建设工程施工合同-8.21
(完整版)建设工程施工合同(范本)
(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程费用：•施工工期：2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工，确保工程的质量符合相关规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和验收，对于发现的质量问题，乙方应及时修复或更换。
3. 工程款支付方式工程款支付方式如下：•合同签订后，乙方应缴纳工程款的10%作为预付款；•工程开始施工后，甲方每个月支付工程款的进度款；•工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的余款。
4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的，双方应协商确定新的费用，并签订变更合同。
双方应确保变更后的工程能够按时完成。
如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的，乙方可以向甲方提出索赔申请。
乙方应提供充分的证明材料，并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。
5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定，不履行相应的责任和义务；•甲方违反合同约定，不支付工程款或拖延支付工程款；•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。
6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中，如发生纠纷，双方应协商解决。
如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
三、其他条款1.合同附件：根据具体情况，可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。
2.合同的生效和变更：本合同自双方盖章之日起生效，任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。
3.保密条款：双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密，不得泄露给第三方。
四、合同签订本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本合同的内容和条款是双方共同商定的，对双方均具有约束力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
《建设工程施工合同》-通用范本
建设工程施工合同-通用范本引言建设工程施工合同是指甲方和乙方之间，就承包甲方的建设工程施工事项所签订的合同。
本文将为您提供一份通用的建设工程施工合同范本。
合同主要条款1. 合同双方本合同由甲方和乙方签订。
甲方为建设工程的业主，乙方为承包商。
2. 工程项目本合同涉及的工程项目包括：•（注明具体项目名称）3. 工程内容1.乙方应按照本合同规定，完成甲方所委托的工程项目，并按时交付。
2.工程应符合国家、省、市有关法律法规、规范和标准的要求。
4. 工期及交付时间1.本工程约定工期总计约为_____个月。
具体工期详见附件《工程计划表》。
2.工程应按照《工程计划表》所规定的时间交付，乙方于交付时，应提交验收报告。
3.如乙方不能按时完成工程，应在达成协议后才能延期，延期应写入书面文字并经甲方同意后方可执行。
5. 合同价款1.工程总价款为（大写）_______万元，包括人工费、材料费、机械使用费、运输费等，各项费用及比例详见《工程量清单》及附录。
2.本工程实行一次性支付，支付方式为（注明）____。
3.合同价款已于合同签订后___天内，甲方按（注明比例和时间）____支付前期款_____万元。
4.乙方应按照约定的期限和付款方式收取价款。
6. 合同变更1.如需变更本合同，应经甲、乙双方协商，双方在书面形式上作出具体更改方可生效。
2.变更后如涉及工程量增减，价款变动应经甲方批准后方可进行。
7. 违约责任1.若乙方未能按照本合同的要求完成工程和要求的交付时间，应向甲方支付违约金（注明具体金额或按何方式计算）_____元，以补偿由此给甲方造成的损失。
2.若甲方未能按时支付工程款项的，应承担按挂钩利息相应算项的违约金。
（注明具体金额或按何方式计算）8. 保证金1.乙方应向甲方缴纳工程履约保证金____万元，保证在乙方履行合同期间不违反合同条款，工期顺利，并保证质量达到合同规定。
2.合同期满验收合格后，甲方应在___日内无利息返还给乙方。
《建设工程施工合同》
《建设工程施工合同》
合同范本。
甲方，（委托方名称）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方，（承包方名称）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方拟进行（项目名称）建设工程施工，经双方协商一致，
达成以下合同：
第一条项目概况。
甲方委托乙方承担（项目名称）建设工程的施工任务，包括但不限于（具体工程内容），工程地点位于（地点），工程工期为（时间）。
第二条施工内容。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工要求，完成工程的施工任务，确保工程质量和进度。
第三条工程质量。
乙方应严格按照国家相关标准和法律法规要求，保证工程质量符合设计要求，达到国家规定的安全标准。
第四条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，保证工程按时完成。
