建设工程施工合同最新示范文本
建设工程施工合同示范文本(四)5篇
建设工程施工合同示范文本（四）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：具体按甲方提供的施工图纸及工程量清单确定。
二、工期及进度安排1. 工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成全部施工任务。
如有变更，应经过双方协商并签订书面补充协议。
2. 进度安排：乙方应按月提交施工进度计划，甲方进行审查并提出修改意见。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
三、质量与验收1. 工程质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准与程序：工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
四、合同价款及支付方式1. 工程价款：双方依据施工图纸及工程量清单确定工程价款。
如有变更，应签订书面变更协议。
2. 支付方式：甲方按照合同约定支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。
工程竣工验收合格后，支付至合同价款的XX%，余款作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、材料设备供应1. 甲方供应的材料设备：甲方负责供应合同中约定的材料设备，并确保质量符合国家标准。
2. 乙方供应的材料设备：乙方负责供应甲方认可的其他材料设备，并确保质量合格。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付逾期违约金。
新建设工程施工合同(示范文本)8篇
新建设工程施工合同（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲乙双方同意就甲方所拥有之项目进行施工建设，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模及内容：描述工程的整体规模、主要内容和目标等。
二、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：明确开工日期。
2. 工程竣工日期：明确竣工日期。
特殊情况下需延期应经过双方协商一致并签订书面协议。
3. 工程进度计划：详细列明各阶段的工作内容、时间安排等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：明确工程总价款及其构成。
2. 支付方式：现金、转账或其他方式支付，预付款、进度款和尾款的具体比例和支付时间等。
3. 税收处理：明确甲乙双方税收缴纳方式及其他税收处理事宜。
四、质量保证与验收1. 质量要求：严格按照国家标准和合同约定的质量要求执行。
2. 验收标准与程序：明确验收的标准、程序和具体责任人等。
3. 保修责任：明确保修期限和保修责任等。
五、安全施工与文明施工1. 安全施工要求：明确安全施工的具体要求和措施。
2. 文明施工要求：明确文明施工的具体要求和措施。
3. 事故处理：施工过程中发生安全事故时，应如何处理及其责任划分等。
六、材料设备供应与保管1. 材料设备供应：明确施工过程中所需材料设备的供应方式和责任划分。
2. 材料设备保管：明确材料设备的保管责任和使用管理等。
七、合同变更与解除1. 合同变更：合同变更需经双方协商一致并签订书面协议。
2. 合同解除：合同解除的条件和程序等。
如因违约造成合同无法继续履行时，违约方应承担违约责任并赔偿损失。
八、违约责任及赔偿损失范围明确违约的情形、责任和赔偿损失的范围等。
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇篇12023年版建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方单位名称）乙方：（承接方单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就甲方拟由乙方承担的建设工程施工事项达成一致协议，具体内容如下：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行（工程项目名称），具体地址为（工程地址）。
二、工程内容：1. 工程范围：2. 工程费用：工程总造价为人民币（金额大写），工程款支付方式及时间节点如下：3. 工程进度：4. 施工期限：工程竣工日期为（年）年（月）月（日）日。
三、工程质量：1. 甲方要求工程质量符合国家相关标准及甲方要求，在质量问题上，乙方应当承担相应的责任。
2. 乙方应当按照工程设计图纸及相关规范进行施工，确保工程质量。
四、施工条件：1. 乙方应当保证施工人员持有相应的施工资质证书，保证施工安全。
2. 乙方应当保证施工设备及施工材料符合规定标准，确保施工顺利进行。
五、变更与索赔：1. 本合同生效后，如需对工程内容进行变更，应当经过双方协商一致达成书面变更协议。
2. 在施工过程中如遇到不可抗力、特殊情况等原因，乙方有权向甲方提出索赔申请，需提供充分的证据及理由。
六、保修期及售后服务：1. 工程竣工后，乙方应当提供一定的保修期服务，确保工程质量及完好无损。
2. 如工程出现质量问题，乙方应当在保修期内提供免费维修。
七、违约责任：1. 如果甲方或乙方一方违反本合同约定，应当承担相应法律责任。
2. 如因乙方违约导致工程质量问题，乙方应当承担相应赔偿责任。
八、解决争议：在履行本合同过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决，如仍无法解决的，应当提交相关部门进行调解或仲裁。
九、其他事项：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日乙方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日以上为本合同的正文，甲乙双方确认无误后签字盖章生效。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本本合同由甲方（委托人）与乙方（承包人）根据《建设工程施工合同法》及相关法律法规签订，双方遵守合同约定，共同推动建设工程的顺利进行。
第一条合同标的甲方委托乙方承担以下工程项目的施工：工程名称：工程地址：建设内容：工程规模：工程质量：工程进度要求：工程竣工日期：第二条价格及支付方式1. 工程总价为（具体金额），乙方在合同签订之日起（具体天数）内提供工程款甲方支付。
2. 工程验收合格后，甲方应于（具体日期）内支付工程款的余额。
第三条设计变更和工程变更1. 若甲方需求设计变更或工程变更，需书面通知乙方，并经乙方确认后报批，方可进行变更。
2. 变更后的施工费用和工期由双方重新协商确定。
第四条施工期限1. 工程竣工日期为（具体日期），若因不可抗力等原因导致无法按时竣工，双方应重新商定工期。
2. 若乙方因自身原因导致工期延误，应按每日滞纳金的标准向甲方支付违约金。
第五条质量保证1. 乙方承诺工程符合国家相关标准和规定，质量合格。
2. 工程质量保修期为（具体天数），属于保修范围内的质量问题由乙方免费维修。
第六条安全保障1. 施工期间乙方应加强安全管理，遵守国家相关法规，确保建设过程中的安全。
2. 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
第七条其他条款1. 合同生效后双方应严格履行合同约定，如有违约行为应承担相应法律责任。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：以上是建设工程施工合同的示范文本，甲乙双方在签订合同前应详细阅读内容，确保双方权益得到保障。
希望双方能够诚实守信，共同完成工程，保障工程质量和安全。
篇2建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：为明确双方的权利和义务，经友好协商，就乙方承包甲方建设工程的事宜，签订如下合同。
建设工程施工合同示范文本2023精选7篇
