造价咨询合同标准版范本
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇

建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇篇1示范文本甲方(委托方):_________________________(全称)乙方(受托方):_________________________(全称)鉴于甲方委托乙方就_____________建设工程的造价进行咨询评估工作,为明确双方权益和义务,根据相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议:一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务,确保工程投资控制合理、科学、高效。
乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务,包括但不限于:预算编制、造价审核、成本控制分析等工作。
二、双方基本信息及人员安排甲方:_________________________(填写相关信息)乙方:_________________________(填写相关信息)双方应指定具体的项目负责人,并确保项目团队成员具备相应的专业资质和经验。
三、服务期限及进度安排本合同服务期限自签订之日起至_____________(结束日期)止。
乙方应根据甲方的需求和时间要求,合理安排工作进度,确保按时完成咨询任务。
四、合同金额及支付方式1. 咨询费用总额为:人民币_________________________元。
2. 支付方式:_________________________(如分期支付、一次性支付等)。
3. 支付时间:按照项目进度和双方约定的时间节点进行支付。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有,乙方享有咨询成果的署名权。
六、质量要求与验收标准1. 乙方提供的咨询服务应满足国家和地方的相关规范和标准。
2. 甲方应按照合同约定的标准和方式进行验收,如有问题应及时提出。
七、风险承担及违约责任1. 双方应各自承担因自身原因导致的风险。
2. 若一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
造价咨询合同样本3篇

造价咨询合同样本3篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(咨询人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程造价咨询服务的规定,经双方协商一致,就甲方委托乙方提供工程造价咨询服务事宜达成如下协议:一、工程概况项目名称:____________________工程地点:____________________服务内容:工程造价咨询,包括但不限于预算编制、审核、评估等。
二、服务范围及内容乙方提供的服务范围包括但不限于以下内容:1. 预算编制:协助甲方编制项目预算,确保预算合理、准确。
2. 预算审核:对甲方提交的预算进行审查,确保预算符合相关规定和要求。
3. 造价评估:对工程项目的造价进行合理评估,为甲方决策提供依据。
4. 咨询服务:提供与工程造价相关的咨询服务,解答甲方疑问。
5. 其他:________(注:双方可根据具体需求进一步约定)三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算完成并出具最终咨询报告日止。
四、费用及支付方式1. 咨询费用:甲方应按照乙方提供的服务内容和进度支付咨询费用。
具体金额及支付方式详见附件《咨询费用明细表》。
2. 支付方式:甲方应按照约定时间将咨询费用支付至乙方指定账户。
3. 发票与凭证:乙方在收到款项后,应向甲方提供正规的咨询服务发票。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方应提供完整的工程资料,确保资料的真实性和完整性。
(2)甲方应按时支付咨询费用。
(3)甲方应尊重乙方的专业判断,不得要求乙方提供不合法或不合理的咨询服务。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按时提供咨询服务,确保服务质量。
(2)乙方应对甲方的资料保密,未经甲方同意,不得泄露给第三方。
(3)乙方应提供合法、合理的咨询意见,确保咨询报告的准确性。
六、违约责任及解决方式1. 违约责任:如甲乙双方中任何一方违反本合同约定,均应承担违约责任。
造价咨询合同范本3篇

造价咨询合同范本3篇篇一造价咨询合同甲方(委托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________乙方(受托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________一、服务内容1. 乙方为甲方提供[具体的造价咨询服务内容,如编制预算、审核结算等]。
2. 服务范围包括但不限于[项目的具体范围]。
二、服务期限本合同的服务期限自[起始日期]至[结束日期]。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的服务费用为[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 支付方式为[具体支付方式,如分期支付、一次性支付等]。
3. 甲方应在[具体时间]前支付[具体金额]元,剩余款项在[具体时间]前支付。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权要求乙方按照合同约定提供服务。
应向乙方提供必要的资料和协助。
应按照合同约定支付服务费用。
2. 乙方的权利和义务有权要求甲方提供必要的资料和协助。
应按照合同约定的时间和质量要求提供服务。
应保守甲方的商业秘密。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付服务费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的时间和质量要求提供服务,应承担相应的违约责任,如重新提供服务、减免服务费用等。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________签订日期:________________ 签订日期:________________篇二造价咨询合同甲方(委托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________乙方(受托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________一、服务内容1. 乙方为甲方提供[具体的造价咨询服务内容,如编制工程预算、审核工程结算等]。
造价咨询合同样本5篇

