项目履约往来信函格式
工程合同履行函
工程合同履行函尊敬的[甲方名称]：根据我们双方于[签订合同日期]签署的工程合同（合同编号：[合同编号]），就[工程项目名称]的实施，我方[乙方名称]特此发出本履行函，以便正式确认并履行我们在合同中的各项责任和义务。
一、工程概述本函旨在重申该工程项目的基本情况，包括但不限于工程地点、工程规模、主要施工内容以及预定的工程完成时间等。
我们将严格按照合同约定的技术规范和质量标准执行工作，确保工程的顺利完成。
二、合同条款确认我们已仔细审查了合同中的所有条款，并对以下关键内容予以特别强调：1. 工程进度：我们将遵守合同规定的时间节点，确保工程按期进行。
2. 质量保证：我们将遵循国家及行业标准，确保工程质量满足合同要求。
3. 安全生产：我们将严格执行安全生产规定，确保施工现场安全无事故。
4. 环境保护：我们将采取有效措施，减少施工对环境的影响，符合环保要求。
5. 付款条件：我们将按照合同约定的付款方式和时间，及时收取工程款项。
6. 违约责任：如遇违约情况，我们将依法维护自身权益，并承担相应的责任。
三、履约保证为确保合同的顺利履行，我们[乙方名称]将提供如下保证：1. 人员配备：我们将派遣专业的技术和管理人员，确保工程管理的专业性和高效性。
2. 设备材料：我们将使用合格的建筑材料和先进的施工设备，保障工程质量。
3. 进度报告：我们将定期向甲方提交工程进度报告，保持沟通的透明性。
4. 问题处理：遇到问题或变更时，我们将及时与甲方沟通，共同寻求解决方案。
四、附加说明本函是对原工程合同的补充，未尽事宜，仍以原合同为准。
若有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时与我们联系。
我们期待与[甲方名称]的合作能够顺利进行，相信通过双方的共同努力，[工程项目名称]一定能够圆满完成。
请贵方在收到本函后，确认相关内容，并在[回复期限]前给予回复。
此致敬礼！[乙方名称][乙方负责人签字][乙方盖章][日期]。
项目合同履约函范本
项目合同履约函范本名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、履约担保1. 乙方应向甲方提供[具体履约担保形式]作为履行合同的担保。
2. 乙方应在[具体时间]前将履约担保提交给甲方。
3. 如乙方未能按时提供履约担保，甲方有权采取法律手段追究其违约责任。
二、合同履行1. 乙方应按照合同的约定履行其全部义务和责任。
2. 乙方应按时、按质、按量完成项目，并确保项目符合相关标准和要求。
3. 乙方应遵守合同中关于保密、知识产权等方面的规定。
三、通知与沟通1. 双方应保持及时、有效的沟通，确保合同的顺利履行。
2. 任何一方如需通知对方，应采用书面形式，并送达对方指定的地址或联系方式。
3. 通知自送达对方之日起生效。
四、违约责任1. 如乙方未能履行合同义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金[具体金额]或按照合同约定承担其他赔偿责任。
2. 如甲方未能按照合同约定支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金[具体金额]或按照合同约定承担其他赔偿责任。
五、争议解决1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本函自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________ 日期：______年______月______日。
工程履行合同函
工程履行合同函尊敬的[甲方公司名称]：贵司诚挚的合作一直深受我方赞赏。
根据我们之间签订的工程合同（合同编号：[合同编号]），我方[乙方公司名称]承诺按照约定的时间、质量和标准完成[具体工程项目名称]。
自合同生效以来，我方已经严格按照合同条款执行了以下工作：1. 项目前期准备：包括设计审查、材料采购、施工队伍组建等，确保项目能够按期启动。
2. 施工进度管理：按照合同约定的时间节点，合理安排施工计划，确保项目进度符合预期。
3. 质量控制：严格执行国家及行业标准，对工程质量进行严格把关，确保每一个环节都达到优质标准。
4. 安全生产：落实安全生产责任制，加强现场安全管理，确保施工过程中零事故。
5. 环境保护：遵守环保法规，实施绿色施工，减少对环境的影响。
