2018年全国注册监理工程师考试复习题
模拟一1.下列不属于用于招标评审文件的是（）A，资格审查内容和标准的文件B，评标的审查、比较要素和标准的文件C，标底的说明文件D，资格审查文件2.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）A，如果投标人代表未到场，也要开启投标文件进行评标B，设有标底的，公布标底C,按照宣布的开标顺序当众开标D，检查投标文件的密封情况3、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。
A14 B28 C42 D564.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）A，施工图纸，B，施工场地，C施工进度计划，D分包人使用的临时设施和施工机械5下列选项中不属于设计施工总承包合同文件组成的是（）A，合同协议书B中标通知书C承包人建议书D技术标准6.在设计施工合同履行过程中，由（）负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。
A发包人B承包人C监理人D设计人7.下列情况承包人只能索赔工期和费用的是（）A发包人要求违法B不可预见物质条件C发包人要求提前交货D发包人原因指示的暂停施工8.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）A该合同属于即时买卖合同B出卖人交付的标的物可以与说明不同C当事人可以对合同中货样进行说明D采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物9.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担10.关于代理，以下各项表述正确的有（）A代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B无代理权，超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E被代理人知道代理人的代理行为违法且不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任11.建筑工程一切险的保险期限至（）之时终止，以先发生者为准。
A工程所有人对部分工程签发完工验收证书B对全部工程签发验收合格C工程所有人实际占用部分工程D工程所有人实际接受该部分工程E工程提交验收申请12.在资格审查时，下列属于审查项目经理具备资格的有（）A工作中的获奖情况B项目上是否担任过主要负责人C审查其职称D审查其专业知识E参与过的工程项目施工的经历13.下列情形中，可以视为投标人相互串通投标的有（）A不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B不同投标人的投标文件相互混装C不同投标人的工期极其一致D不同投标人的投标保证金从同一单位转出E不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜14.虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（）A设计方案的优劣B投入、产出经济效益比较C设计进度快慢D设计资质和社会信誉E设计质量15.划分采购合同包需主要考虑的因素有（）A有利于投标竞争B工程进度与供货时间的关系C市场供应情况D资金计划E具有完善的质量保证体系16.下列内容中属于投标人须知的有（）A招标的货物和服务B招标文件的组成C投标分项报价表D招标投标程序E投标一览表17.设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）A打分法的好处是简便易行B各评标人不是独立给分C对评标人的水平要求高D评标考虑因素较为全面E若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明18.下列选项中属于项目设计要求的有（）A限额设计的要求B设计依据的标准C建筑物的设计合理使用年限要求D工程勘察资料准确性E城市规划许可19.某施工合同履行过程中，承包人在施工提出的合理化建议被发包人采纳。
建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。
承包人的权利和义务包括（）A修改施工组织设计B承担更换设备发生的费用C自行享有获得的工程收益D与发包人协议工程收益的分享E要求顺延此项变更导致延误的工期20.下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有（）A合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同B合同解除后，承包人应撤离施工场地C已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同D不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担E因未及时退货造成的损失由责任方承担21.根据（标准施工合同），下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（）A施工中发现文物、化石B发包人提供的材料提前交货C不可抗力不能按期竣工D不利的物质条件E发包人原因暂停施工22.承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能（）A施工图纸有误B拖延支付工程款C监理人发布错误的指令D变更工程的估价认为过少E施工中遇到暴风天气23.在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有（）Ａ了解施工成本的组成Ｂ要有很高的施工管理Ｃ工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务Ｄ应非常熟悉施工工艺和方法Ｅ要有基本的组织协调能力模拟二１.下列选项中不能作为履约担保金的是（）Ａ保兑支票Ｂ银行汇票Ｃ现金支票Ｄ银行保函２.根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，不正确的是（）Ａ第一阶段招标属于实施方案选择阶段，不允许带报价，否则视为废标Ｂ第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，但会上只宣读修改后的技术标，不开商务标Ｃ对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标Ｄ两阶段招标必须采用公开招标方式３.