第五条施工安全。
乙方应建立健全的施工安全管理制度，保障施工现场的安全生产，严禁违章操作，确保施工过程中的安全。
第六条变更和索赔。
如因不可抗力或其他合理原因需要变更合同内容，应经双方协
商一致，并签订书面变更协议。
如因乙方原因造成甲方损失，乙方
应承担相应的赔偿责任。
第七条合同解除。
如因一方违约，严重影响工程质量和进度，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
第八条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：以上内容经双方协商一致，确认无误后签订。
建设工程施工合同范本(最新版)
建设工程施工合同范本(最新版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的最新版本范本，包含了合同的基本要素和相关条款。
建设工程施工合同是指在建筑、土木工程等领域中，由建设单位与承包商之间签订的合同，用于约定双方在工程项目中的权利和义务。
本范本可作为双方参考使用，具体合同内容还需要根据实际情况进行调整和修改。
2. 合同主要内容1.合同标的：详细描述工程项目的基本情况，包括项目名称、位置、规模、工期等信息。
2.合同价格：明确工程的总造价、付款方式以及可能的变更和索赔条款。
3.工程质量：约定工程质量标准，包括施工方法、材料质量、验收标准等。
4.施工进度：规定工程项目的进度计划和里程碑，以及实际施工进度与付款的关联。
5.风险和保险：双方对工程项目可能出现的风险和责任进行约定，并明确保险责任的承担方式。
6.变更和索赔：规定变更和索赔的程序和条件，包括变更通知、索赔申请、仲裁等。
7.违约和解除：明确各方违约责任和解除合同的程序和后果。
8.保修期和维护：约定工程的保修期和维护责任。
9.争议解决：约定争议解决的方式，如仲裁、诉讼等。
10.其他条款：包括合同的履行地点、合同的生效和解释、合同的变更和补充等。
3. 合同签署本合同共计X页，在双方严格履行合同约定、共同配合的前提下，合同双方签字后生效。
•建设单位（甲方）：____________•承包商（乙方）：____________日期：____________是建设工程施工合同的范本，供双方参考使用。
具体合同内容和条款需要根据实际情况进行调整和修改。
合同签署前，建议双方咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工合同正规范本(通用版)
建设工程施工合同1. 引言建设工程施工合同是指承包人与建设单位或者设计单位、监理单位之间就建设工程的施工事宜所订立的合同。
本文档旨在介绍建设工程施工合同的主要内容和注意事项。
2. 合同主体建设工程施工合同的主体包括承包人、建设单位、设计单位和监理单位。
•承包人：负责按照合同约定，在规定的时间内，按照要求完成建设工程。
•建设单位：委托承包人进行工程施工，并按照合同支付相应的工程款项。
•设计单位：负责建设工程的设计，并提供设计文件和技术支持。
•监理单位：监督建设工程的施工过程，确保施工符合设计要求和相关法规。
3. 合同内容建设工程施工合同的内容包括但不限于几项：3.1 工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程范围、工程规模等基本信息。
3.2 工期要求工期要求明确规定了工程的开始和结束时间，并如实描述了各个施工阶段的时间节点。
3.3 工程价款工程价款是指建设单位支付给承包人的工程款项，包括合同总价款、进度款、竣工验收款等。
3.4 工程质量工程质量要求详细描述了建设工程的设计要求、材料要求、施工工艺要求等，确保工程质量符合相关标准和规范。
3.5 施工组织与方式施工组织与方式描述了工程施工的具体安排和实施方式，包括施工人员配备、施工机械设备使用、安全措施等。
3.6 竣工验收竣工验收是指工程施工完成后，由建设单位组织验收工程的过程，确定工程是否符合设计要求和合同约定。
3.7 合同变更和解除合同变更和解除是指在工程施工过程中，因为各种原因需要对合同进行修改或终止的情况。
4. 注意事项在签署建设工程施工合同前，需注意几点：4.1 合同条款明确合同条款应在撰写时明确详细，避免模棱两可的表述，以防止后期纠纷。
4.2 法律法规遵守建设工程施工合同的签订和履行应符合国家相关法律法规的规定。
4.3 合同备案建设单位应将合同备案，并按照相关规定与承包人签署书面合同。
4.4 合同支付和决算建设单位应按照合同约定支付工程款项，并在工程竣工后进行决算。
(完整)建设工程施工合同
建设工程施工合同（完整）第一章总则第一条为了明确双方的权利和义务，依法规范建设工程施工活动，甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第二条甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，地质：[甲方地质]。
第三条乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，地质：[乙方地质]。
第四条本合同签订日期为：[签订日期]。
第二章工程概况第五条工程名称：[工程名称]。
第六条工程地点：[工程地点]。
第七条工程规模及主要内容：[工程规模及主要内容]。
第八条工程进度计划：[工程进度计划]。
第九条工程质量要求：[工程质量要求]。
第十条工程造价及支付方式：[工程造价及支付方式]。
第三章合同条款第十一条施工范围：[施工范围]。
第十二条工期及延期：[工期及延期]。
第十三条施工组织设计：[施工组织设计]。
第十四条施工方法和技术要求：[施工方法和技术要求]。
第十五条质量验收：[质量验收]。
第十六条材料供应和验收：[材料供应和验收]。
第十七条工程款支付：[工程款支付]。
