项目超前钻探合同参考稿(可编辑)
超前钻勘察合同范本
超前钻勘察合同范本一、合同双方甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______二、合同背景鉴于甲方需要进行某项工程项目的地质勘察工作，乙方具备相应的资质和能力，愿意接受甲方的委托进行该项工作。
双方本着平等自愿的原则，就超前钻勘察事宜达成如下协议：三、勘察范围及内容1. 勘察地点：_______2. 勘察范围：_______3. 勘察内容：包括但不限于地质结构、地下水位、土壤性质等。
四、勘察期限乙方应在合同签订之日起_______日内完成勘察工作，并提交勘察报告。
五、费用及支付方式1. 勘察费用总额为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：甲方在合同签订后_______日内支付预付款，金额为总费用的_______%；勘察报告提交并经甲方确认后_______日内支付余款。
六、勘察报告1. 乙方应在勘察工作完成后_______日内提交书面勘察报告。
2. 勘察报告应包括勘察结果、相关图表、分析及建议等内容。
七、保密条款乙方应对在勘察过程中获得的甲方商业秘密和资料保密，未经甲方书面同意不得向任何第三方泄露。
八、违约责任1. 任何一方违约，应向守约方支付合同总价款的_______%作为违约金。
2. 若因乙方原因导致勘察报告延误，每延误一日，乙方应支付合同总价款的_______%作为违约金。
九、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表（签名）：_________________ 代表（签名）：_________________签订日期：______________________ 签订日期：______________________【注】：本合同范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整。
超前钻施工合同范本
超前钻施工合同范本甲方（全称）：________________乙方（全称）：________________一、工程概况1. 工程名称：________________超前钻工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：根据甲方提供的设计图纸和技术要求，进行超前钻施工，包括钻探、取样、测试等工作。
4. 工程数量：根据实际完成的工作量进行结算。
5. 工程单价：人民币________元/米，大写：________________。
二、工期1. 开工日期：______年____月____日。
2. 竣工日期：______年____月____日。
3. 总工期：______日历天。
4. 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。
不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
人力不可抗拒的因素而延误工期。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家现行的施工及验收规范进行施工，并接受甲方现场代表的监督和管理。
2. 乙方应确保超前钻施工质量符合设计图纸和相关技术标准的要求。
3. 超前钻施工完成后，乙方应及时提交钻芯取样检测报告和工程地质勘察报告。
4. 甲方应在收到乙方提交的报告后____个工作日内组织验收，如验收合格，应在验收报告上签字确认；如验收不合格，应在收到报告后____个工作日内提出整改意见，乙方应按要求进行整改并重新提交验收申请。
四、工程价款及支付1. 本合同总价款为人民币________元（大写：________________），其中不含税价款为人民币________元（大写：________________），增值税为人民币________元（大写：________________）。
超前钻合同范本
超前钻合同范本甲方（委托方）：________乙方（受托方）：________一、合同标的1.1 乙方按照甲方的委托要求，对甲方指定的地质区域进行地质超前钻探作业，提供地质超前钻探服务。
二、合同内容2.1 工作内容（1）乙方负责根据甲方提供的地质资料和钻探要求，制定钻探方案，并报甲方审批。
（2）乙方负责组织施工队伍，进行现场钻探作业。
（3）乙方负责提供钻探成果报告，包括地质情况、岩土层分布、地下水情况等。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。
四、费用与支付4.1 钻探费用（1）本合同约定的地质超前钻探费用为人民币____元（大写：____元整），该费用包括但不限于钻探设备租赁、人工费、材料费、现场管理等。
（2）甲方按照合同约定支付钻探费用，乙方开具正规发票。
4.2 支付方式（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
（2）乙方完成钻探作业并提交成果报告后，甲方支付合同总价款的50%。
（3）乙方提交最终成果报告并经甲方确认后，甲方支付剩余的20%尾款。
五、质量标准5.1 乙方应保证钻探作业质量，确保提供的成果报告真实、准确、完整。
5.2 乙方应按照国家和行业的相关标准进行钻探作业，确保作业安全。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定的义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付合同总价款的10%作为违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、名词解释9.1 地质超前钻探：指在地质工程、矿山开采、基础建设等领域，提前对地质情况进行勘探、了解的技术手段。
9.2 钻探成果报告：指乙方完成钻探作业后，根据钻探数据编制的反映地质情况、岩土层分布、地下水情况等内容的报告。
超前钻合同范本
超前钻合同范本一、合同目的本合同旨在约定超前钻的技术服务和商务合作事项，并明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利进行。
二、合同双方甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：电子邮箱：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：电子邮箱：三、合同主要内容1.甲方需提供的技术支持：–依据相关法律法规和合同规定，提供超前钻技术服务，包括但不限于技术指导、钻孔设备的租赁与维护等；–提供相应的人员和设备，确保施工进度和质量；–根据需要提供相关技术文件和报告，确保工程顺利进行。
2.乙方需提供的协助和合作：–配合甲方进行工程施工，包括提供合适的场地、设备、劳动力等；–按照合同要求，提供相关的工程图纸和资料；–负责施工现场的环境和安全管理等工作。
