建设工程勘察设计合同(样式一).docx
建设工程设计合同(样式一)5篇
建设工程设计合同(样式一)5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】乙方（设计人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计工作事宜达成如下协议：一、设计项目基本情况项目名称：【项目名称】项目地点：【项目地点】设计内容：【设计内容简述，包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计等方面】设计规模：【设计规模描述，如建筑面积、工程总量等】设计要求：【对设计的具体要求和标准，如设计理念、风格、性能等】设计期限：【设计任务完成的总时长或分阶段的时间要求】设计费用：【总设计费用及支付方式等条款】二、设计成果交付要求乙方应按照下列要求向甲方交付设计成果：1. 设计成果应当符合国家和地方现行相关法规、规范及标准的要求。
2. 设计成果应当满足甲方提出的设计要求和标准。
3. 设计成果应当包括相应的设计图纸、计算书、说明书等文件。
4. 设计成果交付时间应当符合合同约定的时间要求。
5. 设计成果交付方式：【交付方式，如纸质版、电子版等】。
三、保密协议与知识产权条款双方同意在合同履行过程中及履行完毕后对涉及项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
本合同所涉及的设计成果的知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。
未经甲方许可，乙方不得将设计成果转让给第三方。
否则，应承担相应的法律责任。
四、双方责任与义务条款篇2合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】电话：【联系电话】法定代表人：【姓名】乙方（设计人）：【乙方名称】地址：【地址】电话：【联系电话】法定代表人：【姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程设计事宜达成如下协议：第一条设计项目概况本次设计项目为【项目名称】，工程地点位于【地点】，设计范围包括但不限于【详细设计范围】，设计内容应符合国家及地方相关法规和标准。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察设计合同通用样式8篇
建设工程勘察设计合同通用样式8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拟进行某建设工程，需要对项目进行勘察和设计，特委托乙方为其提供相关的勘察和设计服务。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：一、合同背景及目的明确甲乙双方基于建设工程的勘察和设计需求，通过本次合作实现工程的高质量、高效率完成。
二、工程概况描述工程的具体名称、地点、规模、建设内容等。
三、工作内容及要求详细列举本次勘察和设计的具体工作内容，包括勘察的范围、深度、标准等要求；设计的理念、风格、技术性能等要求。
同时明确成果的交付形式和标准。
四、工作期限与进度安排明确工程勘察和设计的具体时间要求，包括总时长、各阶段任务的时间节点等。
甲乙双方应按照约定的进度进行工作，并确保按时交付成果。
五、知识产权与保密条款明确双方在合作过程中涉及的知识产权归属问题。
乙方应承担保密义务，确保甲方提供的资料和技术信息的保密性。
六、费用及支付方式确定本次勘察和设计的总费用，包括各项服务的具体费用。
明确支付方式、时间节点等细节问题。
同时约定发票开具及税金支付等财务相关事项。
七、质量保证与验收标准明确勘察和设计成果的质量保证措施和验收标准。
乙方应确保提供的成果符合相关法规和标准，满足甲方的需求。
八、违约责任与风险承担明确甲乙双方违约时应承担的责任和风险分配原则。
包括但不限于违约金、损失赔偿等事项。
九、合同变更与解除条件约定合同变更和解除的条件和程序。
在合同执行过程中，如需变更或解除，双方应协商一致并书面确认。
十、争议解决方式及法律适用明确在履行合同过程中发生争议时的解决方式，包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等途径。
同时约定适用的法律及司法管辖地。
建设工程勘察设计合同(模板)范本(完整版).docx
建设工程勘察设计合同范本(完整版)1. 范本说明该范本是建设工程勘察设计合同的完整版，用于规范和明确勘察设计单位与建设工程业主之间的权利和义务，确保合同双方的权益得到保障。
2. 合同主要内容2.1 合同目的该合同的目的是为了约定勘察设计单位和建设工程业主之间的权利和义务，明确双方在建设工程勘察设计过程中的责任和义务，确保勘察设计工作的顺利进行。
2.2 合同条款该合同包括主要条款：2.2.1 合同的签订与生效双方签订合同时，应当遵守法律法规的规定，并按照合同规定的程序办理合同的签订手续。
合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2.2 勘察设计业务范围合同明确勘察设计单位承担的勘察设计业务范围，包括但不限于工程勘察、地质勘察、水文勘察、设计编制等内容。
2.2.3 勘察设计费用按照合同约定，勘察设计单位有权向建设工程业主收取一定的勘察设计费用。
费用支付方式、标准、时间等都需要在合同中明确。
2.2.4 勘察设计工作的组织与管理勘察设计单位应按照合同约定的工期和质量要求，组织和管理勘察设计工作。
同时，建设工程业主有权对勘察设计工作进行监督和检验，确保工作进展和质量符合要求。
2.2.5 合同变更和解除在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，协商变更合同内容。
合同变更应经双方协商一致，并按照法律法规的规定办理变更手续。
另外，合同解除需要符合法律法规的规定，并经双方协商一致。
2.2.6 争议解决双方如发生争议，在友好协商无果的情况下，可以向有关部门或仲裁机构申请解决。
双方同意接受仲裁裁决。
2.2.7 合同的终止与违约责任合同的终止和违约责任都需要在合同中明确，以防止合同发生纠纷。
3. 合同附件3.1 技术规范和标准合同附件中应包含有关技术规范和标准的具体内容，以便勘察设计单位按照规范和标准进行勘察设计工作。
3.2 工期安排合同附件应包含具体的工期安排，明确勘察设计工作的起止时间及各个阶段的工作内容。
3.2 支付方式和标准合同附件应包含明确的支付方式和标准，确保勘察设计费用的支付得以落实。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程规模：__________________。
二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容以甲方提供的任务书为准。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。
具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。
2. 支付方式：__________________。
3. 甲方应按约定时间支付费用，如逾期支付，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作，确保勘察数据真实准确，设计成果符合相关标准。
3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟在（建设地点）进行（具体工程项目），为确保工程质量、合理规划，甲方特委托乙方进行工程勘察设计，经甲、乙双方友好协商，达成以下合同：第一条服务内容乙方接受甲方委托，负责对建设工程进行勘察设计工作，包括但不限于勘察规划、工程设计、施工图设计等工作。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程验收合格之日止。
合同有效期为（具体期限）。