建立工程施工合同示范文本2023精选7篇建立工程施工合同示范文本2023精选7篇(篇一)发包人〔全称〕：_________承包人〔全称〕：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，发、承包人就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模及构造特征：_________工程承包范围：_________工程立项批准文号：_________资金_________二、合同工期开工日期：_________开工日期：_________合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准工程质量标准：_________四、合同价款币种：_________合同总价〔大写〕：_________元〔小写〕￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书〔招标工程〕；□详见经确认的工程报价单或预算书〔非招标工程〕五、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书〔适用招投标工程〕；3、投标文件〔适用招投标工程〕；4、经确认的工程报价单或预算书〔适用非招投标工程〕；5、本合同专用条款和补充条款；6、本合同通用条款；7、标准、标准及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12、工程进展过程中的有关信件、数据电文〔电报、电传、、电子数据交换和____〕。
六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予他们的定义一样。
七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进展施工、开工，在缺陷责任期内承当工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，双方经友好协商，就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定：一、项目基本情况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目详细地址）1.3 建设内容：（简要描述建设内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程造价：（填写工程总造价）1.6 工程周期：（填写工程工期）二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围）三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求，确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准，乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价：（填写工程总价）4.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限：（具体列出各阶段付款时间）五、工程管理5.1 工程管理：乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度：乙方应按照工程计划，保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于：自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供指定保修期，对工程进行免费保修。
7.2 保修期为：（填写保修期限）7.3 保修范围：保修范围包括工程质量问题和施工问题，但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，乙方应提前通知甲方，并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2022-0201-第...
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2022-0201-第...建设工程施工合同（示范文本）叙言为规范建设工程施工行为，维护建设工程的安全、质量和进度，促进建造市场健康发展，根据国家有关法律、法规和规章，结合本行业的实际情况，制定本《建设工程施工合同》（以下简称本合同）。
本合同应作为建设工程（以下简称本工程）业主和施工单位之间的协议，双方应当依据合同条款和附加条件的规定进行商议、签订。
同时，本合同应当遵守国家有关法律、法规等规定。
第一章总则第一条合同地点1.1 本合同一式两份，每方各持一份。
本合同的签订地点，以合同签订时商议一致并予以明确。
第二条业主及其代理人2.1 本工程的业主为__________（以下简称业主）。
业主的代表人为_________（以下简称业主代表）。
第三条施工单位及其代表人3.1 本工程的施工单位为___________（以下简称承包商）。
承包商的代表人为__________（以下简称承包商代表）。
第四条工程名称、工程地点、设计文件及工程概况4.1 工程名称：4.2 工程地点：4.3 设计文件：4.4 工程概况：第五条合同价款及付款方式5.1 合同价款：5.2 付款方式：第六条竣工时间6.1 竣工时间：6.2 迟延返工：第七条施工质量7.1 施工质量：7.2 整改措施：第八条安全生产8.1 安全生产：8.2 处理方式：第九条现场管理9.1 现场管理：9.2 现场巡查：第十条竣工验收10.1 竣工验收：10.2 验收标准：第十一条违约责任11.1 违约责任：11.2 合同解除：第十二条合同争议的解决12.1 合同争议的解决：12.2 调解及仲裁：第十三条其他事宜13.1 其他事宜：第十四条合同生效和解释14.1 合同生效：14.2 合同解释：第十五条附件15.1 附件：附加条件附加条件是本合同的一部份，承包商与业主签订建设工程施工合同时，双方应根据工程的实际情况和需要达成的协议而约定，其内容应当与本合同相一致，否则附加条件无效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同最新示范文本发包人：________大学(以下简称甲方)。
承包人：________建设公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承揽教学、办公两用五层楼房一座。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，融合本工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同，以资共同严格遵守。
第一条工程概况工程名称：____大楼。
工程地点：____市____路____号。
施工面积：____m2工程造价：____万元。
第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达至市建委有关施工环评的规定建议。
第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。
第四条工程支付和退款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方并作水泵款，以后按工程进度拨出。
工程完工、环评合格后，甲方在一个月内给乙方退款应迭整个工程款的99%,即为超过________伍仟元。
其余l%,即________仟元，做为保修期一年的留出款。
保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。
第六条违约责任：由于工程质量问题导致的损失，由乙方负责管理;乙方例如未按期竣工，每逾一天判处工程款l%的罚金;例如由甲方迟付水泵款而导致误工，则处为甲方以工程款l%的罚金;例如因已连续停电、停水八小时以上导致损失，则由甲方负责管理。
第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。
第八条本合同原件两份，甲乙双方各谓一份。
副本一份，呈交监证处为。
本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起至生效。