6. 变更与协调：对于合同执行过程中出现的变更事项，及时与贵司沟通，并达成一致意见。
在履行合同过程中，我们也遇到了一些挑战和问题，特此向贵司报告，并寻求解决方案：A. 材料供应延迟：由于市场波动，部分原材料供应出现延迟，可能会影响后续施工进度。
. 天气因素：近期不可预见的恶劣天气对施工进度造成了一定影响。
C. 技术难题：在实施特定工序时，遇到了技术难题，需要额外的技术支持和时间来解决。
针对上述问题，我方已经制定了相应的应对措施，并将尽最大努力减轻这些问题对项目整体进度的影响。
同时，我们也希望得到贵司的理解和支持，共同克服困难，确保项目的顺利完成。
在此，我方正式请求贵司就上述问题进行协商，并在必要时提供适当的支持和协助。
我们相信，通过双方的共同努力，一定能够妥善解决当前面临的问题，并保证项目按计划顺利进行。
我们期待贵司的回复，并希望能够尽快安排一次会议，以便详细讨论合作事宜。
感谢贵司一直以来的支持与合作，我们对未来的合作充满信心。
此致敬礼！[乙方公司名称][乙方公司代表签名][日期]。
工程合同履约联系函样本
工程合同履约联系函样本尊敬的[甲方公司名称]：主题：关于《[工程项目名称]》合同履约事宜的联系函我们[乙方公司名称]与贵公司就《[工程项目名称]》（以下简称“本项目”）于[签订合同日期]签订了工程合同（合同编号：[合同编号]）。
根据合同条款，我们承担了本项目中的[具体工程内容]工作，并确保按照合同约定的时间、质量标准完成。
在此，我们郑重提醒贵公司注意以下几点：1. 合同履行情况截至目前，我们已按照合同约定完成了[具体完成阶段]的工作，并已按时提交了相应的工程进度报告。
我们期待贵公司能够按照合同规定，对我们的工作成果进行验收，并在验收合格后及时支付相应的工程款项。
2. 材料供应与质量要求根据合同第[具体条款编号]条的规定，贵公司负责提供本项目所需的部分材料。
我们注意到，截至目前，部分材料尚未按照约定时间供应到位，这可能会影响工程的正常进度。
我们恳请贵公司核查此事，并尽快解决供应问题，以免影响工程质量和工期。
3. 后续工作安排为了确保本项目能够顺利推进，我们建议双方尽快召开协调会议，就当前存在的问题及后续工作安排进行详细讨论。
我们相信，通过双方的共同努力，一定能够保证项目的顺利完成。
4. 违约责任我们也希望贵公司能够重视合同中关于违约责任的相关条款。
如果任何一方未能履行合同中的义务，应当按照合同规定承担相应的违约责任。
我们一直秉持着诚信合作、共同发展的原则，与贵公司保持良好的合作关系。
我们期待贵公司能够认真对待本次联系函中提及的各项事宜，并在收到本函后三个工作日内给予书面回复，以便我们及时了解贵公司的意见和解决方案，共同推动项目的顺利进行。
感谢贵公司对本项目的支持与配合。
我们期待贵公司的积极回应，并愿意就任何问题与贵公司进行沟通协商，以确保合同的顺利履行。
此致敬礼！[乙方公司名称][乙方公司联系人姓名] [乙方公司联系电话] [乙方公司地址][日期]。
施工合同履约告知函格式
尊敬的XXX先生/女士：我代表XXX公司（以下简称“乙方”），就您提供的XXX项目（以下简称“项目”）施工合同，向您（以下简称“甲方”）发出履约告知函。
请您予以关注并按照合同约定履行您的权利和义务。
一、合同基本情况根据双方于XXXX年XX月XX日签订的《XXX项目施工合同》（以下简称“合同”），乙方承担项目的施工任务。
合同编号为XXXX-XXXX，合同金额为人民币XXX元整（大写：人民币XXX元整）。
二、合同履行情况自合同签订以来，乙方严格按照合同约定，组织施工人员按照工程进度、质量、安全等要求进行施工。
截至目前，项目已进入XXX阶段，整体进度符合合同约定。
在此期间，甲方应按照合同约定履行相应的义务，包括但不限于提供施工场地、协调相关部门、支付工程进度款等。
三、甲方义务履行情况根据合同约定，甲方应于XXXX年XX月XX日前提供完整的施工图纸及技术资料，但截至目前，甲方尚未提供完整的施工图纸及技术资料。
甲方应尽快履行合同约定的义务，以免影响工程进度和质量。
四、合同变更及补充在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程进度、质量、安全等方面发生变化，双方应友好协商，根据实际情况对合同进行变更或补充。
任何一方不得擅自变更或解除合同。
五、违约责任如甲方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
