钢筋套筒和钢筋连接器采购合同
钢筋套筒合同范本
钢筋套筒合同范本一、合同名称钢筋套筒合同名词解释：1. 甲方：指提供钢筋套筒的一方。
2. 乙方：指需要使用钢筋套筒的一方。
3. 钢筋套筒：指用于连接钢筋的一种金属构件，具有高强度、高韧性、抗腐蚀性能等特点。
二、合同标的1. 甲方同意向乙方提供符合国家标准的钢筋套筒，乙方同意购买甲方提供的钢筋套筒。
2. 合同标的为：____套钢筋套筒（具体型号、规格、数量见附件一）。
三、质量标准1. 甲方提供的钢筋套筒必须符合国家相关标准，具体标准见附件二。
2. 乙方有权对甲方提供的钢筋套筒进行抽检，如发现不符合质量标准，乙方有权要求甲方进行更换或退货。
四、交货时间及地点1. 甲方应在合同签订后____个工作日内，将合同标的交付给乙方。
2. 交货地点为：____（具体地址）。
五、价格及支付方式1. 乙方购买甲方提供的钢筋套筒的价格为人民币____元/套（含税价）。
2. 乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%作为预付款。
3. 乙方在收到甲方提供的钢筋套筒后，应在____个工作日内支付剩余款项。
六、售后服务1. 甲方应提供完善的售后服务，确保乙方在正常使用过程中遇到的问题得到及时解决。
2. 甲方应在收到乙方反馈问题后____个工作日内，给予答复并采取措施解决。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定时间、数量、质量提供钢筋套筒，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
2. 若乙方未按合同约定时间支付预付款或剩余款项，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的____%。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
十、其他约定1. 双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
钢筋套筒合同范本
钢筋套筒合同范本合同编号：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方需要购买钢筋套筒，并委托乙方进行供应，双方经协商一致，达成如下合同：一、产品规格及数量：1. 钢筋套筒规格：____________2. 数量：____________二、交货时间及地点：1. 交货时间：____________2. 交货地点：____________三、价格及支付方式：1. 单价：____________2. 总价：____________3. 支付方式：____________四、质量标准：1. 乙方应保证所供货的钢筋套筒符合国家相关标准，质量合格。
2. 如有质量问题，乙方应承担相应的责任。
五、验收标准：1. 甲方有权对所购买的钢筋套筒进行验收，不合格品应当及时退换。
六、违约责任：1. 若乙方未能按时交付货物，应按日向甲方支付违约金。
2. 若甲方未能按时支付货款，应按日向乙方支付违约金。
七、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至交易完成之日终止。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签订日期：____________ 签订日期：____________。
钢筋的采购合同(集锦10篇)
钢筋的采购合同（集锦10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!钢筋的采购合同（集锦10篇）钢筋的采购合同第1篇需方（甲方）：____________供方（乙方）：____________甲方承建的，由乙方供应钢筋至主体封顶。
2024年钢筋购销合同范本6篇
2024年钢筋购销合同范本6篇篇1甲方（购方）：____________________乙方（销方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在钢筋购销过程中的权利义务关系，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买钢筋事宜，达成如下协议：一、合同标的本合同标的为钢筋，具体规格、型号、数量、单价等详见附件《购销清单》。
二、质量标准和保证1. 乙方所销售的钢筋必须符合国家标准和相关行业标准的质量要求。
2. 乙方应提供产品的质量保证书或出厂检验合格证明。
3. 如甲方发现钢筋存在质量问题，应当在收到货物后七日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后及时进行处理。
三、交货方式和时间1. 乙方应按照甲方指定的时间和地点进行交货。
具体时间和地点详见《购销清单》。
2. 乙方应确保按时交货，如因不可抗力因素导致无法按时交货，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、价格和支付方式1. 钢筋的单价以《购销清单》中约定的价格为准。
2. 支付方式：甲方应在收到货物并验收合格后，按照《购销清单》约定的支付方式和期限进行付款。
3. 如甲方未能按时付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
五、包装、运输和保险1. 乙方应妥善包装钢筋，确保在运输过程中不损坏、不变形。
2. 运输方式由甲方指定，乙方应配合完成相关运输事宜。
3. 货物在运输过程中的风险由乙方承担，如因乙方原因导致货物损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未能按照合同约定履行付款义务，应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
七、合同解除和终止1. 在合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。
2. 合同履行完毕后，自动终止。
八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。
工地钢筋采购合同范本5篇
工地钢筋采购合同范本5篇随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家精心整理的工地钢筋采购合同范本5篇，希望对大家有所帮助。
工地钢筋采购合同范本1甲方(供方)：乙方(需方)：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则经友好协商，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议，并签定本合同以资共同遵照执行。
