刮胶工程劳务承包合同
劳务刮胶包工合同
甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要将某工程项目的刮胶工作委托给乙方进行施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：刮胶作业二、工期1. 本工程工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 乙方应严格按照甲方要求，按时完成工程任务。
三、工程款1. 乙方完成工程后，甲方应按照合同约定支付工程款。
2. 工程款支付方式：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
3. 工程款支付期限：自乙方提交验收合格报告之日起____个工作日内支付。
四、工程质量1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 乙方在施工过程中应接受甲方对工程质量的监督检查，对甲方提出的合理整改意见应及时予以整改。
五、材料供应1. 甲方负责提供本工程所需的刮胶材料，乙方负责材料的验收、保管和使用。
2. 乙方在施工过程中应合理使用材料，不得浪费。
六、安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应按照国家及行业相关标准，对施工现场进行安全防护，确保施工人员的人身安全。
七、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
3. 若甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
刮胶工程劳务承包合同范文(2篇)
刮胶工程劳务承包合同范文甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。
除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。
甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程（人工平土、夯实）。
主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。
乙方承担乙方使用的材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。
施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。
二级配电的费用由乙方自理。
（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。
刮胶工程劳务承包合同5篇
刮胶工程劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方刮胶工程的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：刮胶工程，包括但不限于胶水涂抹、表面处理、瑕疵修复等。
二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，即乙方负责提供施工所需的材料和劳动力。
2. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
该价款为包干价，包括材料费、人工费、税金等一切费用。
2. 支付方式：甲方在乙方工程完工并验收合格后______天内支付工程款项。
五、工程质量及保修1. 乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程保修，保修期为______年。
在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的技术支持及现场指导。
2. 甲方负责提供施工所需的水电等资源。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
3. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持环境整洁。
4. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。
八、违约责任1. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
刮胶工程劳务承包协议书 (2)
刮胶工程劳务承包协议书刮胶工程劳务承包协议书甲方（承包方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。
乙方（委托方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、承包内容甲方承包乙方委托的刮胶工程，包括但不限于刮胶材料、设备和人力。
二、权利和义务1、甲方的权利和义务（1）安排工人、设备和材料，按照合同约定负责完成刮胶工程；（2）保证施工质量符合国家规定及委托方要求；（3）保证履行本合同期限，不延迟工期；（4）顺利完成施工后，进行清理现场，并交付给委托方。
2、乙方的权利和义务（1）按照约定支付工程款项；（2）提供施工现场的交通、安全、环境、用电等基础设施；（3）为甲方提供必要的配合和协助；（4）保障施工期间的安全和工程质量。
三、委托方式和期限1、委托方式甲方在合同签订后开始履行职责，委托期间甲方应在工期内完成工作。
2、履行期限合同工期_____________。
四、价款1、工程造价___________元，具体见《工程量清单》。
2、价款支付方式（1）合同签订后，乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为预付款；（2）工程完成后，乙方应向甲方支付剩余总金额的90%。
五、违约责任1、若甲方未按照约定完成刮胶工程，乙方有权依照法律法规要求甲方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。
2、若乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权依照法律法规要求乙方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。
六、法律效力和可执行性本协议是合法、有效和可执行的合同，双方受此协议的约束。
七、争议解决本协议如发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过谈判解决；如协商不成，则提交有关仲裁机构仲裁，仲裁决定是双方的最终裁决。
刮胶劳务合同范本三篇
刮胶劳务合同范本三篇篇一甲方（用人单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳务提供方）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、劳务内容1. 乙方同意在甲方指定的工作场所，按照甲方的要求和标准，进行刮胶相关工作。