发包人：____________________大学(公章)___________法定代表人：________(签章)地址：____市____路号承包人：________________建筑公司(公章)__________法定代表人：(签章)_____签下时间：____年____月____日发包方（以下简称甲方）：_____________________承包方（以下缩写乙方）：_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
一、工程概况（一）工程名称：_____________________（二）工程地点：_____________________二、工程承包范围___________________________________安全维护及整改。
三、合约工期_______天。
四、工程造价工程造价为：______________元整五、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2采用标准、规范（包含但不局限于以下内容）5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
5.2.2本工程适用于的地方标准、规程必须合乎湖南省标准规程。
六、承包方式按本合同第2条承揽范围所列于工作内容包工包料、纸盒质量、纸盒工期、纸盒安全大包干。
七、工程计价7.1本工程排序基本建设原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量目录计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理办法》（省人民政府而令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修葺定额》、_______《_______省建筑装饰翻新工程量消耗标准》、_______《_______省加装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一表述展开基本建设。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体内容工程量以甲方护照单为依据。
八、工期存有以下情况者，工期经核实护照后可以延后。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。
8.2因非乙方原因导致乙方关键工序晚点的工期，工期可以按实际情况延后。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因导致的工程晚点，合约工期延后，费用由甲方分担。
九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方缴付工程预算价的_______%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。
十、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方偿付导致对方损失的，违约方分担违约责任后仍无法填补对方损失的，还应当分担索赔责任。
十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理建议，并搞好安全管理工作，杜绝关键性安全事故的出现，同时搞好社会综合治理工作。
十二、争议的解决本合同在履行职责过程中出现的争议，双方当事人协商化解，也可以由当地建设行政主管部门协商，协商未成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院化解，但诉讼期间严禁中断施工。
十三、其他乙方应当按国家有关规定及时缴付民工工资，例如乙方承揽的该工程项目在施工过程中发生积欠民工工资等而被政府处置，甲方有权轻易从工程款中缴付民工工资。
本合同一式_______份，甲乙双方各谓_______份。
双方盖章盖章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________代表人：___________________代表人：_____________________日期：______年_____月_____日发包人（全称）：法定代表人或其委托代理人：承包人（全称）：法定代表人或其委托代理人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵从公平、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成一致如下协议：一、工程概况1、工程名称：___________________________。
2、工程地点：___________________________。
3、工程立项批准文号：__________________。
4、资金来源：___________________________。
5、工程内容：___________________________。
6、工程承包范围：__________________________。
二、合约工期计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划完工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签下合同价与合约价格形式1、签约合同价为：人民币（大写__________________）（￥_________元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写__________________）（￥_________元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；（4）暂列金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；2、合同价格形式：__________________。
五、项目经理承包人项目经理：__________________。
六、合约文件形成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果存有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和建议；（6）图纸；（7）已标价工程量目录或预算书；（8）其他合同文件。
在合约签定及履行职责过程中构成的与合约有关的文件均形成合约文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、允诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人允诺按照法律规定及合约签订合同非政府顺利完成工程施工，保证工程质量和安全，不展开发包及违法分包，并在瑕疵责任期及保修期内分担适当的工程修理责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、偿付、赔偿和争议1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行职责过程中出现争议，由双方当事人协商化解或应邀第三方协商。
协商或协商未成的.，双方签订合同：向_____________仲裁委员会提出申请仲裁。
九、签订时间本合同于_________年______月_____日签定。
十、签订地点本合同在___________________________签定。
十一、补充协议合约未尽事宜，合约当事人自行签定补充协议，补充协议就是合约的组成部分。
十二、合同生效本合同自_________生效。
十三、合同份数本合同一式_________份，均具备同等法律效力，发包人谓_________份，承包人谓_________份。
发包人：法定代表人或其委托代理人：_________年______月_____日承包人：法定代表人或其委托代理人：_________年______月_____日甲方（买方单位）：________________________________________乙方（收买单位）：________________________________________依照《民法典》和其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜，签订本合同，双方共同遵守。