如乙方未能按照合同约定完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。
具体违约责任按照合同约定执行。
六、争议解决如合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护合同双方的合法权益。
2. 本告知函一式两份，甲乙双方各执一份。
敬请关注并按照合同约定履行您的权利和义务。
如对合同履行有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
祝工作顺利！此致敬礼！XXX公司代表：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
关于工程合同请求履约函告
关于工程合同请求履约函告尊敬的[对方公司名称]：贵司与我方于[合同签订日期]签订了编号为[合同编号]的《[工程名称]工程施工合同》（以下简称“合同”），根据该合同第[条款编号]条的规定，贵司应于[履行期限]前完成[具体履约内容]。
截至本函发出之日，我们遗憾地发现，贵司尚未履行上述合同义务。
我方在此郑重提醒，贵司的行为已经违反了合同中的约定，并给我方造成了不便和潜在的损失。
为了维护双方的合法权益，保障工程的顺利进行，我们特此向贵司发出请求履约函，要求贵司立即采取以下措施：1. 严格按照合同规定的质量和时间要求，完成[具体履约内容]；2. 提供相应的进度计划和完成保证，确保工程不会因此延误；3. 对于因延迟履行造成的损失，按照合同约定进行赔偿。
我们希望贵司能够重视此事，并在收到本函后[指定回复期限，如：三个工作日内]给予书面答复，明确贵司的履约计划和补救措施。
如果贵司继续忽视合同义务，我方将不得不采取一切必要的法律手段，以保护我方的合法权益，包括但不限于向有关仲裁机构或法院提起诉讼。
请贵司认真对待本函，并及时处理。
我们期待贵司的积极回应，并希望双方能够通过友好协商，妥善解决此次履约问题，共同推进工程的顺利完成。
此致敬礼！[贵公司名称][贵公司地址][贵公司联系人][联系电话][日期]以上范本仅供参考，具体情况需要根据实际情况和合同条款进行调整。
在发送请求履约函时，务必确保语气得体、内容准确无误，同时保留好相关证据，以备不时之需。
在实际操作中，请求履约函应当作为沟通的第一步，通过正式的文书形式表明立场，同时也为后续可能的法律行动留下书面记录。
如果对方公司在收到请求履约函后仍未采取行动，那么可以考虑启动法律程序，通过法律途径来解决纠纷。
工程合同履约联系函样本
工程合同履约联系函样本当然可以。
以下是一份工程合同履约联系函的样本，您可以根据实际情况进行调整和补充：[贵公司抬头或Logo][贵公司名称][贵公司地址][联系电话][电子邮箱][日期][对方公司名称][对方公司地址]尊敬的 [对方公司负责人姓名]：主题：关于 [合同名称] 的履约联系函尊敬的 [对方公司负责人姓名]，您好！本函旨在就我们双方于 [签订日期] 签订的 [合同名称]（以下简称“合同”）的履行情况与您进行沟通。
根据合同编号 [合同编号]，我们公司（以下简称“甲方”）与贵公司（以下简称“乙方”）就 [工程项目名称] 达成了合作意向，并明确了双方的权利与义务。
一、履约情况概述截至目前，我们注意到以下履约情况：1. [具体履约情况描述，如工程进度、质量情况、时间节点等]。
2. [如有，列出任何履约中存在的问题或偏差]。
二、履约要求与期望基于合同条款及当前履约情况，我们提出以下要求与期望：1. [具体要求，如改进措施、完成时间、质量标准等]。
2. [如有，提出对履约中存在问题的解决方案或建议]。
三、后续行动计划为了确保合同的顺利履行，我们建议采取以下行动计划：1. [行动计划描述，如定期沟通会议、进度报告、质量检查等]。
2. [如有，提出对履约改进的具体时间表和责任分配]。
四、其他事项[如有其他需要沟通的事项，可在此处添加]。
我们期待与贵公司继续保持良好合作关系，并共同努力确保 [工程项目名称] 的顺利完成。
请您在收到本函后的 [指定回复时间，如5个工作日内] 给予回复，以便我们及时调整和优化履约计划。
感谢您的理解与支持。
若有任何疑问或需要进一步讨论的事宜，请通过以下联系方式与我们联系：[联系人姓名][联系人职位][联系电话][电子邮箱]再次感谢您对本项目的投入与努力，期待您的回复。