2. 具体的刮胶工作包括但不限于[列举具体的刮胶工作任务和范围]。
二、劳务期限本劳务合同的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：乙方的工作时间为[具体工作时间安排]，每周工作[天数]天。
2. 休息休假：乙方享有国家规定的法定节假日、年假、病假、婚假、产假等休息休假权利。
四、劳务报酬2. 劳务报酬支付方式：甲方将于每月[支付日期]以[支付方式，如银行转账、现金等]支付乙方上月的劳务报酬。
3. 乙方应按照国家法律法规缴纳个人所得税，甲方将依法代扣代缴。
五、工作条件和保护1. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于工作所需的工具、设备和材料。
2. 甲方应遵守国家有关劳动安全卫生的法律法规，为乙方提供必要的劳动保护用品，并确保工作场所符合安全卫生标准。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的工作进行监督、检查和指导，提出改进意见和要求。
2. 按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。
3. 为乙方提供必要的工作条件和劳动保护。
4. 对乙方进行必要的培训和安全教育。
（二）乙方的权利和义务1. 有权按照合同约定获取劳务报酬。
2. 严格遵守甲方的工作制度和操作规程，服从甲方的工作安排和管理。
刮胶劳务合同范本
刮胶劳务合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行刮胶劳务，乙方具有相应的劳务能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条劳务内容1.1 乙方负责甲方指定区域内的刮胶劳务工作。
1.2 乙方需按照甲方的要求和标准完成刮胶工作。
第二条劳务期限2.1 本合同劳务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条劳务费用3.1 劳务费用为人民币（大写）__________元整（￥_________元）。
3.2 劳务费用的支付方式为：______________________。
第四条质量要求4.1 乙方应保证刮胶劳务的质量符合甲方要求。
4.2 甲方有权对乙方的劳务质量进行监督和检查。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点和质量标准提供劳务。
5.1.2 甲方应按合同约定支付劳务费用。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。
5.2.2 乙方应按照甲方的要求和标准提供劳务，并保证劳务质量。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的____%。
6.2 如乙方未按约定提供劳务或劳务质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金的金额为劳务费用的____%。
第七条合同变更与解除7.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
7.2 任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日。
刮胶工程劳务承包合同范文(3篇)
刮胶工程劳务承包合同范文甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《民法典》及相关法律规定，发包人将双排脚手架工程（建筑面积约平方米，脚手架面积以主楼平方米为准，群楼不计算面积）的劳务承包给承包人。
本着平等互利的原则，为明确双方权利和义务，经双方商定特依法订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、乙方单包的工作内容：1、乙方必须严格按照甲方《外脚手架施工方案》、安全技术交底及相关的技术规范标准执行，严格遵守各级安全监督的有关规章制度，服从各级有关部门的监督和检查，做好本班组的安全技术交底、班前活动记录、安全教育工作。
2、乙方应在甲方的口头通知2天内组织工人及材料进场，密切配合甲方的施工要求。
保质保量完成合同的要求的任务，外架子搭设应随主体的工程施工层同步，超过主体施工层1.2米，屋内部分乙方应根据甲方的实际要求搭设，不得影响施工进度，否则拖延工期间造成损失由乙方负责。
3、架子经甲方验收合格后交付使用时，乙方应在施工期间负责对架子工程的巡查，维护和加固。
若因搭设质量和防护不到位，引起的安全事故由乙方负责。
4、乙方对甲方有关部门提出外脚手架、安全防护的安全隐患应及时整改、消除隐患，并做好整改后复检工作，平时应主动配合做好架子搭设、临边及沿口防护的分段验收、做好交接手续。
5、乙方应按照甲方的相关规定自觉会好施工现场安全生产、文明施工等工作;堆放材料应根据现场管理人员指定的位置堆放，材料分类堆放整齐，做到工完料尽。
做好安网的挂设，保证整个外架的垂直、牢固、整齐和清洁。
6、乙方应按照甲方的施工人员的要求搭设安全通道的防护棚、钢筋制作场、通道的隔离和围挡，“四口、五临边”的防护、施工人货电梯卸料平台及与楼层的连接件的预埋、材料的拆装平台、屋面部分的材料运输平台、人行爬梯和机械设备的防砸棚、临时围护钢管搭设，中间层水平防护大棚（宽度不小于3m），临边防护和外架钢管刷油漆，外架和电梯井、采光井每隔两层设置软防护，每三层设置硬防护并铺设竹席板等，不得另外计费。
刮胶工程劳务承包合同
刮胶工程劳务承包合同合同编号：____签订日期：____年____月____日甲方〔发包方〕：____地址：____法定代表人：____联络：____乙方〔承包方〕：____地址：____法定代表人：____联络：____鉴于甲方需要进展刮胶工程，并决定将该工程的劳务局部承包给乙方。
乙方具备相应的资质和经历，愿意承接该工程的劳务工作。
双方本着平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经协商一致，达成如下合同：第一章总那么第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在刮胶工程劳务承包中的合作内容、权利义务及违约责任。
第二章工程概况第二条工程名称工程名称为____。
第三条工程地点工程地点位于____。
第三章工程内容和质量第四条工程内容乙方应按照甲方的要求，完成____等劳务工作。
第五条质量标准工程质量应符合____标准。
第四章劳务费用和支付第六条劳务费用劳务费用总计为____。
第七条支付方式甲方应按照以下方式支付劳务费用：。
第五章施工期限第八条开工日期工程开工日期为____年____月____日。