第一条合同标的乙方因工程项目建设需要的热轧带肋钢筋以及热轧光圆钢筋，具体品牌、型号、规格、产地、建筑钢材等级、价格等见本合同附件一《清单》，若工程项目所需变更品牌、规格、型号、数量对附件一进行修改，在经书面或传真通知甲方后也具有本合同标的法律效力。
第二条质量标准1、参照标准：甲方所供应钢材应符合GB/T1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分;热轧带肋钢筋》GB/T1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》国家标准，若以上标准经中华人民共和国权力机关变更，在甲方供应的最新批次建筑钢材将以中华人民共和国权力机关公告的最新标准为准则。
2、甲方供应乙方的建筑钢材中，每批次需付带生产厂家的质保书(并加盖甲方公章)及对应的批号吊牌。
乙方若有质量异议，货到工地之前七日内书面提出送检，若送往当地检测部门检测不合格，乙方有权拒绝接受甲方供应的建筑钢材，并由甲方承担检测费及相关费用。
若送检不合格甲方有权在48小时之内提出复检要求，若复检不合格视为甲方供应的建筑钢材不合格。
第三条验收1、理论验收：若按理论换算供应的，则按国标理论换算验收。
但是理论重量与实际重量不能超过国标规定值。
(规定值是否需要明确?)其它按出厂标牌或过磅验收，超出正常误差范围的由甲方承担。
数量需现场验收签字，同时乙方采用抽查验收机制，甲方不得干涉。
如甲方提供的货品经乙方当场抽查验收的实际重量与甲方提供的理论重量或票据重量的误差负值超过国标标准的，则当月所有批次的实际收货重量按相同比例扣减。
钢筋供货协议5篇
钢筋供货协议5篇第1篇示例：钢筋供货协议甲方：供货方乙方：采购方鉴于乙方需购买钢筋以满足工程建设的需要，双方经友好协商，达成以下协议：一、货物种类及数量1.1 甲方同意向乙方提供符合国家标准及相应规定的优质钢筋，具体规格和数量详见附件一。
1.2 乙方同意按照约定数量向甲方采购钢筋，并按照约定价格支付货款。
二、交付时间和地点2.1 甲方应按照约定时间将货物交付至乙方指定的地点。
2.2 若因不可抗力等原因导致货物交付延迟，双方应友好协商解决，延期不足15天的，无需承担违约责任。
三、价格及支付方式3.1 乙方应按照约定价格支付货款，具体价格详见附件二。
3.2 乙方应在收到货物后的7个工作日内将货款支付至甲方指定账户。
3.3 如乙方逾期付款，应按照约定利率支付滞纳金。
四、质量标准及验收4.2 乙方应在收到货物后的3个工作日内进行验收，如发现货物质量不合格，应及时通知甲方，并由双方协商解决。
五、违约责任5.1 若一方未按约定时间履行义务，应向对方支付相应的违约金。
5.2 若因一方违反协议导致造成对方损失，应负担相应的赔偿责任。
六、协议的解释和争议解决6.1 因履行本协议引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至双方协商的仲裁机构进行仲裁。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
供货方（甲方）：______________________附件一：货物规格及数量附件二：价格条款以上为钢筋供货协议的内容，双方应严格遵守协议约定，共同维护协议的有效性和权益。
愿双方合作愉快，共同促进工程建设的顺利进行！第2篇示例：钢筋供货协议甲方：（公司名称）地址：法定代表人：统一社会信用代码：经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方提供钢筋供货服务事宜达成如下协议：一、货物及数量：甲方将向乙方提供指定规格、数量的钢筋，具体型号、数量及价格见附件一《钢筋清单》。
乙方同意按照《钢筋清单》中约定的规格、数量及价格进行订购。
钢筋采购合同范本6篇
钢筋采购合同范本6篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：______________________________联系人：____________________________联系方式：__________________________乙方（供应方）：____________________地址：______________________________联系人：____________________________联系方式：__________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购钢筋事宜达成如下协议：一、采购产品1. 产品名称：钢筋2. 型号/规格：按照甲方提供的采购清单所列型号/规格3. 采购数量：按照甲方提供的采购清单所列数量4. 订单确认：双方根据实际需求共同确认采购订单，作为本合同的附件。
二、价格与支付方式1. 产品价格：按照附件中的订单确认价格执行。
2. 货币单位：人民币。
3. 支付方式：甲方在收到货物并验收合格后，按照约定时间支付货款。
具体支付方式和时间以订单为准。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在订单确认后按照约定的交货期限将货物送达甲方指定地点。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 验收标准：按照国家标准及相关行业标准进行验收。
4. 验收方式：甲方在收到货物后进行验收，如有问题应在收到货物后七日内书面通知乙方。
四、品质保证与售后服务1. 品质保证：乙方保证所供应的钢筋质量符合国家标准及相关行业标准，如因质量问题给甲方造成损失，乙方应承担相应责任。
2. 售后服务：乙方提供售后服务，如甲方在使用钢筋过程中遇到问题，乙方应提供技术支持和解决方案。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息。
建筑工地钢筋采购合同5篇
建筑工地钢筋采购合同5篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方向乙方采购建筑工地钢筋事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的本合同的主要标的为建筑工地所需的各种钢筋，包括但不限于圆钢、螺纹钢等。
钢筋材质、规格、数量及价格等详见附件一《钢筋采购清单》。
二、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币________元整（￥________），最终根据实际采购量结算。
2. 支付方式：甲乙双方根据工程进度进行结算，每次供货验收合格后，乙方提供有效发票，甲方在____个工作日内支付货款。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在甲方发出订单后____天内将货送达甲方指定的建筑工地。
2. 交货方式：乙方负责将钢筋运送至甲方指定的建筑工地，运输费用由乙方承担。