此致敬礼[贵公司负责人姓名][贵公司负责人职位][贵公司名称]请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据实际情况进行调整。
履约通知函范本
履约通知函范本。
尊敬的XX公司：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您一直以来的信任与支持表示衷心的感谢。
在此，我司特就近期与我司签订的《XX合同》（以下简称为“合同”）的履约事宜向您发出以下通知：一、合同概述根据双方签订的合同，合同编号为XX，签订日期为XX年XX月XX日，合同约定我司向您提供以下产品/服务：1. 产品/服务名称：XX2. 产品/服务数量：XX3. 产品/服务金额：人民币XX元整（含税）4. 交货/服务期限：自合同签订之日起至XX年XX月XX日二、履约情况1. 目前，我司已按照合同约定的条款和条件，完成了产品生产/服务准备工作。
2. 我司承诺按照合同约定的交货/服务期限，确保产品/服务按时交付/提供。
三、履约要求为确保合同顺利履行，请您注意以下事项：1. 请您按照合同约定的付款方式和期限向我司支付合同款项，以确保合同正常履行。
2. 在产品/服务交付/提供过程中，如遇任何问题，请您及时与我司联系，我司将竭诚为您提供解决方案。
3. 为便于双方沟通，请您指定一名联系人负责与我司对接合同履行过程中的相关事宜。
四、售后服务我司始终秉持“客户至上”的服务理念，为您提供以下售后服务：1. 产品/服务质保期为XX个月，自产品/服务交付/提供之日起计算。
2. 在质保期内，如产品/服务出现非人为原因导致的性能故障，我司将负责免费维修或更换。
3. 我司设有专门的售后服务热线，为您提供咨询、投诉和建议渠道。
五、联系方式如合同履行过程中有任何疑问或需求，请您随时与我司联系：联系人：XX联系电话：XX电子邮箱：XX通讯地址：XX六、结束语再次感谢您对我司的信任与支持，我司将竭诚为您提供优质的产品/服务，以确保合同的顺利履行。
请您在收到本通知后，予以关注并按照要求履行合同相关事宜。
期待与您的友好合作，共创美好未来！顺祝商祺！XX公司XX年XX月XX日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.项目履约往来信函参考格式工程开工报告工程名称：施工单位：工程地点：建设单位：致监理单位：根据合同的约定，建设单位已取得主管单位审批的建设许可证，双方已完成了开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。
已完成报审的条件有：□建设工程施工许可证（复印件）□施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）□施工测量放线□主要人员、材料、设备进场□施工现场道路、水、电、通讯等已达开工条件□□项目经理（签字）：施工单位（章）：年月日审批意见：审批结论：□同意□不同意总监理工程师（签字）：年月日抄送：□；□；□；□；费用索赔申请函履约往来信函发文编号：数量：页份函件内容致：（函件接收单位A），尊敬的（发包人代表）先生/女士（函件接收单位B），尊敬的（总监理工程师）先生/女士申请事项：理由及根据：函件接收单位A：签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日函件接收单位B 签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理（签字）项目部（章）年月日抄送：□；□；□；□；发包人指定材料设备供应商确认函履约往来信函发文编号：数量：页份函件内容致：（函件接收单位A），尊敬的（发包人代表）先生/女士（函件接收单位B），尊敬的（总监理工程师）先生/女士依据（发包人全称）与我方签订的合同约定和发包人在此履行期间指定了下列材料设备供应单位（简称指定供应商），供应相应系列的材料设备：一、注册地址为省市区（县）路号经营范围为的（指定供应商的全称）供应下列系列的材料设备：1、2、二、注册地址为省市区（县）路号经营范围为的（指定供应商的全称）供应下列系列的材料设备：1、2、提请你们在收到此函件后的5日内予以确认，并指令上述指定供应商于年月日来承包人处进行主体合法性审查；或参加承包人的招标活动；或与承包人签订材料设备供应合同。
未确认或未前往或不符合承包人要求，对工程造成不利影响的，延续的工期和费用将由发包人承担。
特发此函。