下列属于招标项目情况介绍的是（）A申请人应具备的资质条件、能力和信誉的最低要求B是否接受联合体投标C拒绝作为资格预审申请人情况D招标人和招标代理机构4.下列关于建设工程设计投标管理描述错误的是（）Ａ工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分Ｂ设计招标评标方案通常采用综合评估法Ｃ如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审Ｄ国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人５．下列关于详细评审的说法错误的是（）A以评标价的高低比较投标书的优劣B中标人一定是报价最低者C投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价D货物到达施工现场的总费用有不同的计算方式6.建设工程设计合同（一）示范文本适用于（）A民用建设工程设计的合同B公用建设工程设计的合同C委托专业工程设计D代理专业工程设计7.下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是（）A履约保函自发包发和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B均采用无条件担保方式C预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除金额8、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A7 B14 C28 D 569.下列对于施工分包合同的订立描述正确的是（）A承包人应让分包人充分了解总承包合同的各项规定B当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同副本C分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系D总承包合同中涉及分包工程的价款有必要让分包人了解10.《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）A发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B承包人依据工程量清单计算出的报价清单C承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的实际费用11.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点有（）A出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的B买卖合同是双务、有偿合同C买卖合同以实物的交付为合同成立的条件D出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价12.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付会部价款或者解除合同。
A 1/2B 1/3C 1/4D 1/513.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）A约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付B如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效时间为占有时间C交付不会导致采购材料的所有权发生转移D交付前材料灭失的风险由买受人承担14.FIDIC施工合同条件中，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到（）天以上，为了合理确定承包商的竣工程时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
A 14 B28 C36 D42P52,下列选项中，属于标准施工招标文件组成的有（）A招标人须知B评标办法C工程量清单D图纸E开标程序P52下列关于标准施工招标文件的说法，正确的有（）A“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B示范文本不具有强制性使用的效力C标准文件具有强制性使用的效力D“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效E行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可以《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化P52下列选项中，属于投标人须知的内容有（）A招标条件B招标程序C对投标人的要求D招标文件的获取E投标文件的递交P52招标准备阶段应编制好所有需要的文件，以便招标过程中陆续使用。
下列文件中属于规范招标投标行为的文件有（）A资格审查文件B招标文件C资格审查内容和标准文件D标底说明文件E评标的审查、比较要素和标准的文件P53下列选项中，属于资格预审申请文件的有（）A联合体协议B申请人须知C近年财务状况D资格审查办法E正在施工和新承接的项目情况表P68设计招标文件的方要内容包括（）A投标须知B工程概况C设计依据的基础资料D投标有效期E项目说明书P68下列建设工程项目设备材料采购投标报价需考虑的因素中，属于综合评标法的有（）A投标价B付款条件C设备性能D寿命残值E燃料消耗费P68下列选项中，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的有（）A具有独立订立合同的能力B良好的银行信用C完善的质量保证体系D相应的资金来源E良好的商业信誉P68下列建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需考虑的因素为（）A投标价B 