软件产品用户服务条款
软件产品用户服务条款(3篇)
软件产品用户服务条款（3篇）软件产品用户服务条款（通用3篇）软件产品用户服务条款篇1一、软件产品保护条款1._________1._________软件产品由_________计算机系统有限公司开发。
本软件产品受中华人民共和国版权法及国际版权条约和其他知识产权法及条约的保护。
用户获得的本软件产品的使用权。
2.用户不得删除本软件及其他副本上一切关于版权的信息对本软件进行反向工程，如反汇编、反编译等。
3.如果您未遵守本协议的任何一项条款，_________公司有权立即终止本协议，并保留通过法律手段追究责任。
4.使用本软件产品由用户自己承担风险，在适用法律允许的最大范围内，_________公司在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品所发生的特殊的、意外的、非直接或间接的损失承担赔偿责任。
即使已事先被告知该损害发生的可能性。
5.用户须明白，使用本软件产品涉及到Internet服务，可能会受到各个环节不稳定因素的影响。
因此服务存在因不可抗力、计算机病毒或黑客攻击、系统不稳定、用户所在位置、用户关机以及其他任何技术、互联网络、通信线路原因等造成的服务中断或不能满足用户要求的风险。
用户须承担以上风险，本公司不作担保。
对因此导致用户不能发送和接受阅读消息、或接发错消息，公司不承担任何责任。
6.用户须明白，在使用本软件产品存在有来自任何他人的包括威胁性的、诽谤性的、令人反感的或非法的内容或行为或对他人权利的侵犯(包括知识产权)的匿名或冒名的信息的风险，用户须承担以上风险，本公司和合作公司对服务不作任何类型的担保，不论是明确的或隐含的，包括所有有关信息真实性、适商性、适于某一特定用途、所有权和非侵权性的默示担保和条件，对因此导致任何因用户不正当或非法使用服务产生的直接、间接、偶然、特殊及后续的损害，不承担任何责任。
7.本公司定义的信息内容包括：文字、软件、声音、相片、录像、图表;在广告中全部内容;本公司为用户提供的商业信息，所有这些内容受版权、商标权、和其它知识产权和所有权法律的保护。
软件产品用户服务合同
软件产品用户服务合同本软件产品用户服务合同（以下简称“合同”）是由软件开发商（以下简称“甲方”）与使用本软件产品的用户（以下简称“乙方”）之间达成的服务合作协议，旨在规范甲方向乙方提供的软件产品服务。
甲方责任1.提供完整、稳定并符合合同约定的软件服务。
2.维护软件的正常运行。
3.对软件的任何故障及时处理并提供适当的解决方案。
4.保障乙方的信息安全，防止任何未经授权的第三方获取、窃取乙方的信息。
5.保护乙方个人隐私，防止泄露、滥用乙方的个人信息。
6.提供必要的技术支持。
7.保证服务的质量和可靠性，保障乙方合法权益。
乙方责任1.遵守甲方发布的使用规则，不得通过本软件产品从事任何违反国家法律法规的活动。
2.妥善保管好自己的账户信息并妥善使用。
3.不得利用本软件产品进行任何破坏软件系统安全及其他不良行为。
4.保证使用本软件产品进行的任何行为均符合国家法律法规和政策和本合同约定。
5.保证提交的信息真实、准确且完整，如有不实或遗漏，甲方有权利不承担任何责任并有权随时停止该用户的服务。
6.对于乙方因自身原因造成的损失，甲方不承担任何责任。
费用和结算1.本软件产品的使用费用由甲方和乙方协商约定，并在合同中规定。
2.乙方应在合同中规定的时间内，按照约定的价格及方式支付费用。
3.若乙方拖欠费用，甲方有权停止与乙方服务。
违约责任1.任何一方违反本合同条款的，守约方有权单方面解除合同并通知违约方。
2.因乙方违反本合同的约定而导致的任何损失及后果，甲方不承担任何责任。
保密条款1.甲方承诺在合同期内，不对包括用户信息，交易行为等在内的乙方隐私信息进行公开披露。
2.乙方同样承诺在合同期内，不对甲方的所有信息进行公开披露。
协议修改与终止1.甲方有权随时修改本合同的条款，一旦发生修改，将在软件上公告或发出通知并生效。
2.除非本合同另有约定，否则任何一方均有权在提前通知另一方的情况下终止合同。
3.合同终止后，甲方有权停止与乙方的服务，并不承担因终止合同而导致的任何损失。
软件使用条款及隐私条款docx(一)
软件使用条款及隐私条款docx（一）引言概述:本文档旨在向用户介绍软件使用条款及隐私条款。
通过使用本软件，用户必须遵守以下条款，以确保合法、公平和安全的使用体验。
隐私条款旨在保护用户的个人信息和隐私权。
请用户在使用之前仔细阅读并理解以下内容。
正文:一、软件使用条款1. 用户注册: 用户在使用本软件前需要进行注册，并提供准确真实的个人信息。