造价咨询合同样本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1造价咨询合同样本甲方(委托方):__________ 公司乙方(咨询方):__________ 公司鉴于甲方拟进行____________(项目名称)的造价咨询工作,现委托乙方就该项工作提供咨询服务,双方本着平等互利、公平、自愿的原则,经友好协商,签订本合同如下:一、服务内容乙方应根据甲方的委托,进行____________(项目名称)的全过程造价咨询服务,具体包括但不限于以下内容:1. 编制项目建设工程预算、施工图预算、概算等;2. 提供造价监理服务,对项目建设工程施工阶段的造价进行审核;3. 参与工程签证过程,提供专业的阶段造价资料;4. 参与工程竣工结算及最终造价审核,并提供建议性意见。
二、服务期限本合同的服务期限从____________年月日起至____________年月日止。
三、服务费用1. 甲方应按照本合同约定支付造价咨询服务费用,具体数额为____________元;2. 服务费用支付方式为:____________(一次性支付、分期支付等)。
四、服务方式乙方应按照双方约定的服务内容和期限,认真履行本合同,确保服务质量。
五、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中所获得的商业秘密和机密信息予以保密;2. 未经对方书面同意,任何一方不得擅自将该项机密信息透露给第三方。
六、违约责任任何一方未履行或违反了本合同规定的,应承担相应的违约责任,对对方给予合理的赔偿。
七、争议解决如果双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至期满终止;2. 除非经双方同意,否则本合同不得擅自转让;3. 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方):__________ 公司法定代表人:乙方(咨询方):__________ 公司法定代表人:日期:__________ 年月日篇2造价咨询合同样本合同编号:XXXX甲方:(委托方)单位名称:XXX有限公司注册地址:XXX市XXX区XXX大道XXX号法定代表人:XXX联系人:XXX联系电话:XXX乙方:(咨询公司)单位名称:XXX造价咨询有限公司注册地址:XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人:XXX联系人:XXX联系电话:XXX鉴于甲方拟委托乙方进行XXX项目的造价咨询工作,双方经友好协商,达成如下协议:一、服务内容1. 乙方将根据甲方提供的项目要求和相关资料,进行项目的全过程造价咨询服务,并提供相关的工程造价分析和建议。
工程造价咨询服务合同范本6篇

工程造价咨询服务合同范本6篇篇1工程造价咨询服务合同范本甲方(委托方):地址:联系人:联系电话:乙方(承接方):地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟对相关工程项目进行造价咨询服务,乙方具备相关资质和经验,双方经友好协商,就甲方委托乙方提供工程造价咨询服务事宜,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方接受甲方的委托,承担对相关工程项目的造价咨询服务。
具体服务内容包括但不限于:(1)制定工程项目造价预算;(2)审阅工程项目的招标文件和定标文件;(3)对工程项目的计费、结算等进行审定;(4)为甲方提供关于工程造价咨询方面的建议和意见;(5)其他与工程造价咨询有关的服务。
1.2 乙方在履行合同过程中,需保证服务的及时性、专业性和准确性,并恪遵法律法规和德行,确保服务的品质。
二、服务费用2.1 甲乙双方就工程造价咨询服务的费用达成如下协议:(1)甲方应按照合同约定的方式和时间向乙方支付服务费用。
(2)如服务过程中有额外费用产生,应由甲方另行支付,双方另行约定。
2.2 乙方提供的服务费用应包括相关税费,甲方应按时足额支付,逾期未付的,应按日支付逾期罚金。
三、服务期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至服务完成之日止。
3.2 服务期限如需调整,须经双方协商一致,并签署书面变更协议。
四、保密条款4.1 乙方应对甲方提供的相关资料和信息保密,未经甲方许可,不得向任何第三方披露。
4.2 乙方毕业服务结束后,应按甲方要求将相关资料和信息归还或销毁。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,损失的一方有权要求违约方赔偿损失。
5.2 如由于不可抗力等原因导致合同无法履行,双方均可暂时免除履约责任,但应及时通知对方,并尽最大努力减少损失。
六、争议解决6.1 在履行本合同过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商未果的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同的任何修改、补充及附件必须经双方协商一致,经双方签字盖章后生效。
造价咨询合同范本5篇

造价咨询合同范本5篇篇1甲方(委托方):_____________________乙方(受托方):_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲乙双方就本工程造价咨询事宜达成如下协议:第一条咨询内容乙方接受甲方委托,对甲方提出的工程项目进行造价咨询服务。
咨询内容包括但不限于:预算编制、预算审核、结算审核、造价鉴定等。
第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至咨询任务完成并验收合格为止。
第三条咨询费用及支付方式一、咨询费用1. 预算编制:根据项目的具体情况,双方约定咨询费用为人民币________元整。
2. 预算审核、结算审核及其他咨询业务:根据项目的具体情况及工作量,双方另行商定咨询费用。
二、支付方式1. 甲方应按约定支付咨询费用,如发生变动需及时通知乙方并征得乙方同意。
2. 乙方完成阶段性工作后,提交相应的成果文件,甲方在收到文件后__日内支付相应阶段的咨询费用。
3. 甲方应按约定支付预付款和进度款,尾款在咨询任务完成并验收合格后支付。
第四条双方权利义务一、甲方权利义务1. 甲方应提供真实、完整、合法的项目资料。
2. 甲方应按约定支付咨询费用。
3. 甲方应对乙方提供的咨询成果进行验收,并在合理期限内提出修改意见。
二、乙方权利义务1. 乙方应按约定提供优质的咨询服务。
2. 乙方应按时完成咨询任务并提交成果文件。
3. 乙方应对其提供的咨询成果负责,确保其真实、合法、有效。
4. 乙方应对涉及甲方的商业秘密予以保密。
第五条质量要求及验收标准一、质量要求乙方提供的咨询服务应符合国家相关法规和规范要求,满足甲方的实际需求。
二、验收标准1. 乙方提交的成果文件应完整、准确、合法。
2. 成果文件的格式应符合甲方的要求。
3. 甲方应在收到成果文件后的合理期限内提出修改意见,乙方应及时进行修正。
第六条合同变更与解除一、合同变更如需变更本合同,双方应协商一致并签订书面补充协议。
造价咨询合同范本8篇

