电子版建设施工合同模板
建筑施工劳动合同电子版5篇
建筑施工劳动合同电子版5篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（员工）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供建筑施工劳务事宜，订立本合同。
一、合同背景及目的甲方因施工需要，决定聘请乙方从事建筑施工工作。
乙方同意接受甲方的聘请，为甲方提供建筑施工劳务。
双方本着平等互利、协商一致的原则，特订立本合同。
二、工作内容与地点1. 乙方应按照甲方的要求，从事建筑施工工作，包括但不限于砌筑、抹灰、木工、钢筋等工作。
2. 工作地点：____________________。
三、合同期限与试用期1. 本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 试用期为__个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
试用期满后，双方可决定是否续签合同。
四、工作时间与休息休假1. 乙方的工作时间按照甲方的规定执行，因工作需要加班的，应支付加班工资。
2. 乙方享有国家法定休息休假权利，具体安排由甲方按照国家法律法规和公司内部规定执行。
五、薪酬与福利待遇1. 乙方的基本工资为每月____元。
具体薪酬标准按照甲方规定执行。
2. 甲方根据经营情况和经济效益，可给予乙方奖金、津贴或其他福利待遇。
3. 甲方应按月支付乙方的工资，不得无故拖欠。
六、社会保险与劳动保护1. 甲方应按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险费。
2. 乙方有权获得劳动保护用品和安全防护用品，并享受安全教育培训的权利。
3. 甲方应提供安全的工作环境，对乙方进行安全教育和培训，防止事故发生。
七、保密义务与违约责任1. 乙方应保守甲方的商业秘密和机密信息，不得泄露或擅自使用。
2. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额视违约情况而定。
八、合同的变更、解除与终止1. 本合同经双方协商一致，可以变更或补充。
工程施工合同电子版(通用6篇)
工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版1发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)开工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程开工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进展施工;2、如期完成施工任务;3、承受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
工程施工合同电子版范本(精选8篇)
工程施工合同电子版范本(精选8篇)工程施工合同电子版范本篇1甲方：乙方：经双方友好协商，甲方将标段委托乙方施工，现双方签订意向协议如下：一、合同工程范围施工范围：暂定K10+600~K11+700标段范围以内的施工图纸中所有土建工程工作内容。
包括但不限于：路基工程、排水工程、桥涵工程、防护工程等以完成上述工程项目所需要的临时道路等全部临时工程及措施，履行本合同项下的所有合同义务和责任。
二、合同工程造价预算价约1.1亿元。
(以最终完工结算价为准)。
三、管理费计提方式1、计提管理费方式：按乙方所完成项目上报经业主批复的总预算价(税金除外)为基数，总承包部收取以后，甲方另外收取。
如乙方按合同要求完成施工任务，则甲方奖励返还乙方1个点的管理费，则实际收取的管理费。
2、税金按预算价单列，业主自行扣缴，不计入管理费提取基数。
四、计量方法每月计量签证由分包队伍按总包部要求自行编报资料，并找监理及过控签字确认，最后将签证好的资料整理后报项目部，由项目部汇总统一对上报量。
五、合同计价及工程款支付方式甲方每月按总包部结算清单计价提管理费后办理结算，在收到总包部支付工程款后15内支付给乙方。
六、材料管理所有材料(除集团路桥总包部统供材料)均由分包队伍自行采购，采购的材料需提供相关的材质证明书及材料明细票据。
若部分材料需项目部采购则按实际采购价的4%采保费计。
七、渣场原则上渣场由乙方自行选择合法的渣场;若乙方需甲方配合征地，则乙方需提前2个月选定好场地，该场地必须为政府规划范围内的地，并通知甲方，甲方配合乙方征地。
其征地费用甲方按总包部结算金额计提管理费后为乙方办理结算。
乙方自行选择的渣场必须为合法的渣场，若不合法所发生的一切责任和后果均由乙方自行承担，与甲方无关。
八、施工道路为本工程所需的施工便道均由乙方自行修建。
九、测量测量由分包队伍自行负责，项目部提供控制点，其余由分包队伍自行负责。
十、保证金及保险1、履约保证金金额为合同金额3%，在签订正式合同前以履约保函的方式提供给甲方。
建筑施工劳动合同电子版6篇
建筑施工劳动合同电子版6篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（员工）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供建筑施工劳务事宜，订立本劳动合同。
一、合同期限1. 合同签订日期：____年__月__日2. 合同生效日期：____年__月__日3. 合同结束日期：____年__月__日二、工作内容和工作地点1. 乙方应按照甲方的要求，在________（具体地址）从事建筑施工工作。
2. 乙方的工作内容主要包括但不限于：砌筑、抹灰、木工、钢筋等工作。
三、工作时间和休息休假1. 甲方根据工程需要，合理安排乙方的工作时间。
2. 甲方应保证乙方每周至少休息一日。
3. 法定节假日及因天气等不可抗力因素导致的停工期间，甲方应按照规定安排乙方休假。
四、劳务报酬1. 甲方应按照乙方的工作表现及完成的工作量，按月支付乙方的劳务报酬。
2. 具体支付标准、支付方式及支付时间按照甲方相关规定执行。
五、劳动保护和劳动条件1. 甲方应提供符合安全标准的施工环境及必要的劳动保护用品。
2. 乙方有权拒绝违章指挥，对甲方管理人员漠视安全的行为，乙方有权提出批评并向有关部门反映。
3. 甲方应定期对乙方进行安全教育培训，提高乙方的安全意识。
六、社会保险和其他福利待遇1. 甲方应按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险。
2. 乙方享受国家规定的法定节假日及婚假、产假等待遇。
3. 甲方根据工程情况，为乙方提供必要的福利待遇。
七、劳动纪律和违约责任1. 甲乙双方应严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守甲方的劳动纪律和规章制度。
2. 乙方违反劳动纪律，甲方可根据本单位的相关规定给予相应的处罚。
3. 甲乙双方任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并支付违约金。
八、合同的变更、解除和终止1. 甲乙双方协商一致，可以变更本合同。
建筑施工合同书电子版