第十八条违约责任：[违约责任]。
第十九条争议解决：[争议解决]。
第四章合同变更和解除第二十条合同变更：合同双方如需变更合同内容，应经书面协议并签署合同变更协议。
第二十一条合同解除：1.合同完成后解除。
2.甲方或乙方一方出现严重违约行为导致无法继续履行合，对方有权解除合同。
第二十二条合同解除的违约责任：合同解除后，违约方应承担相应法律责任和赔偿责任。
第五章其他约定第二十三条未尽事宜：本合同未尽事宜，由双方协商确定。
第二十四条合同附件：本合同附件包括工程图纸、技术规范、施工进度表等。
第六章合同生效第二十五条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十六条本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。
第二十七条合同解释权：本合同的解释权归甲方所有。
结束。
(完整版)《建设工程施工合同(模板)》
建设工程施工合同一、背景二、合同的基本要素1. 合同名称《建设工程施工合同》2. 合同双方本合同由建设工程的发起方（甲方）与施工方（乙方）共同签订。
3. 合同的目的和范围本合同的目的是为了明确双方在建设工程施工过程中的权益与义务，确保工程的按时、按质、按量完成。
合同的范围包括但不限于内容：工程的建设范围、规模和工程量工程的施工图纸和技术文件工程的施工期限和工期计算方法工程的施工人力、物力和技术支持工程的质量要求和验收标准工程的费用与付款方式工程的保修期限和质量保证责任4. 合同的签订流程4.1 合同的讨论与协商甲方与乙方在确定合作关系前，应进行充分的合同讨论与协商。
双方应对合同的各项条款进行充分理解，明确各自的权益与义务，并在协商一致的基础上签订合同。
4.2 合同的编制与审查合同的编制由甲方负责，同时应邀请乙方进行审查。
合同的编制应根据相关法律法规与建设工程的特点，合理安排各项条款的内容，确保合同的有效性与合法性。
4.3 合同的签署与生效经双方协商一致后，合同由甲方与乙方共同签署。
合同的签署通常采用书面形式，并由双方授权代表签字确认。
合同的生效日期为最后一方签署的当日。
三、合同的解除与违约处理1. 合同的解除合同的解除必须经过甲方与乙方协商一致，并以书面形式通知对方。
情况下，任何一方可以提出合同解除：对方严重违反合同条款，并在合理期限内未作出纠正经双方协商一致认为有正当理由解除合同出现不可抗力等无法预测的情况，导致工程2. 合同的违约处理甲方或乙方的违约行为将受到合同的违约处理。
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、停工整改等措施。
四、合同的其他约定1. 法律适用与争议解决本合同适用的法律法规。
双方如发生合同争议，应友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同的补充与修订本合同如需补充与修订，必须经由双方书面协议并签署补充合同。
五、合同的附件本合同包含附件：建设工程图纸与技术文件工程付款计划工程验收标准为《建设工程施工合同》的完整版。
《建设工程施工合同》-通用范本
《建设工程施工合同》.通用范本建设工程施工合同甲方（以下简称甲方）：地质：联系人：方式：乙方（以下简称乙方）：地质：联系人：方式：鉴于甲方拟进行建设工程项目，为规范双方的权益和责任，特制定本合同，以约定双方在项目施工过程中的权利和义务，达成以下协议：第一章总则第一条合同目的本合同的目的是明确项目的施工方案、质量要求、工期计划、工程款支付方式等内容，确保项目顺利进行。
第二条项目概况甲方拟承建的工程项目为：地点：总价：开工日期：总建筑面积：建筑层数：建筑类型：设计单位：施工图设计批准日期：合同编号：第三条合同约定1.甲方负责提供合法合规的建设工程施工许可证和相关证明文件。
2.乙方负责按照合同约定的工期和质量要求，按时交付符合规定的工程项目。
3.双方应按照约定的价格和支付方式进行结算。
第四条合同变更1.合同双方如需变更本合同的任何条款，应经双方协商一致，并以双方签字后生效。
2.发生变更的内容包括但不限于工程范围、工期计划、供应商的变更等。
第二章工程范围和质量要求第五条工程范围1.工程范围包括但不限于：基础工程、主体结构、建筑装修、设备安装、消防、给排水、电气、通风空调等。
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行工程施工。
第六条质量要求1.工程质量应符合国家相关法律法规和技术标准要求。
2.乙方应按照甲方提供的工程质量验收标准进行施工，保证工程质量符合要求。
第三章工期和进度管理第七条工期计划1.工期计划应详细列出工程项目各阶段的时间节点和关键工序。
2.乙方应按照工期计划进行施工，如有变更应提前向甲方报备并经甲方同意。
第八条进度管理1.甲方有权随时检查工程施工进度，乙方应提供相应的进度汇报和配合工作。
2.乙方如有进度延误，应按照合同约定的方式进行赔偿或补偿。
第四章合同价款和支付方式第九条合同价款1.合同价款为人民币（大写）。
2.支付方式：按照工程进度支付，具体支付比例和时间节点由甲方和乙方协商确定。
第十条发票和结算1.乙方应提供符合国家相关法规的发票和结算单据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—1999—0201建设工程施工合同合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：梁平县建设委员会承包人（全称）：重庆市兴茂建筑安装工程公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：梁平县新城还迁安臵小区工程工程地点： 318国道与机场路交汇处工程内容：本工程施工图所包含的全部内容，包括：红线范围内土建、道路、市政、管网、园林、附属等所有工程。