运输费用C付款条件D设备性能E交货期P68评标价法的原理与经评审的最低投标价法一致，但量化为货币的要素较多，包括（）A与招标文件要求的交货期偏差B运输方式不同的偏差C付款条件的偏差D零部件和备品备件的费用E与交付货物一览表的偏差P69在进行交货期的评是时，首先依据投标文件提供的投标人的（）分析投标人提出的交货时间能否按期实现A年生产能力B近两年已承接的设备制造数量C安排生产的计划D年生产产值E生产技术人员数量P69下列关于使用期内的运营费和维护费的调整叙述，正确的有（）A保证达到性能和效率B一般低于标准的，不考虑降低评标价C低于标准性能或效率的，每低一个百分点，投标价将减少一定的金额D以货物实际生产率的单位成本为基础的运营费用和维护费用进行评价，采用“投标资料表”中规定的方法，调整评标价格E以货物实际生产率的单位成本为基础的运营费用和维护费用进行评价，采用技术规格中规定的方法，调整评标价格P69设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，下列关于打分法的说法正确的有（）A打分法的好处简便易行B各评标人独立给分，主观随意性较小C目前国内设备招标分值的分配有统一的规则D若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明E应依据采购标的物的性质、特点、生产的通用性程度，以及各要素对采购方总投资的影响程度来具体划分权重和打分标准P87由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括（）A付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B工期按实际延误的工日顺延C补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D付给勘察机构适当的利润E继续提供必要的生活条件P121下列承包人的管理中，属于质量检查内容的有（）A质量检查制度B材料和设备检验C施工部位的检查D现场工艺试验E规范施工作业的操作程序P140在设计施工总承包合同中，关于发包人要坟中的错误，以下说法不正确的有（）A发包人对错误的修改，按变更对待B承包人复核时未发现发包人要求的错误，发包人必须承担实施过程中的损失C对工程的工艺安排或要求的错误，发包人不需要承担责任D承包人复核发包人要求，发现错误的，及时书面通知发包人E对工程或其任何部分的功能要求的错训，发包人要承担责任P140承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交（）A 竣工验收报告B竣工记录C签证文件D暂行操作E维修手册P140关于承包人编制的进度付款支付分解表，说法正确的有（）A勘察设计费按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解C技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解D其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划对应的工作量进行分解E其他工程价款按照已标价工程量清单中的价格，结合合同进度计划对应的工程量或者比例进行分解P154在材料采购合同中，关于交货验收，下列说法正确的有（）A运输过程中发生的问题由供货方负责B如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责P155关于设备采购合同的违约责任说法，错误的有（）A每延误一周交货的赔偿费按交货价的0.5%计收B误期赔偿费的最高限额为合同价格的3%C卖方未能履行合同规定的义务可以终止合同D卖方达到误期赔偿费的最高限额，买方只能索赔费用E卖方未能在合同规定的期限内提供货物可以终止合同P165在NEC合同文本中，目标合同（）A适用于签订合同时价格已经确定的合同B适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同。
2018年监理工程师考试《理论与法规》真题及答案
2018年监理工程师考试《理论与法规》真题及答案考试背景监理工程师是在建设工程领域具有综合管理职能的工程技术人员，主要职责为监督该工程施工过程中的技术进度、质量、安全等方面的工作。
每年，国家都会举行监理工程师资格考试，以此来确保建设工程能够顺利进行，同时也保证了监理工程师的职业素质和专业技能。
考试科目监理工程师考试分为两个科目：《工程管理与实务》和《理论与法规》。
其中，《理论与法规》是理论性较强的一个科目，需要考生理解并掌握建筑工程管理中的相关法规和规范。
2018年监理工程师考试《理论与法规》真题及答案下面是2018年监理工程师考试《理论与法规》的真题及答案，供考生参考。
一、单选题1.在项目实施过程中，#建设单位#应当负责选择本项目监理人员。
A.设计单位B.承包商C.监理单位D.建设单位答案：D2.建筑工程监理人员应当是依照法律、法规、规章要求取得相应职业资格证书的人员。
其最低资格条件为：A.本科学历，具有注册建筑师证书B.具有高级工程师职称C.取得建设工程监理工程师职业资格证书D.具有建筑工程师注册证书答案：C3.监理人员的日常监理工作中，应当按照合同的约定，定期对施工现场进行#巡视#。
A.检查B.抽检C.评审D.巡视答案：D4.在工程施工中出现下列情形之一的，建设单位应当对责任人员进行问责，并按照法律、法规的规定给予相应的行政处罚：A.虚报冒领施工款B.施工质量低于规定标准C.逾期或者未上报施工进度安排情况D.超时未整改存在的安全生产隐患答案：D5.在建设工程监理中，应当从工程#设计##阶段开始参与工程施工的管理。
A.勘察B.设计C.招标D.施工答案：B二、判断题1.建筑市场监管部门应当依法搭建建筑工程诚信信息平台，作为推进建筑市场信用体系建设的重要手段。
答案：正确2.建设工程竣工验收合格后，该工程涉及的施工合同应当及时办理结算，并向施工单位支付相应的结算费用。
答案：正确3.建设单位应当在开工前整理#工程规划许可#、用地批准、项目建议书等审批手续、方案说明文件及工程定位地的权属证明等与本项目有关的文证资料。
监理工程师三控2018真题
2018 年全国注册监理工程师执业资格考试建设工程质量、投资、进度控制一、单项选择题(共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限是工程质量（）的表现A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性2.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位3.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案4.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审核管理办法》，施工图设计文件审查合格后，施工图审查机构应当在（）个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
A.5B.7C.10D.155.关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。