建筑施工合同书电子版劳动合同，又称劳动契约、劳动协议。
劳动合同是调整劳动关系的基本法律形式，也是确立劳动者与用人单位劳动关系的基本前提，在劳动法中占据核心的地位。
下面是小编为大家整理的建筑施工合同书电子版【五篇】，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
建筑施工合同书电子版1根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
甲方：______________乙方：______________1)、经甲乙双方商定，乙方租赁甲方塔式起重机从________年________月________日起计费，在地点，工地内使用：2)、塔式起重机型号：______________生产厂家：______________出厂编号：______________产权号：______________。
3)、租赁方式：月租金：______________________元税率按12%另加。
4)、塔吊独立高度米，安装费用________元。
5)、按规定安装扶着架道，每道扶着架安装费用________元。
塔吊超过米，每增加一节费用为________元，检测费甲方自理。
6)、基础施工由乙方负责按图纸施工，乙方负责确定塔机安装方向，并确保塔机能顺利拆卸地脚螺栓套费用________元，由乙方负责。
7)、合同签订后，乙方在塔吊进场前_______日内一次性付清进出场费________元，及地脚螺栓款________元，维修保养费用____元/月8)、塔吊进入现场后，乙方负责看管吊车，如有零部件丢失，损坏，应按实际发生费用赔偿。
9)、塔吊安装完毕后，自动计入台班，乙方预付甲方一个月的租金________元，并且乙方在以后提前______日交付下月的租金。
如违约，甲方有权执行停用或转租，停机期间台班费照付，乙方不得干涉。
10)、甲方在塔吊安装及拆除过程中，乙方应具备安装拆除的现场条件，并配合甲方做好安装及拆除工作。
工程建设施工合同电子版(5篇)
工程建设施工合同电子版劳务发包人（简称甲方）：劳务承包人（简称乙方）：依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关行政法规，经甲乙双方协商达成一致定立本合同，其有关事宜如下：第一部分：工程概况（1）本工程属二层基础，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深1.6m，宽1.2m，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。
（2）上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供应。
（3）建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为米乘宽米，另加前后出檐公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写元整（元）（4）本合同承包为包工不包料形式，所有建筑用料由甲方提供，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。
第二部分：付款方式及开竣工日期（1）开工时预付40%的工程款及其生活费：（2）一层顶封后预付40%的工程费。
（3）其余20%的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。
第三部分：工程质量（1）本工程质量归双方研究要求达成合格，内墙为砂灰墙面。
（2）本工程按图纸施工，中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。
（3）由于甲方材料不合格，造成的质量问题由甲方承担，乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。
第四部分：乙方责任（1）乙方有责任教育工人严格控制执行操作规程，安全施工，防炎，防盗。
（2）在施工过程中，因甲方材料不足，水不通，电不通，造成的务工损失由甲方负责。
（3）安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责，由乙方造成的安全问题由乙方负责。
第五部分：甲方责任（1）未能按合同履行自己应尽的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此而发生的实际损失（2）工程未验收，甲方提前使用，由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。
第六部分：本合同的生效及终止（1）本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
（2）本合同自签订之日起生效。
电子版承包施工合同范本6篇
电子版承包施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方承包给乙方的施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、承包范围及方式1. 乙方按照甲方提供的施工图纸及说明，采用包工包料的方式，承包本工程的施工。
2. 乙方需按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量和安全。
三、合同工期1. 开工日期：_______年____月____日。
2. 竣工日期：_______年____月____日。
3. 如因甲方原因或者其他不可抗力因素导致工程延期，经甲乙双方协商，可以相应顺延工期。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应无偿返修，直至达到要求。
五、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 甲方在合同签订后七日内支付乙方工程总价的30%作为预付款。
3. 工程进度过半，经甲方确认后，支付工程总价的50%。
4. 工程竣工验收合格后，支付剩余的20%。
六、安全施工1. 乙方在施工中应严格遵守安全操作规程，做好安全措施。
2. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价千分之五的违约金。
[范例分享]建设工程合同电子版大全5篇
[范例分享]建设工程合同电子版大全5篇篇1建设工程合同电子版甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，经友好协商，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于__________（具体工程内容请详细列举）4. 工程规模：__________（如建筑面积、工程高度等具体规模描述）二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日2. 工程竣工日期：______年______月______日三、工程造价及支付方式1. 总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价根据实际工程量结算。