工程立项批准文号：资金来源：县财政资金二、工程承包范围承包范围：本工程施工图所包含的全部内容，包括：红线范围内土建、道路、市政、管网、园林、附属等所有工程。
三、合同工期：开工日期：二○○九年八月十日。
竣工日期：二○一○年一月三十日。
—2—合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准按现行验收标准、规范、规章验收达到合格。
五、合同价款金额（大写）：待定元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、邀标通知书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸7、工程量清单8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并—3—在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2009 年8 月日合同订立地点：梁平县建委本合同双方约定签字盖章后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：—4—第二部分通用条款（略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件２、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：见通用条款2-2.1条３、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、法规及市、县相关规定。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间：开工前3日内。
国内没有相应标准、规范时的约定：不采用。
４、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前3日内提供5套。
发包人对图纸的保密要求：不采用使用国外图纸的要求及费用承担：不采用—5—二、双方一般权利和义务５、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：按监理合同执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权：以发包方与监理单位合同规定为准。
5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.6不实行监理的，工程师的职权： \ \ ７、项目经理姓名：职务：８、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日内施工现场内所有障碍清理完毕并基本具备施工条件。
—6—（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前1天将施工用水、电、电讯等接至双方商定的地点。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通并满足施工通行的需要。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理施工所必需的全部证件、批文、手续，承包人应极时提供办理证件、批文和手续所需的相应资料。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前3日内现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到图纸5日内。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由甲方提出保护措施并承担相关费用。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：不采用8.2发包人委托承包人办理的工作：不采用９、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设—7—计文件提交时间：不采用（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向发包人提供当月实际完成的工程量及形象进度，并报下月的工程进度计划、报表。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包方负责，发包方不承担任何责任。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不采用（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按相关规定执行。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：不采用（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按要求做好保护，所需费用由发包人承担。
（8）施工场清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合相关规定，承担因违反规定造成的损失和罚款。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：不采用。
—8—三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工后20日内。
工程师确认的时间：报送后3日内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：不采用。
