2019年监理工程师合同管理真题及答案
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其的行为进行了追认，则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
第 2题：单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。
第 3题：单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。
第 4题：单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建筑工程一切险。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。
【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】 A2、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。
A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提交竣工验收报告C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【答案】 B3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。
A.7B.10C.14D.15【答案】 A4、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。
A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】 C5、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。
现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。
A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任【答案】 D6、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】 D7、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】 D8、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-31
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
2019年江苏省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2019年江苏省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序3.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大4.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%5.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D..质量管理体系认证文7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用8.材料采购合同十，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间9.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
2019年陕西省整理监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2019年陕西省整理监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以( ) 为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试3.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是( )。
A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款交付D.材料设备所有权转移4.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同5.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同6.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制7.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任8.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关9.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件10.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人11.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题（共50题）1、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。
A.在到货5天前进行通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】 B2、2012 年9 部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012 年版），其（）与标准施工合同的要求相同。
A.招标文件和合同专用条款的使用要求B.投标文件和合同专用条款的使用要求C.招标文件和合同通用条款的使用要求D.投标文件和合同通用条款的使用要求【答案】 C3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】 B4、关于承担违约责任的说法，正确的是()A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】 B5、关于抵押的说法，正确的是（）。
A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】 B6、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A.只向监理人提交分包合同副本B.只向发包人提交分包合同副本C.应向发包人和监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】 C7、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。
A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法【答案】 A8、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。
监理工程师之合同管理精选试题及答案一
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。
A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。
A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。
监理工程师合同考试真题及答案
选择题在监理工程师合同履行过程中，若发现施工图纸存在明显错误，监理工程师应首先采取的行动是：A. 立即要求施工单位停工B. 及时通知设计单位进行修改C. 自行修改图纸并通知施工单位D. 报告业主并等待指示（正确答案）关于监理工程师的职权范围，下列哪项不属于其基本职责？A. 审查施工组织设计B. 批准工程变更C. 调解合同争议D. 直接指挥施工队伍作业（正确答案）在施工阶段，监理工程师对进场的建筑材料进行检验，发现不合格材料时，应：A. 允许施工单位降级使用B. 要求施工单位立即退货C. 自行处理不合格材料D. 通知施工单位停止使用并更换（正确答案）监理工程师在处理工程质量事故时，应遵循的首要原则是：A. 最大限度减少损失B. 查明原因，分清责任C. 尽快恢复施工D. 保护现场，防止扩大（正确答案）关于监理工程师的职业道德，下列哪项描述不正确？A. 应保持公正、诚信B. 不得泄露工程机密C. 可以接受施工单位的小额馈赠D. 不得参与可能影响公正监理的任何活动（正确答案）在施工进度控制中，监理工程师发现实际进度滞后于计划进度时，首先应采取的措施是：A. 立即调整施工计划B. 分析进度滞后原因C. 要求施工单位加班赶工D. 报告业主并请求指示（正确答案）关于监理工程师对施工单位安全生产的监督，下列哪项不属于其职责？A. 审查施工单位的安全生产管理制度B. 定期检查施工现场的安全防护措施C. 直接负责施工现场的安全管理D. 对发现的安全隐患要求施工单位整改（正确答案）在工程变更管理中，监理工程师对施工单位提出的变更请求进行审查时，应首先考虑的是：A. 变更对工程造价的影响B. 变更对工程进度的影响C. 变更是否必要和合理（正确答案）D. 变更对施工质量的影响关于监理工程师的协调工作，下列哪项不是其主要协调对象？A. 业主与施工单位之间的关系B. 设计单位与施工单位之间的关系C. 施工单位与材料供应商之间的关系D. 政府监管部门与施工单位之间的私人关系（正确答案）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制答案：D2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位答案：A3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()A.政府机关C.项目监理机构D.社会团体答案：C4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是()A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同答案：C5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任答案：D7.保证法律关系应当参加的主体至少有()A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人答案：B8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效答案：C9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是()A.非银行金融机构B.国家机关C.*****D.合伙企业答案：B10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。
A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料答案：B11.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情况是()。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短语投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金答案：A12.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是()。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因涉及错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失答案：A13.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是()。
A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法答案：C14.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是()。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查的评标的方法。
因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无须考虑招标项目的具体特点和实际需要答案：B15.招标程序中资格预审和资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的()。
A.目的B.时间C.内容D.方法答案：B16.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是()。
A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件答案：A17.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是()。
A.两阶段招标是适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争答案：D18.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是()。
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金答案：D19.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为()A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数答案：C20.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是()。
A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格答案：B21.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。
乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为()。
A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元答案：C22.关于工程设计招标管理的说法，正确的是()A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查答案：B23-28暂缺29.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是()。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单答案：C30.下列合同文件中属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是()。
A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书答案：D31.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是()。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款答案：C32.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响相当属于()承担的风险。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方答案：D33.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由()投保为宜。
A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人D.组成联合体答案：A34.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由()的施工进度计划。
A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出答案：B35.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指()。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书的中标价格D.承包人的投标报价答案：A36.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是()。
A.监理人受到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正答案：B37.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后()天内通知承包人。
A.28B.30C.56D.60答案：A38.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延迟的期限终止)后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书。
该证书由()A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认答案：B39.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是()。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工作需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作内容均可分包答案：B40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书、好专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行规定，应以()内容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求答案：A40-52暂缺二、多项选择题53.能够引起合同法律关系产生,更和小面的情形有()A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决答案：54、关于民事代理的说法,正确的有()A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任答案：55、民法上“无权代理”主要包括()的代理行为A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清答案：56、《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限答案：57、《简明标注施工招标文件》使用的项目有()。
A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目答案：58.根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有()。
A.工期较长的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用占用项目合同金额的比例较大的D.实施工程师总承包的答案：59.关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()A.招标项目均应编制标底B.一个招标项目只能由一个标底C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布D.标底只能作为评标的参考E.可以根据标底确定最低投标限价答案：BCD60.根据《标准设计施工总承包招标文件》。
发包人应当顺应施工工期的情况有()。
A.因国家标准变化而引起的变更B.因国家有关部门颁发施工许可证延迟C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查E.施工中发现了文物答案：ADE61.关于设计招标程序的说法，正确的有()A.设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的内容无具体的工作量C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标D.设置评标因素时不应当过分追求投标价的高低E.评标委员会无权对投标人进行资格审查答案：ABD62.关于设计项目评标的说法，正确的有()。
A.通常采用综合评估法B.技术标与商务标同时进行评审C.不对投资估算进行评审D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容E.评标委员会无权对投标人进行资格审查答案：CD63.在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形有()。