A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导下文件D.质量手册是监理企业具体作业活动的纲领性文件6.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系相同点体现在（）方面。
A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求7.工程质量抽样检验中，弃真错误的概率未a，存伪错误的概率未b，两类风险控制的一般范围是（）。
A.a=1%~3%，b=3%~8%B. a=1%~5%，b=5%~10%C.a=2%~4%，b=4%~8%D. a=2%~5%，b=5%~10%8.工程质量统计分析中，因分组数或组距确定不当，会形成（）直方图。
A.折齿型B.孤岛型C.双峰型D.绝壁型9.工程施工过程中，某组混凝土标准时间的立方体抗压强度的值分别为31.5MPa、36MPa、41.5MPa、则该组件的试验结果为（）MPa。
A.41.5B.36.3C.36.0D.31.510.工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。
2018年监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题
2018年《建设工程质量、投资、进度控制》真题一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。
A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B【解析】耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。
2.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。
A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D【解析】政府、建设单位、监理单位属于监控主体。
3.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。
A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C【解析】保修期自竣工验收合格之日起计算。
4.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图设计文件审查合格后，施工图审查机构应当在（）个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
A.5B.7C.10D.15【答案】A【解析】审查机构应当在5个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
5.关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。
A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D【解析】质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐明监理单位的质量方针和质量目标，并描述其质量管理体系的文件，它对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述。
6.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。
A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C【解析】《卓越绩效评价准则》与ISO9000的相同点包括：（1）基本原理和原则相同；（2）基本理念和思维方式相同；（3）使用方法（工具）相同。
注册监理工程师考测试题含答案
注册监理工程师考测试题含答案2018注册监理工程师考测试题（含答案）1、掌握和运用建设程序，是对监理人员【BC】的要求。
A.公正监理B.业务素质C.职业准则D.独立监理E.监理职责2、信息与数据的关系是【ABC】。
A.信息和数据是不可分割的B.信息来源于数据，又高于数据C.信息是数据的灵魂，数据是信息的载体D.数据是对信息的解释，反映了事物的客观规律E.数据来源于信息，又高于信息3、在建设工程合同条款中规定，业主对场地条件不承担责任是建设工程风险对策的【D】。
A.风险回避B.风险自留C.损失控制D.风险转移4、命令源唯一的组织结构模式称为【A】组织形式。
A.直线制B.矩阵制C.事业制D.职能制5、按照《建设工程监理规范》要求，监理规划应包括以下主要内容【BCD】。
A.专业工程的`特点B.监理工作范围C.监理工作内容D.监理工作依据E.监理工作的控制要点6、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为【B】年。
A.1B.2C.3D.47、工程文件立卷卷内文件排列顺序的说法中，正确的是【ABE】。
A.文字材料在前，图纸在后B.印本在前，定稿在后C.附件在后，主件在前D.请示在前，批复在后E.图纸按专业排列，同类专业图纸按图号顺序排列8、总监理工程师代表不可以实施的工作是【D】。
A.审查分包单位的资质，并提出审查意见B.审定承包单位提交的开工报告C.负责管理项目监理机构的日常工作D.签发工程竣工报验单9、建设工程监理工作文件一般由【BCD】构成。
A.监理组织设计B.监理大纲C.监理规划D.监理实施细则E.监理目标10、项目业主只有将有关监理的事宜明确的反应在【C】中，才能使被监理单位接受和配合监理。
A.监理大纲B.监理合同C.工程建设合同D.监理合同及其他工程建设合同。
2018年监理工程师《三控》真题与解析(20190318093046)
2018年全国注册监理工程师执业资格考试建设工程质量、投资、进度控制一、单项选择题(共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）（1-15题暂缺）16.工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。
A.停工整改并封存不合格材料B.征求设计单位对不合格材料的使用意见C.限期将不合格材料撤出施工现场D.征求检测机构对不合格材料的使用意见17.用于工程的进口设备进场后，应有（）组织相关单位进行联合检查验收A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设备供应单位18.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。