3. 验收标准：钢筋应符合国家相关质量标准，并提供有效的质量证明文件。
4. 验收方式：甲方在收到货物后，有权对钢筋进行检验，如发现问题，有权要求乙方退换或维修。
四、质量保证1. 乙方应保证所供应的钢筋质量符合国家相关标准，并提供有效的质量证明文件。
2. 如因乙方供应的钢筋质量问题造成甲方工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间交货，应承担逾期交货的违约责任，每日违约金为合同总价的____%。
2. 若甲方未按合同约定时间支付货款，应承担逾期付款的违约责任，每日违约金为未付款项的____%。
3. 若因一方违反合同约定导致合同解除，应向对方支付合同总价____%的违约金。
六、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方无法履行合同，该方应尽快通知对方，双方可协商解除合同或延期履行合同。
2. 因不可抗力导致的损失，双方均不承担责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
套筒采购合同
合同编号：需方：(以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就由甲方施工的项目所需材料的购销事项，结合本工程的具体情况，双方协商一致，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值暂定为人民币¥元。
其产品名称、规格、单价、总价等如表所列
第二条交货要求
1、乙方免费将货物运输至甲方指定地点项目施工现场；
2、供货时间：以甲方通知为准；对于分批送货的，时间及数量以甲方电话或传真通知为准；
3、送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定，装卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥及安排。
乙方人员在施工现场的安全责任由乙方承担。
第三条验收方法及要求：
1、原材料的外观质量以乙方提供的样品为准；材料质量以送达项目部确定样板为准。
2、乙方须随货附带材料的质量证明及有关检测资料；
3、经验收发现不合格的材料，乙方必须无偿退换，并承担因此给甲方造成的损失；
4、对化工产品，乙方必须无偿提供材料的环保认证资质，符合国家环保要求，符合本公司质量、环保及职业健康管理规定。
5、乙方向甲方提供产品技术资料，相关材质证明材料，依据《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2016》、JGT163-2013钢筋机械连接用套筒及行业标准。
乙方所需货物不符合以上标准及检测要求，对不合格部分乙方无条件予以调换或退货,并承担由此给甲方造成的损失。
第四条付款方式
1、货到现场，经甲方验收合格、签字确认后一个季度付款100％，后期滚动支付。
2、每月结算挂账时，乙方须提供合法、有效、足额的增值税专用发票给甲方，税率为17%，发票开具须满足四流合一。
经甲方验证无误后按合同约定支付货款，否则，甲方有权拒绝支付。
第五条双方经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，若甲方同意利用，按质论价。
不能利用的，乙方应负责包修、包退、包换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之五计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的10 %的罚金。
3、产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合规定包装价值10%的罚金付给甲方。
4、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之五的罚金。
5、乙方未合同规定履行责任和义务，且因乙方产品质量原因给甲方造成损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
5、如乙方出现违反以上五条规定的，除按以上五条规定赔偿甲方外，同时
还应承担由此给甲方造成的损失（包括但不限于停工、窝工损失、另行购货产生的差价损失、对第三方的经济赔偿、维权支付的律师费、鉴定费、担保费、保全费、诉讼费等）。
(二)甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格或中途退货，应事先与乙方协商。
2、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，乙方可行使催告的权利，催告期十日，十日后若甲方仍未提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款保管费用。
3、如未按规定日期向乙方付款，乙方可行使催告的权利，催告期十日，十日后若仍未付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
第六条售后服务及质保要求：
1、对于在施工过程中出现的技术方面问题，乙方应随时无偿为甲方提供现场的技术指导；
2、若因设计变更等非甲方原因造成材料过剩，甲方在保证材料质量的情况下，乙方应按原价收回多余材料；
3、乙方向甲方免费提供相关技术服务，并指派专业人员进技术指导（技术培训与咨询、设备维修与保养）。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，经甲方书面同意后方可调整，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的千分之五作罚金付给甲方；同时还应承担由此给甲方造成的损失（包括但不限于停工、窝工损失、另行购货产生的差价损失、对第三方的经济赔偿、维权支付的律师费、鉴定费、担保费、保全费、诉讼费等）。
第八条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得鉴证机构证明无误后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商未果，可向合同签订地人民法院起诉。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附或补充协议于本合同之内，所有附则或补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式陆份，乙方壹份，甲方伍份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：(盖章)
地址：
法定代表人或委托代理人：
联系方式：
乙方：（盖章）
地址：
法定代表人或委托代理人：
联系方式：
合同签订地点：
合同签订时间：年月日。