下几个方面：1. 合同的当事人及主体关系：一般包括甲方（即业主或委托方）和乙方（即承包方或施工方），有时还包括监理方、设计方等其他主体。
合同书应明确各方的法定代表人、注册地址等基本信息。
2. 项目工程的基本情况：合同书中应包括工程名称、规模、地点、工期等基本情况，以明确工程的性质和范围。
3. 合同的工程量及内容：具体描述工程范围、工程量清单、工程标准等。
工程量清单应明确项目的详细工作内容和数量，有利于实施和管理。
4. 合同的工程价款及支付方式：约定工程总价款、付款方式、结算方式等支付条款，以确保工程款的合理支付。
5. 合同的履约保证：包括履约保证金、履约期限、履约保险等，以保障合同的履行。
6. 合同的变更、解释和争议解决：约定合同的变更方式、解释条款和争议解决方式，有助于避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。
二、电力建设工程施工合同书的签署程序一般包括以下几个环节：1. 洽谈阶段：甲方与乙方在洽谈合同内容时应充分沟通，明确各自的权利和义务，争取达成一致意见。
2. 资格审查：甲方及乙方应相互审核对方的资质、信誉等情况，确保双方签署合同的真实性和有效性。
3. 合同草拟：经过洽谈达成一定意见后，甲方或乙方可委托专业人员起草合同书，并明确各方的责任和权利。
4. 签署合同书：合同书应由双方的法定代表人亲笔签字确认并加盖单位公章，以确保合同的有效性和具有法律效力。
5. 存档备案：签署完成后，应将合同书存档备案，以备日后查阅和维权之需。
三、电力建设工程施工合同书的履行要求：1. 严格按合同执行：各方需切实履行合同中约定的责任和义务，确保工程按合同的要求进行。
电力建设工程施工合同范文6篇
电力建设工程施工合同范文6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于电力线路的铺设、电力设备的安装、调试及运行等。
二、合同工期与进度1. 工程开工日期：自合同签订之日起第___日开工。
2. 工程竣工日期：开工后___日历天完成全部工程内容。
3. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和支付时间按照双方另行签订的支付协议执行。
三、质量与验收1. 乙方应按照国家有关电力建设的规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照国家规定进行质量自检，并提前通知甲方验收。
3. 甲方应在接到验收通知后及时组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、工程价款与支付1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 预付款：合同签订后___日内，甲方支付乙方工程总价款的__%作为预付款。
3. 进度款：按照合同工期和进度要求，甲方应按期支付乙方工程进度款。
4. 结算款：工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，确定最终工程价款。
5. 质保金：工程总价款的__%作为质保金，质保期为___年，质保期满后无质量问题一次性支付。
五、保修与维护1. 乙方在工程竣工后应按照国家规定对工程进行保修与维护。
2. 保修期内，因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用另行商定。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程，应按照合同总价款的__%向甲方支付违约金。
电力建设工程施工合同样本7篇
电力建设工程施工合同样本7篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：【名称】乙方（承包方）：【名称】根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力建设工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【规模描述】4. 工程内容：【主要内容】二、工期要求1. 工程开工日期：【开工日期】2. 工程竣工日期：【竣工日期】3. 如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可对工期进行顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：【总价款】人民币。
具体价格以工程量清单为准。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应按约定完成工程进度。
3. 甲方支付款项时，乙方需提供合法有效的税务发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程验收按照国家和地方的相关标准和规范进行。
乙方在工程竣工后应提供完整的验收资料。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修复或返工。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应遵守国家安全生产法规，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应及时清理。
如因乙方原因造成环境污染等后果，乙方应承担相应责任。
篇2合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX鉴于甲方与乙方同意遵循诚实信用原则，为明确双方在电力建设工程施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况（一）工程名称：XXXXXXX电力建设工程。
电力建设工程施工合同范文3篇
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
电力建设工程施工合同样本6篇
电力建设工程施工合同样本6篇篇1电力建设工程施工合同样本合同编号：__________甲方（委托方）：_____________ 法定代表人：_____________乙方（承包方）：_____________ 法定代表人：_____________鉴于甲方委托乙方承担电力建设工程（以下简称工程）的施工任务，为确保工程顺利进行，双方按照自愿、平等、互利的原则达成如下合同：第一条工程内容1.1 本合同的工程范围为_____________。
1.2 乙方应按照甲方的要求，合理、高效地完成工程，确保工程质量，按照国家相关规定保证工程的安全性。
第二条工程价格2.1 工程价格为_____________，乙方应在包括但不限于材料费、人工费、设备费在内的总价格内进行施工，未经甲方同意，乙方不得擅自增加费用。
2.2 在工程施工中如发生价格波动，双方应协商解决。
如双方无法达成一致意见，视为合同解除。
第三条施工期限3.1 乙方应按照合同约定的施工期限完成工程，如因不可抗力等原因导致延误，应当及时通知甲方并按照实际情况重新确定施工期限。
3.2 若乙方未按期完成工程，每延迟一天需向甲方支付违约金_____________。
第四条工程质量4.1 乙方应确保工程质量符合国家相关规定，对工程质量负责。
4.2 工程验收合格后方可进行交付使用，如发现工程存在质量问题，乙方应承担相关责任，并对问题进行维修。
第五条竣工验收5.1 工程完成后，乙方应与甲方一同进行竣工验收，确保工程符合双方的要求，确认工程合格。
5.2 如工程存在未完成或者不符合要求的地方，乙方需在规定时间内进行整改，直至合格为止。
第六条保修期6.1 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，确保工程的正常使用和运行。
6.2 保修期内如出现问题，乙方应及时做出响应并进行维修，直至问题得到解决。