2. 用户责任: 用户需对其在软件上的行为负责，并承担由此产生的法律责任。
3. 知识产权保护: 用户不得侵犯本软件的知识产权，包括但不限于复制、分发等。
4. 禁止行为: 用户不得在本软件上从事非法、违反公共秩序和社会道德的行为。
5. 免责声明: 本软件将尽力确保服务的稳定性和安全性，但不对因不可抗力、第三方原因等造成的损失负责。
二、隐私条款1. 个人信息收集: 用户在注册时需要提供一些个人信息，本软件将严格保密并仅在合法范围内使用。
2. 信息存储: 用户个人信息存储在安全的数据库中，保护用户隐私不受未授权的访问。
3. 信息使用: 用户个人信息仅用于提供服务，并不会泄露或出售给第三方。
4. 共享信息: 在用户明确同意的情况下，本软件可能与合作伙伴共享必要的个人信息。
5. 安全保障: 本软件采取一系列安全措施以保障用户的个人信息安全。
总结:本文档介绍了软件使用条款及隐私条款。
用户在使用本软件时需要遵守注册、责任、知识产权等相关规定，同时需注意禁止行为和免责声明。
隐私条款涉及个人信息的收集、存储、使用和安全保障，本软件将保护用户的隐私权。
请用户在使用本软件前详细阅读并理解本文档的内容，以确保良好的使用体验和个人信息安全。
软件产品用户认证服务合同
软件产品用户认证服务合同甲方（用户）：______________乙方（服务提供商）：______________签订日期：______________签订地点：______________鉴于甲方需要使用乙方提供的软件产品及用户认证服务，乙方具有提供相关服务的能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方使用乙方的软件产品及用户认证服务达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方同意向甲方提供以下软件产品及用户认证服务：[详细描述软件产品及服务内容]。
1.2 乙方应保证所提供的软件产品及服务符合甲方的需求，并保证其性能、稳定性和安全性。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自合同签订之日起至[结束日期]止。
第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总额为[金额]元人民币。
3.2 甲方应在合同签订后[时间]内支付[百分比]%的预付款。
3.3 余款应在[时间]内支付。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方应按照合同约定支付服务费用。
4.2 甲方应提供乙方所需的信息和资源，以便乙方提供服务。
4.3 甲方应遵守乙方提供的软件产品使用规则和用户认证服务的相关规定。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方应按照合同约定提供服务。
5.2 乙方应保证服务的质量，并对甲方在使用过程中遇到的问题提供技术支持。
5.3 乙方应保护甲方的商业秘密和用户数据。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同执行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条合同变更和解除8.1 因不可抗力导致合同不能履行的，双方可协商变更或解除合同。
8.2 双方可协商一致变更或解除合同。
第九条争议解决9.1 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交[约定的仲裁机构或法院]解决。
第十条其他10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
软件产品服务合同范本(精选)
软件产品服务合同范本(精选)甲方（委托方）：________乙方（服务方）：________根据《合同法》、《著作权法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供软件产品服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方需求，为甲方提供软件产品服务，包括但不限于软件需求分析、设计、开发、测试、部署、培训、维护等。
1.2乙方应按照甲方的要求和合同约定的期限，完成软件产品的开发，并保证软件产品符合甲方的要求。