函件接收单位A：签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日函件接收单位B 签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理（签字）项目部（章）年月日抄送：□；□；□；发包人指定工程分包商确认函履约往来信函发文编号：数量：页份函件内容致：（函件接收单位A），尊敬的（发包人代表）先生/女士（函件接收单位B），尊敬的（总监理工程师）先生/女士依据（发包人全称）与我方签订的合同约定和发包人在此履行期间指定了下列施工（作业）单位（以下简称指定分包商），实施下列相应的分部工程：一、注册地址为省市区（县）路号专业承包资质为，安全生产许可证为的（指定分包商的全称）实施分包下列工程：1、2、二、注册地址为省市区（县）路号专业承包资质为，安全生产许可证为的（指定分包商的全称）实施分包下列工程：1、2、提请你们在收到此函件后的5日内予以确认，并指令上述指定分包商于年月日来承包人处进行主体合法性审查并参加承包人的分包商采购招投标活动。
逾期未确认或未前往或不符合承包人要求，对分包工程进展带来不利影响，延误的工期及费用将由发包人承担。
该指定分包引起的招投标纠纷及工期质量、安全等纠纷，应由发包人承担相关法律责任。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理（签字）项目部（章）年月日函件接收单位A：签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日函件接收单位B 签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日抄送：□；□；□；要求书面确认发包人口头指令的函履约往来信函发文编号：数量：页份函件接受单位A 函件接收人（发包人代表）函件接受单位B 函件接收人（总监理工程师）提交函件单位提交函件者（项目经理）主题关于要求书面确认发包人口头指令的事宜函件内容致：（函件接收单位A），尊敬的（发包人代表）先生/女士（函件接收单位B），尊敬的（总监理工程师）先生/女士按（发包人全称）与我方签订的合同，在履行过程中，收到贵司如下口头指令：1、年月日，XX先生/女士要求我方进行工作。
2、年月日，XX先生/女士要求我方进行工作。
3、年月日，XX先生/女士要求我方进行工作。
提请你们在收到此函件后的日（合同约定的时间）内予以确认或提出意见，逾期未确认也未书面提出意见的，即视为你们确认。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理（签字）项目部（章）年月日函件接收单位A：签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日函件接收单位B 签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日抄送：□；□；□；要求书面确认发包人授权代表的函履约往来信函发文编号：数量：页份函件接受单位A 函件接收人（发包人代表）函件接受单位B 函件接收人（总监理工程师）提交函件单位提交函件者（项目经理）主题关于要求书面确认发包人授权代表的事宜函件内容致：（函件接收单位A），尊敬的（发包人代表）先生/女士（函件接收单位B），尊敬的（总监理工程师）先生/女士按（发包人全称）与我方签订的合同，在履行过程中，与贵司如下授权代表在如下授权范围内进行了合作：1、授权代表姓名：，授权范围：2、授权代表姓名：，授权范围：3、授权代表姓名：，授权范围：提请你们在收到此函件后的日内予以确认，内予以确认或提出意见，逾期未确认也未书面提出意见的，即视为你们确认。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理（签字）项目部（章）年月日函件接收单位A：签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日函件接收单位B 签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日抄送：□；□；□；停工报告履约往来信函发文编号：数量：页份报告接受单位A 报告接收人（发包人代表）报告接受单位B 报告接收人（总监理工程师）报告接受单位C 