第七条违约责任7.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方可要求中止工程，直至甲方履行付款义务为止。
建设工程施工合同书范本(电力)5篇
建设工程施工合同书范本（电力）5篇第1篇示例：建设工程施工合同书范本（电力）甲方（甲方单位名称）：______________（以下简称甲方）法定代表人：______________乙方（乙方单位名称）：______________（以下简称乙方）法定代表人：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，并经双方友好协商，甲、乙双方就甲方的__________（项目名称）、位于____________（项目地址），现进行施工合同的签订，共同遵守并履行以下条款：一、工程内容及范围基于双方协商一致，乙方承担甲方项目的电力工程施工任务，具体包括_____________________（详细工程内容及范围）。
二、合同价款及支付方式1. 甲方支付给乙方的工程价款为人民币____________元整。
2. 工程价款支付方式为：____________（具体支付方式及时间安排）。
三、工程质量及时间1. 乙方应按照国家、行业的有关规定及标准，按照合同约定的工程质量要求，保证工程施工质量符合相关标准和要求。
2. 工程建设周期为_________________（具体工期），乙方应按照约定的时间节点完成相关工程。
四、工程施工安全及责任1. 乙方应严格遵守国家有关法律、法规和规范，保证施工安全，并采取相应的安全防护措施，保障工程施工过程中的安全。
2. 因乙方施工不当或疏忽导致的安全事故，乙方将承担相应的责任并承担由此引起的经济损失。
五、变更和索赔1. 如甲方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议。
2. 乙方需提出索赔请求的，应提供相关证据和依据，并在双方协商无果的情况下，可依法向有关部门申请调解或提起诉讼。
六、保修期及售后服务1. 乙方应根据合同约定，对工程质量问题提供一定期限的保修服务，具体保修期为_______________（具体保修期限）。
电力工程建设施工合同范本6篇
电力工程建设施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程建设施工合同范本甲方（委托方）：法定代表人（委托代表）：住所：电话：证件号码：乙方（承包方）：法定代表人（承包代表）：住所：电话：证件号码：鉴于甲方拟对电力工程进行建设，为了明确双方的权利和义务，经双方平等协商，签订本合同：第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为（以下简称“工程”），项目地址为（具体地址）。
第二条工程内容2.1. 乙方承包的工程范围包括但不限于：（1）工程设计和施工方案的制定；（2）施工图纸的审核和调整；（3）施工现场的布置和施工准备；（4）电力设备的选购和安装；（5）工程施工的组织和管理；（6）工程验收和交付。
2.2. 乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保工程质量和进度，保证工程安全。
第三条合同价款3.1. 工程总价款为（金额大写）（￥金额小写），甲、乙双方在签订合同之日一次性支付。
3.2. 若工程发生增项或减项，双方应另行协商确定价格变更情况。
第四条施工期限4.1. 工程施工期限自本合同生效之日起计，至工程竣工验收交付之日止。
4.2. 若因不可抗力等特殊情况影响工程建设的进展，乙方应及时通知甲方并提出变更方案，经双方协商一致后再行实施。
第五条质量和安全5.1. 乙方应确保工程质量符合国家相关规定和标准，保证电力设备的正常使用。
5.2. 乙方应采取必要的安全防护措施，保证工程施工期间的安全生产，并承担可能产生的责任。
第六条合同变更和解除6.1. 如有需要修改合同内容，双方应书面协商一致后签署补充协议，变更后的内容具有相同的效力。
6.2. 若因特殊原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，但应承担相应的违约责任。
第七条违约责任7.1. 任何一方未按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条其他约定8.1. 本合同所未尽事宜，双方可另行协商确定，经双方签署补充协议后具有法律效力。
有关电力工程建设施工合同范本5篇
有关电力工程建设施工合同范本5篇篇1电力工程建设施工合同范本甲方（甲方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________乙方（乙方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________鉴于：甲方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定提供电力工程建设服务的资质和能力；乙方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定承担电力工程施工服务的资质和能力。
为明确电力工程建设施工过程中的各项权利和义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成一致，签订本合同。
一、工程简介1.1 工程名称：____________。
1.2 工程地点：____________。
1.3 工程建设内容：____________。
1.4 工程规模：____________。
二、合同价款2.1 本工程总价款为_______万元整（¥_______，大写：人民币_______元整）。
2.2 工程款项结算方式：甲方按_____的方式分期支付款项，具体支付时间和金额分别如下：1）工程开工前_____内支付款项_______万元；2）工程完成___%之后支付款项_______万元；3）工程完成____%之后支付款项_______万元；4）工程竣工验收合格后支付最后一期款项_______万元。
2.3 支付方式：直接支付至乙方指定账户。
三、工程质量与验收标准3.1 所有工程材料必须符合国家有关标准，质量合格证明及实验室检验报告必须齐全。
3.2 工程施工过程必须遵守国家建设法规，严格按照工程设计和施工图纸进行施工。
3.3 工程竣工后验收标准为允许有限的误差范围，不得影响电力工程的正常使用。
3.4 工程完成后，乙方需提供合格的竣工报告，并承担因工程质量问题引起的后续责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020 电力建设工程施工合同范本第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1•发包方（简称屮方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表（简称屮方代表：屮方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理：受屮方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位：屮方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11 •合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或屮乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
•经济支出：在施工中发生，经屮方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期：屮乙双方参照电力建设工程项LI工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸：由屮方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