13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因或不可抗力因素造成工期延误，由承包人按实际情况顺延对应工期。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：根据国家、市相关规定。
19、工程试车19.5试车费用的承担：不采用。
五、安全施工1、严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《重庆市建筑工地文明施工标准》（渝建发［2003］39号）等标准、规范、文件的要求。
2、施工单位的施工现场场地硬化、现场出入口道路硬化、—9—建筑物垂直物全封闭、垂直防护架、水平防护架、施工围墙美化、现场大门等文明施工费用，建设单位必须按实结算付施工单位。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：通用条款十一、其他、39条不可抗力除外的风险。
本工程实行总价包干原则，按相关定额计算后下浮10%进行结算，不再作调整。
合同价款中包括的范围为施工图范围（包括本工程红线范围内土建、道路、市政、管网、园林、附属等全部工程）。
工程价款计价原则为：①执行定额：本工程采用重庆市建筑工程计价定额（CQJZDE-2008）、重庆市园林工程计价定额（CQYLDE-2008）、重庆市市政工程计价定额（CQSZDE-2008）、重庆市安装工程计价定额（CQAZDE-2008）、重庆市建设工程费用定额（CQFYDE-2008）及相关配套文件。
②取费标准：按规定取费。
③材料采购及价格：按重庆工程造价信息和梁平地方价（2009-8期）、重庆工程造价信息副刊-装饰造价和梁平—10—地方价（2009-3期）及相关配套文件计算。
④人工费调整：人工费按梁平地方价签订合同时间上月公布的市场价进行调整。
⑤风险费用的计算方法：按以上定额、取费标准、材料价格、人工费计算。
⑥风险范围以外合同价款调整方法：安全文明施工专项费用、设计变更增加的工程量均按规定结算。
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：不采用。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。
26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：不采用（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不采用（3）承包人可代为调剂串换的材料：不采用（4）到货地点与一览表不符：不采用（5）供应数量与一览表不符：不采用（6）到货时间与一览表不符：不采用27.6发包人供应材料设备的结算方法：不采用28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：所有材料均由承包人采购，承包人采购的材料设备必须是符合国家规定、行业相关标准、质量合格的产品。
八、工程变更由甲方以书面形式告知乙方九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后30日内由承包人按相关规定提供竣工图。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：不采用-13-十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。
双方约定的发包人其他违约责任：按通用条款执行。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：按通用条款执行。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。
双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款执行。
37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时,由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（2）种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。
十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用。
分包施工单位为：不采用。
39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：以国家相关部门认可为准。
40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：不采用。
发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。
（2）承包人投保内容：按主管部门相关规定投保。
41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：不采用。
担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：不采用。
担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项：不采用。
46、合同份数46.1 双方约定合同副本份数：六份47、补充条款47．1 本工程由乙方修建，修建费用来源于甲乙双方2009年7月14日签订的房地产开发用地前期合作协议中两块地的土地综合整治费。
47．2甲乙双方于2009年7月14日签订的合作协议中两宗地招拍挂完成后，如乙方取得上述两宗地的国有土地使用权，本还房修建款项冲抵该土地出让金，如本房款未决算，先以本还房实际发生工程量工程款的80％冲抵，待决算完毕后十日内扣除还房决算总款的5%作为房屋质量保修金后将工程余款一次性付清。