1.3乙方应提供必要的技术支持，确保软件产品的正常运行。
二、费用及支付2.1甲方应按照合同约定的方式和期限，向乙方支付服务费用。
2.2乙方在收到甲方支付的服务费用后，应立即开始履行合同约定的义务。
2.3甲方支付的服务费用包括乙方为完成软件产品服务所发生的所有费用，包括但不限于人员工资、设备购置、材料消耗、差旅费等。
三、知识产权3.1乙方保证其提供的软件产品不侵犯任何第三方的知识产权。
3.2乙方享有软件产品的著作权，甲方享有软件产品的使用权。
3.3未经乙方书面同意，甲方不得将软件产品转让、出租、出借、复制、传播或以其他方式提供给第三方。
四、保密条款4.1甲乙双方应对在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和知识产权予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后______年止。
五、违约责任5.1甲方未按照合同约定的期限和方式支付服务费用的，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金数额为逾期付款金额的______%。
5.2乙方未按照合同约定的期限和质量完成软件产品服务的，应向甲方支付违约金，违约金数额为合同总金额的______%。
5.3乙方提供的软件产品侵犯第三方知识产权的，应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
软件服务条款(标准型)
软件服务条款（标准型）1. 定义与约定1.1 定义在本服务条款中，以下词汇具有如下含义：- 软件：指由甲方开发、提供或授权使用的计算机软件，包括客户端软件、服务器端软件、移动应用等。
- 甲方：指提供软件服务的公司或个人。
- 乙方：指使用甲方软件服务的用户。
- 服务：指甲方提供的软件产品及相关技术支持、服务。
1.2 约定甲方和乙方同意并遵守本服务条款的所有规定。
除非双方另有约定，本服务条款适用于甲方提供的所有软件服务。
2. 软件使用2.1 授权甲方授权乙方在遵守本服务条款的前提下，使用软件和服务。
2.2 限制乙方在使用软件时，不得：- 违反国家法律法规；- 违反社会公序良俗；- 侵犯他人合法权益，包括知识产权、隐私权等；- 利用软件进行非法用途或以任何方式损害甲方利益；- 未经甲方授权，将软件转让、出租、复制、分发或以其他方式许可给第三方；- 逆向工程、反编译或试图获取软件的源代码；- 对软件进行修改、删除或添加任何功能；- 利用软件中的漏洞或缺陷进行任何非法行为。
3. 服务内容甲方提供以下软件服务内容：- 软件产品的安装、使用和维护；- 软件功能的更新和升级；- 客户支持和技术咨询；- 软件产品的培训和指导。
4. 服务期限与终止4.1 服务期限本服务的期限为双方签署本服务条款之日起至双方另有约定之日止。
4.2 服务终止本服务可以在以下情况下终止：- 双方协商一致解除本服务条款；- 乙方违反本服务条款，甲方有权终止服务；- 因不可抗力导致服务无法继续提供；- 法律法规、政策变化导致服务无法继续提供；- 其他依法应当终止服务的情形。
5. 知识产权5.1 知识产权归属软件及其所包含的所有知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权等，均归甲方所有。
5.2 知识产权保护乙方应尊重甲方的知识产权，不得侵犯甲方或其他第三方的知识产权。
6. 隐私与数据保护6.1 隐私保护甲方尊重乙方的隐私权，不会未经乙方同意收集、使用或披露乙方个人信息。
最新软件产品用户服务条款
合同订立原则平等原则：根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。
这一原则包括三方面内容：① 合同当事人的法律地位一律平等。
不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。
②合同中的权利义务对等。
当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。
③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。
任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则：根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。