18.施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非屮乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款：结合具体工程，屮乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序仁合同文件应能互解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：（1）《协议条款》；（2）《合同条件》；（3）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（4）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（6）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（7）构成合同一部分的其它文件。
2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先山总监理工程师作出解释）；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律仁合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
屮方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
4.国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经屮方代表批准后执行；屮方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均山屮方承担。
第四条图纸1.甲方在开工日期之前•按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
2.屮方不能按笫四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
3.屮方对图纸有特殊保密要求的，乙方釆取相应的措施保密，山中方承担费用。
4.乙方要求增加图纸份数，屮方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
5.乙方未如约收到屮方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理曲、时间及迟误后果通知屮方代表。
屮方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。
6.乙方发现屮方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知屮方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于屮方提供的图纸有如上缺陷未发现，屮方仍应按笫七条第二款或第二十五条笫四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（1）屮方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
（2）屮方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均山其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对屮方代表的指令应予执行。
屮方代表不能及时给予书面确认，乙方应于屮方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，中方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但屮方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，山屮方承担，延误的工期相应顺延。
（3）甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理曲和迟误的后果通知屮方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
2.实行社会监理的工程，屮方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范圉通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
3.甲方代表和总监理工程师易人，屮方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（1）乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交屮方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
（2）乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与屮方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在屮方，由屮方承担曲此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
2.乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第七条屮方工作1.屮方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：（1）办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
（5）办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。
（6）将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
（7）组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
（8）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
（9）按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
（10）协调施工现场上的各施工企业相互交义作业关系，及时处理有关问题。
2.屮方未按合同约定履行以上义务，则承担山此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
3.屮方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：（1）在其设计资格证书允许的范围内，按屮方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。
（2）按约定向屮方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
（3）按工程需要设置施工使用的照明、圉栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。
乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
（4）按《协议条款》约定的数量和要求，向屮方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用山屮方承担。
（5）釆取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。
因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。