A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不应当造成工程质量缺项19.采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。
A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位20.项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。
A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.目标监造21.根据《建设工程施工质量验收统一标准件》，分项工程应按（）划分。
A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层22.根据《建设工程施工质量验收统一标准件》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。
A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位23.根据《建设工程施工质量验收统一标准件》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。
A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范24.根据《建设工程施工质量验收统一标准件》，电梯工程质量验收应由（）组织。
A.安装单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师25.根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工验收应由（）组织相关人员进行。
2018年监理工程师《理论与法规》试题及答案(1)
2018年监理工程师《理论与法规》试题及答案（1）2018年监理工程师《理论与法规》试题及答案(1)1.施工阶段的质量控制中确保施工质量的先决条件是( )。
a.施工准备控制b.施工图设计阶段控制c.施工过程控制d.竣工验收控制2.为了保证建设工程的质量，监理工程师对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性，同时将设计变更对建设工期和费用的影响分析清楚并通报给( )。
a.设计单位b.监理单位c.施工单位d.建设单位3.受国家建设行政主管部门和国家标准部门委托，国家级检测机构对建筑构件、制品和有关材料、设备及产品进行( )。
a.抽样检测b.抽样检验c.竣工验收d.预验收4.在施工图审查管理中，对审查不合格的项目，提出书面意见后，由审查机构将施工图退回( )，并由原设计单位修改，重新送a.施工单位b.建设单位c.总承包单位d.分包单位5.施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后，应将技术性审查报告提交给( )。
a.建设单位b.监理单位c.建设行政主管部门d.工程质量监督机构6.建设工程勘察设计资质分为工程勘察资质和工程设计资质两大类。
其中工程勘察资质不包括( )。
a.专项类b.专业类c.综合类d.劳务类7.国内外对项目实施阶段节约投资的潜力研究表明，设计准备阶段节约投资的潜力均在( )以上。
a.10%c.60%d.95%8.在建设工程活动中，( )必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工。
a.监理单位b.建设单位c.勘察单位d.施工单位9.监理工程师对施工单位的现场施工机械配置进行控制的内容不包括( )。
a.审查施工机械设备的数量是否足够b.审查施工机械设备在使用期间能否按期大修c.审查已准备的施工机械设备是否处于完好的可用状态d.审查所需的施工机械设备是否按已批准的计划备妥。
18年监理工程师合同答案
2018年监理工程师考试合同管理真题及答案解析一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调合同当事人之间的关系D. 确定合同价格【答案】B【解析】监理工程师在合同管理中的主要职责是监督合同的履行，确保合同条款得到遵守，维护双方的合法权益。
2. 下列属于合同履行过程中，监理工程师应关注的内容的是（）。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程安全D. 合同价格【答案】B【解析】监理工程师在合同履行过程中应关注工程质量，确保工程质量满足合同要求。
3. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。
A. 合同变更应由监理工程师自行决定B. 合同变更应经合同当事人协商一致C. 合同变更应由项目经理决定D. 合同变更应由业主决定【答案】B【解析】合同变更应经合同当事人协商一致，任何一方不能单方面擅自变更合同。
4. 下列关于合同解除的说法，正确的是（）。
A. 合同解除应由监理工程师决定B. 合同解除应经合同当事人协商一致C. 合同解除应由项目经理决定D. 合同解除应由业主决定【答案】B【解析】合同解除应经合同当事人协商一致，任何一方不能单方面擅自解除合同。
5. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 工程进度延误B. 工程质量问题C. 工程安全问题D. 合同价格调整【答案】A【解析】合同违约责任主要包括工程进度延误、工程质量问题等，违约方应承担相应的法律责任。
二、案例分析题（每题20分，共40分）案例一：某工程项目合同约定，监理工程师对工程进度、工程质量、工程安全进行监督管理。
在合同履行过程中，监理工程师发现施工方存在工程进度延误、工程质量问题，遂要求施工方采取措施予以整改。
施工方对监理工程师的要求置之不理，导致工程无法按期竣工。
请回答以下问题：1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是什么？2. 施工方的行为是否构成违约？为什么？3. 监理工程师应如何采取措施维护双方的合法权益？【答案】1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是对工程进度、工程质量、工程安全进行监督管理。