第三条服务费用1. 甲方应按照乙方出具的勘察设计报价单支付相关服务费用，共计人民币（具体金额）元。
2. 服务费用支付方式：甲方应在签订合同时支付合同总额的50%作为预付款，剩余款项在工程完工后支付。
3. 若工程设计过程中因甲方原因导致设计变更或延期等情形，甲方应承担额外的费用。
第四条勘察设计标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和规范要求进行工程勘察设计工作，确保设计方案符合相关标准和规定。
2. 如因设计方案质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相应责任，并按照协商结果进行修正。
3. 乙方应保证设计图纸真实、准确、完整，保护设计著作权，未经甲方同意不得泄露或抄袭。
第五条合同解除1. 若乙方未按照合同约定履行工程勘察设计工作，甲方有权解除合同，并要求赔偿相应损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方应及时协商解决方案，并根据实际情况调整合同内容。
第六条保密条款1. 双方在合作过程中所接触到的商业秘密和技术资料等信息应保密，未经对方书面同意不得泄露给第三方。
2. 合同解除或履行完毕后，乙方应将甲方提供的设计资料、文件等归还给甲方，并销毁备份文件。
第七条其他约定1. 本合同未包括的相关事宜，双方可另行协商约定并签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为建设工程勘察设计合同样式一，双方请仔细阅读并签署确认。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同一5篇
建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号：[具体编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容：[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式（一）合同标的：本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。
包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。
（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款：按照勘察设计的进度节点支付费用。
具体节点及支付比例根据双方约定确定。
3. 尾款：项目完成后，经过验收合格，支付剩余款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）勘察设计周期：本合同勘察设计工作周期为XX天，自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况，经双方协商可延长工作周期。
（二）进度安排：乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。
各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。
四、质量要求及验收标准（一）质量要求：乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。
（二）验收标准：勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。
如双方另有约定的验收标准，应按照约定执行。
五、知识产权及保密条款（一）知识产权：本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有在其成果上的署名权。
如双方另有约定的知识产权归属，应按照约定执行。
（二）保密条款：双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
LOGO
建设工程勘察设计合同(样式
一)
WORD模板文档中文字均可以自行修改
××××有限公司
编号：_____________建设工程勘察设计合同(样式一)
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
发包方：____________________
承包方：____________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条
工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术
考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，
参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增
加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向-------经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察
设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章)：承包方(盖章)：鉴(公)证意见
地址：地址：经办人
法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
电挂：电挂：
邮政编码：邮政编码：
签约时间________年____月____日签约地点__________
________年____月____日
有效期限至
________年____月____日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行________________设计工作。
工程设计项目表
│工程编号│项目名称│建设性质│投资│规模│建筑层数│结构│设计内容│
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表二：
工程、地质勘察委托书
│建设单位││工程名称││场地位置││
│设计单位││要求提交││提出任务书日期│________年____月____日│
│││勘察资料││要求提交资料日期│________年____月____日│
│勘察技术│││├────────┼──────┤
│││内容││要求提交资料份数│份│
│要求│││├────────┼──────┤
│││││附任务书附图│蓝图份张│
│顺序号│总图│建筑物│设计地│层│高度│建(构)│结构│对差异│
││编号│名称│坪高│数│(米)│筑物等级│类型│沉降敏│
││││(米)│││││感程度│
│建(构)筑物基础│主要设备说明│地下│备│
│形│尺(│材│砌│单位荷重│设│设备基础│下设││
││米││││├─┬──┬─┬──┬───┤││
││×││置│(吨/米│备│形│尺(│材│砌│单位荷│室备││
││米││││││米││置深│重(吨│││
││)││深│)或总荷│名││×││度(│/米)│或情││
│││料│││││米││米)│或总荷│││
│状│寸││度│重(吨)│称│状│寸)│料││重(吨│地况││
│││││││││││)││注│
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表三：
建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料
│序号│文件和资料名称│份数│提交日期│
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表四：
勘察设计文件交付日期一览表
│序号│勘察或设计文件名称和内容│份数│质量│提交日期│
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
谢谢合作。