包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则：根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。
诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
善良风俗原则:根据《中华人民共和国合同法》第七条: 当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。
软件产品用户服务条款
软件产品用户服务条款一、概述本服务条款详细规定了软件产品用户的权利和义务，以及软件开发商的责任和义务，旨在保障软件产品用户的合法权益。
二、定义1. 软件产品：指由软件开发商或其合作伙伴开发和提供的、可供用户使用的软件，包括但不限于桌面应用软件、移动应用软件、网页应用软件等。
2. 用户：指使用软件产品的自然人、法人或其他组织。
3. 软件开发商：指开发和提供软件产品的权利人，包括但不限于软件公司、开发团队等。
三、软件产品的使用1. 用户可以在符合本服务条款规定的情况下使用软件产品，包括但不限于安装、复制、使用、展示、传播软件产品。
2. 用户不得利用软件产品进行任何违法行为，包括但不限于侵犯他人知识产权、侵犯他人隐私、传播违禁信息等行为。
3. 用户不得对软件产品进行反向解析、反编译等逆向工程行为，不得侵犯软件开发商的知识产权。
4. 用户不得利用软件产品进行商业目的的活动，包括但不限于销售、租赁软件产品、以软件产品为基础开发商业软件等行为，除非已经得到软件开发商的书面授权。
四、软件开发商的义务1. 软件开发商应当保证软件产品的安全可靠性，并及时修复软件产品已知的漏洞和问题。
2. 软件开发商应当保护软件产品用户的个人隐私，不得私自收集、保存或传播用户的个人信息。
3. 软件开发商应当依据相关法律法规规定来提供软件产品，不得提供违反法律法规规定的内容。
4. 软件开发商应当提供充足和有效的技术支持和售后服务，以确保软件产品用户的合法权益得到保障。
五、用户的义务1. 用户应当保护软件产品的安全性，避免利用软件产品进行违法行为或传播违禁信息等行为。
2. 用户不得侵犯软件开发商的知识产权，不得进行反向解析、反编译等逆向工程行为。
3. 用户不得利用软件产品进行商业目的的活动，除非已经得到软件开发商的书面授权。
4. 用户应当遵守本服务条款的所有规定，否则软件开发商有权停止用户对软件产品的使用。
六、免责声明1. 软件开发商不对软件产品的适用性、稳定性、准确性、完整性、及时性等作出任何保证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
软件产品用户服务条款
一、软件产品保护条款
1. ________ 软件产品由________ 计算机系统有限公司开发。
本软件产品受中华人民共和国版权法及国际版权条约和其他知识产权法及条约的保护。
用户获得的本软件产品的使用权。
2. 用户不得删除本软件及其他副本上一切关于版权的信息对本软件进行反向工程，如反汇编、反编译等。
3. 如果您未遵守本协议的任何一项条款，___________ 公司有权立即终止本协议，并保留通过法律手段追究责任。
4. 使用本软件产品由用户自己承担风险，在适用法律允许的最大范围内，__________ 公司在任何情况下不就因使用或不能使用本软件
产品所发生的特殊的、意外的、非直接或间接的损失承担赔偿责任。
即使已事先被告知该损害发生的可能性。
5. 用户须明白，使用本软件产品涉及到internet 服务，可能会受到各个环节不稳定因素的影响。
因此服务存在因不可抗力、计算机病毒或黑客攻击、系统不稳定、用户所在位置、用户关机以及其他任何技术、互联网络、通信线路原因等造成的服务中断或不能满足用户要求的风险。
用户须承担以上风险，本公司不作担保。
对因此导致用户不能发送和接受阅读消息、或接发错消息，公司不承担任何责任。
6. 用户须明白，在使用本软件产品存在有来自任何他人的包括威胁性的、诽谤性的、令人反感的或非法的内容或行为或对他人权利的侵犯（包括知识产权）的匿名或冒名的信息的风险，用户须承担以上风
险，本公司和合作公司对服务不作任何类型的担保，不论是明确的或隐含的，包括所有有关信息真实性、适商性、适于某一特定用途、所有权和非侵权性的默示担保和条件，对因此导致任何因用户不正当或非法使用服务产生的直接、间接、偶然、特殊及后续的损害，不承担任何责任。
7. 本公司定义的信息内容包括：文字、软件、声音、相片、录像、图表;在广告中全部内容; 本公司为用户提供的商业信息，所有这些内。