2018年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2018年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核和评定（）。
A．勘察方案B．勘察任务书C．勘察合同D．勘察成果【参考答案】D【参考解析】项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。
程序性审查主要包括下列内容：①工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字。
②工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法律法规及技术标准和合同规定的要求。
③工程勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。
对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定。
2．工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。
A．设计规模B．施工进度C．设计深度D．材料选型【参考答案】A【参考解析】总体方案评审重点审核设计依据、设计规模、产品方案、工艺流程、项目组成及布局、设备配套、占地面积、建筑面积、建筑造型、协作条件、环保设施、防震防灾、建设期限、投资概算等的可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性。
B选项属于设计方案审核；C选项属于施工图设计评审；D 选项属于专业设计方案评审。
3．建设工程项目初步设计一般依据（）编制相应的经济文件。
A．估算指标B．概算指标C．概算定额D．预算定额【参考答案】B【参考解析】建设工程项目投资的确定依据繁多，关系复杂。
在不同的建设阶段有不同的确定依据，且互为基础和指导，互相影响，如题3解图所示，由图可知，建设工程项目初步设计一般依据概算指标编制相应的经济文件。
题3解图4．建设工程项目设计和施工图设计应依据（）设置投资控制目标。
A．投资估算B．设计概算C．施工图预算D．工程量清单【参考答案】B【参考解析】投资控制目标的设置应是随着工程项目建设实践的不断深入而分阶段设置，具体来讲，投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算或建安工程承包合同价则应是施工阶段投资控制的目标。
注册监理工程师考试练习题及答案
注册监理工程师考试练习题及答案2018年注册监理工程师考试练习题及答案1.监理合同的有效期是指( )。
A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和2.下列选项属于竣工后试车的是( )。
A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。
A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。
A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务6.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖7.材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照( )的结算办法的拒付规定办理。
A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定8.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。
A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的()情形下，对方可以要求继续履行。
A.事实上不能履行B.债务的标的'不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高10.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。
2018年全国注册监理工程师《建筑工程质量、投资、进度控制》真题
1、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。
A、项目决策B、工程设计C、工程施工D、工程竣工验收试题答案：[['C']]试题解析：工程施工活动决定了设计意图能否体现，直接关系到工程安全、可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。
在一定程度上，工程施工是形成工程实体质量的决定性环节。
2、工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。
下列单位属于自控主体的是（）。
A、设计单位B、咨询单位C、监理单位D、建设单位试题答案：[['A']]试题解析：工程质量控制按其实施主体的不同，分为自控主体和监控主体。
前者是指直接从事质量职能的活动者，后者是指对他人质量能力和效果的监控者。
其中，政府、建设单位、工程监理单位属于监控主体。
勘察设计单位、施工单位属于自控主体。
3、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有（）的性质。
A、一般裁定B、权威裁定C、最终裁定D、最高裁定试题答案：[['C']]试题解析：法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。
4、“持续改进”是ISO 质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高质量管理体系的（）。
A、有效性和效率B、管理水平C、科学性D、创造价值能力试题答案：[['A']]试题解析：持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。
组织持续改进管理的重点应关注变化或更新所产生结果的有效性和效率，只有这样，才能保证质量目标的实现。
5、下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是（）。
A、总监理工程师任命书B、质量手册C、作业文件D、程序文件试题答案：[['A']]试题解析：根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由三个层次的文件组成。
第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次：作业文件。