可为发包人的上级主管单位报告接收人提交报告的单位提交报告者（项目经理）主题关于因原因造成停工的事宜报告内容致：（函件接收单位A），尊敬的（发包人代表）先生/女士（函件接收单位B），尊敬的（总监理工程师）先生/女士（函件接收单位C），尊敬的先生/女士按（发包人全称）与我方签订的合同约定：发包人应在年月日向承包人支付人民币元整的工程款项，但发包人未按时支付，我方在发包方应付的天后的年月日已发出要求支付的通知，发包人仍未及时给予支付，也未与我方就付款事宜商签延期付款协议（或发包人仍未及时给予支付，双方于年月日商谈后，也未就延期付款事宜达成协议），已导致无法施工：或：因非承包人原因停水（停电，或停气）已经一周；或：根据总监理工程师（或发包人代表）指令要求：或：因总监理工程师（或发包人代表）年月日发出关于指令原因，已导致无法施工：或：(其他停工的事由) 。
我方根据合同约定，将（或已）于年月日正式停工，停工的费用损失及其工期补偿通知，我方将依据合同约定，于停工期间（或停工结束时或在决定撤场前）提交（监理单位全称）及（发包人全称）。
特此报告。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理（签字）项目部（章）年月日函件接收单位A：签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日函件接收单位B 签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日函件接收单位C 签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见签署意见示例：情况属实。
（签字）（盖章）年月日注：该报告的发出一定要结合工程合同及法律规定，征询法务人员研究，提请分公司、公司领导慎重决策。
抄送：□；□；□；工期延误报告履约往来信函发文编号：数量：页份报告接受单位A 报告接收人（发包人代表）报告接受单位B 报告接收人（总监理工程师）提交报告的单位提交报告者（项目经理）主题关于因等原因造成工期延误的事宜报告内容致：（函件接收单位A），尊敬的（发包人代表）先生/女士按（发包人全称）与我方签订的合同在履行过程中，因遇下列情形，工程工期已造成延误，并自本报告发出时还在继续延误：因本工程计划应在年月日开工的，但现在已距开工仅有7天（此条应在开工前7天向发包人发出），但因发包人原因，或承包人根据规定（理由），预测，不能按计划开工；或：总监理工程师（或发包人代表）于年月日发出的指令要求暂停施工；或：总监理工程师（或发包人代表）于年月日发出的指令导致工程不能按原计划施工；或：遇非承包人原因，发生了紧急情况，我们虽然已经采取了保证人员生命和工程、财产安全的措施，但已不能按计划施工；或：发包人未能在合同第条第款预定的时间，完成发包人工作；或：按合同约定，发包人应在年月日前向承包人提供施工图纸，但承包人至今尚未收到，致使相应的工作无法开展；或：按合同约定，发包人应在年月日向发包人支付工程预付款（或工程进度款）元，但至年月日承包人还未收到应收款项，已导致施工不能正常进行；或：按合同规定，发包人代表应向承包人发出关于以便于承包人继续实施工程的施工，或承包人因已于年月日向监理工程师发出了关于的请求（报告、申请、联系函），但至今未接到答复，已导致无法实施工程的正常施工；或：承包人于年月日接到监理工程师发出的工程设计变更，为实施该变更，由于工程现场工序（或工程量增加）原因，已导致工程不能按原计划实施；或：自年月日开始至本报告发出日，工程现场非承包人原因导致停水（或电、气）延续小时（8小时以上），至今还未恢复；或：本工程于年月日遇到了的不可抗力事件，现还在继续；或发生了（上述未提及的）事件，导致工程不能按原计划施工；等事件原因，导致工期延误天。
本合同工期为天（或竣工日期为年月日），累计本报告中应顺延的工期后，合同工期应调整为天（或竣工日期调整为年月日）。
因上述延误工期的时间还在继续，承包人将在相应事件结束后，向你们进一步提交因上述原因导致的实际工期延误的工期天数和补偿报告。
提请你们在收到此报告后的天内（合同约定时间）予以确认或提出修改意见，逾期未确认也未书面提出修改意见的，即视为你们已经批准、确认。
特此报告。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司项目经理（签字）项目部（章）年月日函件接收单位A：签收示例：收到此原件一份。
签收或签署意见：签署意见示例：情况属实。