第九条开工日期工程开工日期为____年____月____日。
第六章双方的权利和义务第十条甲方的权利和义务甲方有权监视工程进度和质量，并有义务按时支付劳务费用。
第十一条乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定获得劳务费用，并有义务按时完成工程任务。
第七章违约责任第十二条违约责任如一方违背合同条款，应承当违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八章合同的变更和解除第十三条合同变更合同一经双方签订，未经双方协商一致，不得擅自变更。
第十四条合同解除合同可在以下情况下解除：。
第九章争议解决第十五条争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁。
第十章其他第十六条其他约定双方可根据实际情况，对本合同内容进展补充和完善。
第十一章合同生效第十七条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方〔签字或盖章〕：____乙方〔签字或盖章〕：____。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
刮胶工程承包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程
质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:南华医院住院大楼
二、工程地点:衡阳市珠晖区东风南路336号
三、承包方式:包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工。
四、承包范围:图纸设计中地下负一层、负二层包含的所有墙面、天棚刮
腻子、乳胶漆饰面,现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具。
五、施工费计算办法:1、地下部分14元每平方,按实际施工面积结算,包括阴阳角线(车库范围内不做阴角线),距地面一米以内采用外墙腻子粉,乳胶漆采用白色防霉乳胶漆。
一切以施工图纸做法为依据,以甲方验收合格和省优工程为施工标准。
六、安全文明施工:施工期间出现一切非死亡类安全事故由乙方自行协商解决,死亡类事故由甲方配合启动工程保险。
七、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单
所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。
八、质量标准及验收要求:
1、乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样
板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。
在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,甲方以业主与监理验收和省优工程施工质量为验收标准进行验收。
2、乙方刮胶工程的施工质量,必须达到甲方、建设、设计、监理及质监等部
门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规定、天棚周边500mm要成角度、阴角要通直,阳角要垂直,感观良好)。
梁板底如有钢筋外露产生锈蚀或切割后的钢筋头,刮腻子前必须先在锈蚀部位涂防锈漆。
1
3、按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程必须遵照甲方
技术、质量交底,精心组织施工。
出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期不整改,甲方有权对乙方照章罚款。
因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。
并由乙方承担由此而造成的损失。
4、乙方在完成每一施工部位后,对成品负有保护的义务,如有对成品产生污染,乙方必须负责清理干净。
腻子集中搅拌区域必须铺设彩条布,以免污染地面基层,如有污染乙方负责清理干净。
5、乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修
期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。
九、工程款支付方式:
1、地下室腻子全部完成后(达到刷乳胶漆条件)经项目部验收合格后付至总造价的百分之四十,乳胶漆全部完成达到验收条件付至总造价的百分之八十,验收合格付到总造价的百分之九十,余款在保修期满后1个月内付清,保修期为2年。
2、工程款支付至以下账户:
开户行:
账号:
十、甲方的责任和义务:
1、为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2、向乙方提供具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十一、乙方的责任和义务:
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。
做好当日记录。
并在工前对施工现场所有的
安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。
杜绝违章指挥、违章作业。
凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、乙方的食宿场所自理(不得设在工地内)。
5、妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔偿。
6、每天做好施工现场的工完场手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场。
如由此发生意外损失均由乙方负责。
8、在混凝土基层上直接刮腻子的,如有钉子,铁丝和混凝土鼓包由乙方凿除,不另外计算费用。
十二、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:
1、因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十三、其他:
1、为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十四、争议解决方式
1、本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。
2、争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。
十五、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
代理人:代理人:
电话:电话:
签订日期:年月日。