造价咨询合同范本8篇第1篇示例:造价咨询合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:电话:传真:邮编:鉴于甲方拟进行某项目的造价咨询工作,为明确双方权利和义务,甲、乙双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则,经友好协商,订立如下合同:第一条服务内容1. 乙方应为甲方提供相关项目的造价咨询服务,包括但不限于项目预算编制、招标文件编制、竣工结算、工程造价审计等咨询服务。
2. 乙方应根据项目的具体需求,提供专业的咨询意见和建议,确保项目的造价控制符合法律法规和相关标准要求。
第二条服务期限本合同自双方签署之日起生效,服务期限为_____年/月/日至_____年/月/日。
第三条服务费用1. 甲方应按照项目的具体情况支付咨询服务费用,具体金额为______元/次/月/年(大写:______元整)。
2. 服务费用支付方式:甲方应在乙方提供咨询服务后______日内付清咨询服务费用。
第四条服务要求1. 乙方应按照甲方的要求,及时、准确地完成所承担的造价咨询工作,确保咨询成果的质量和效果。
2. 乙方应严格遵守保密协议,对项目相关信息进行保密,不得向第三方泄露甲方的商业秘密。
3. 如因乙方个人或团队原因造成服务质量不符合要求或者延误工期,乙方应承担相应的责任。
第五条合同解除1. 本合同在服务期限内任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方______天,经双方协商一致后作出解除决定。
2. 如因不可抗力或其他意外事件导致无法履行合同,双方应充分沟通,协商解决。
第六条争议解决1. 如在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
2. 争议期间,本合同的其他条款应继续履行,不因争议而停止执行。
第七条其他1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商,在书面形式下签订补充协议。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
签约方:甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:______年______月______日以上为造价咨询合同范本,甲、乙双方应认真履行本合同的各项义务,确保双方利益,共同推动项目顺利进行。
工程造价咨询服务合同范本5篇

工程造价咨询服务合同范本5篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________鉴于甲方需要乙方提供专业的工程造价咨询服务,经双方友好协商,达成如下协议:一、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面:预算编制、预算审核、工程造价评估、工程结算审核等。
具体服务内容根据甲方需求进行定制,并在合同中明确约定。
二、合同期限及时间节点本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算完成之日终止。
时间节点以甲方提供的相关文件为准,具体以双方书面确认为依据。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用:根据服务内容的复杂程度和工作量大小,双方商定服务费用总额为人民币______元整(大写:______元整)。
该费用为包干价,包括但不限于人工费、材料费、差旅费等。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付服务费用。
具体支付方式为:在合同签订后______个工作日内支付服务费用总额的______%作为预付款;在项目完成并通过验收后______个工作日内支付剩余款项。
四、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
2. 乙方在为甲方提供服务过程中获知甲方的商业秘密、技术秘密及其他机密信息,应予以保密。
未经甲方书面授权,乙方不得将相关信息泄露给任何第三方。
否则,应承担相应的法律责任。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保提供的服务符合国家和行业标准,保证服务质量。
如因乙方服务质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 双方应共同制定验收标准,确保项目质量符合要求。
验收标准应明确具体、可量化。
验收过程中如发现不符合要求的问题,双方应协商解决。
六、违约责任及赔偿标准1. 若因乙方原因未能按时完成服务内容,导致甲方损失,乙方应承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿甲方因此产生的直接损失和间接损失。
2. 若甲方未按合同约定支付服务费用,乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期付款利息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:建设工程造价咨询合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局第一部分建设工程造价咨询合同(以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:2、服务类别:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询自年月日开始实施,至咨询人完成全部委托任务及委托人支付全部咨询费用后终结。
七、本合同一式份,具有同等法律效力。
委托人:(盖章)咨询人:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:办公地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:传真:传真:电邮:电邮:年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利第十二条委托人有下列权利:1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。
如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其它要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其它要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。
由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁,或向人民法院提起诉讼。
第三部分建设工程造价咨询合同专用条件第三十三条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:第四条建设工程造价咨询业务范围:“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:(A类) 建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(B类) 建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类) 建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;(D类) 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(E类) 编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第三十四条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:第三十五条委托人应在拾日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第三十六条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)第三十七条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:无委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:无第三十八条双方同意用支付酬金,按汇率计付。
第三十九条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第(一)种方式解决:(一)提交市仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
《建设工程造价咨询合同》使用说明《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。
《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。
双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
《专用条件》的填写说明:《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。
例如:第二条是根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所试用的部门或地方法律法规及工程造价有关的办法和规定。
第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。
其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。
在填写建筑工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款元,当工程量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。
如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间应写明其后的多少天内支付。
如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。
THANKS致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考。