2. 支付方式：甲方应按工程进度支付工程款，具体支付节点和比例为：（1）基础工程完成，支付总造价的______%；（2）主体结构完成一半，支付总造价的______%；（3）工程竣工并经验收合格，支付至总造价的______%；（4）剩余款项作为质保金，自验收合格之日起______年后无质量问题一次付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲乙双方应及时进行隐蔽工程和中间工程的检查与验收，确保工程质量和进度。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收，并提供完整的技术资料和验收资料。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的水电等资源。
3. 甲方应及时提供必要的施工图纸和技术支持。
电子版建筑工程施工合同（精品10篇）
电子版建筑工程施工合同(精品10篇)电子版建筑工程施工合同(精品10篇)电子版建筑工程施工合同要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的电子版建筑工程施工合同样本能让你事半功倍，下面分享【电子版建筑工程施工合同(精品10篇)】，供你选择借鉴。
电子版建筑工程施工合同篇1发包方(以下称甲方)：__________________承包方(以下称乙方)：__________________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.3、承包方式：__________________.第二条工程期限合同工期总日历天数______天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。
[范例分享]建设工程合同电子版大全5篇
[范例分享]建设工程合同电子版大全5篇篇1建设工程合同电子版合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要实施一项建设工程，并决定委托乙方进行实施，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就本建设工程的实施达成如下协议：第一条合同背景与目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利与义务，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。
第二条工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、安装等]4. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第三条承包方式及范围1. 承包方式：[选择适合的承包方式，如总承包、分项承包等]。
2. 承包范围：包括但不限于设计、施工、材料采购等。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价：[具体工程总价]元。
2. 支付方式：双方约定按工程进度支付款项，具体支付节点和比例按照附件《支付计划表》执行。
第五条工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程竣工验收合格后，双方应签署验收合格证书。
第六条双方权利义务1. 甲乙双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。
2. 甲方有权监督乙方履行合同情况，乙方应接受甲方的监督。
3. 乙方应按照合同约定完成工程建设任务，确保工程质量。
4. 双方应共同协作，确保工程进度。
第七条违约责任1. 若一方未履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方损失。
2. 违约金及赔偿金的数额按照法律规定及合同约定执行。
第八条合同的变更与解除1. 合同变更需经双方协商一致，并书面签订变更协议。
2. 在合同履行过程中，若一方严重违约，另一方有权解除合同。
第九条争议解决方式本合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
电子版建设施工合同模板
甲方：私人住宅建房工程总负责人：乙方：私人住宅建房工程总承包人：根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定双方严格执行，共同遵守。
建筑工程概况私人住宅建房工程是民用住宅建筑。
本工程设计为一层平房两幢建筑，建筑面积。
工程预算造价：每平方米元人民币，总建造价格元人民币。
建筑设计要求（你们对房屋的整修方案）。
承包施工方式本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。
与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。
本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。
工程必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。
因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。
否则方概不承认，不承担经济责任。
乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方不注意安全，出现安事故，甲方不承担一切责任。
乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工，并接受合理化建议并采纳。
本工程预定工期为120天。
本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程
价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。
工程付款方式工程付款方式为现金支付。
（你们可以商定付款方式。
）工程其它事项工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。
如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。
工程在建设过程中，因市场发生变化，原材料上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或价。
违约责任
（你们可以协商一致后填写）工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。
本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方：私人住宅建房工程总负责人：_____（签字盖章）乙方：私人住宅建房工程总承包人：_____（签字盖章）20________年____月____日。