3.合同约定事项：–合同有效期为（具体日期），期满后如需继续合作双方可协商续签；–合同涉及的技术和商业机密应保密，未经双方的书面许可，不得向第三方透露或使用。
四、付款方式1.甲方向乙方提供的技术服务及设备租赁费用为（金额）人民币，付款方式如下：–预付款（金额）人民币，于合同签订后（日期）日之前支付；–进度款（金额）人民币，根据合同约定的工程进度支付；–尾款（金额）人民币，在工程竣工并经验收合格后支付。
2.乙方在接受技术服务和设备租赁后，应按时、按量支付费用，并提供相应的发票。
五、合同变更和解除1.双方在履行合同过程中，如需修改合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2.任何一方违反合同约定，严重影响合作进程的，对方有权解除合同，并保留追究违约责任的权利。
六、争议解决双方因履行合同发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、法律适用本合同的订立、效力、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
八、合同生效本合同自双方代表签字之日起生效，并取代之前的一切口头或书面约定。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。
钻探施工合同（精选3篇）
钻探施工合同（精选3篇）钻探篇1程编号：_________________合约编号：______________________________(以下简称甲方)将_____________处地质钻探及土壤试验工程交由_____________(以下简称乙方)承办经双方同意订立合约如下：_________________第一条工程地点：_________________请参阅工程图说。
第二条工程范围：_________________详图样。
第三条合约总价：_________________全部工程总价_____________元整，详细表附后，工程结算总价按照实做数量结算计算之。
(合约附件另有规定者除外)。
第四条付款方式：_________________一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处第一科审查合格后一次付清。
(如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八十)。
二、乙方应依照上项付款办法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。
乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所附印鉴相符。
三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特殊事由外，应于七日内发给结算验收，并依规定程序付清尾款。
四、估验计价均应按期办理，不得申请弃权或延期办理。
五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。
六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。
如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。
第五条工程期限：_________________一、开工期限：_________________乙方应于决标后五日内正式开工。
二、完工期限：_________________全部工程限于开工之日起五十日历日完工。
如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_____________市政府所属各机关营缮工程因障碍因素无法全面施工工期计算作业规定办理。
超前钻合同模板
超前钻合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：超前钻合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行超前钻探服务，乙方具有提供此类服务的资质和能力，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行超前钻探服务事宜达成如下合同条款：第一条 服务内容1.1 乙方根据甲方的委托，提供包括但不限于地质调查、钻探设计、钻探施工、取芯、取样、数据分析等服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供高质量、高效率的服务，确保甲方项目的顺利进行。
第二条 服务期限2.1 双方同意，本合同的服务期限自双方签订之日起至__________止。
2.2 乙方应在服务期限内按照约定的时间节点完成服务工作。
第三条 服务质量3.1 乙方应保证其提供的服务符合行业标准和甲方的要求。
3.2 乙方应对提供的服务过程中产生的数据和样本保密，不得泄露给第三方。
第四条 费用及支付4.1 双方同意，乙方提供的超前钻探服务费用为人民币__________元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付服务费用。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方未按照约定时间完成服务或服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。
第六条 争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条 其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________请您根据自己的需求，在以上合同模板的基础上进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
超前钻勘察合同范本
超前钻勘察合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有_______的权利，希望进行_______的钻勘工作，乙方具有相应的技术和能力，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同范围1.1 乙方应按照甲方的要求，进行_______的钻勘工作。
1.2 钻勘工作的具体内容和要求由双方在后续协商确定。
第二条合同价格2.1 乙方应按照实际工作量和质量，向甲方收取相应的费用。
2.2 收费标准由双方协商确定，并在合同中明确。
第三条工作期限3.1 钻勘工作的开始时间为_______，结束时间为_______。
3.2 如因不可抗力等原因导致工作延期，双方应协商解决，并签订书面补充协议。
第四条质量保证4.1 乙方应保证钻勘工作的质量符合相关标准和要求。
4.2 如发现工作质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求为止。
第五条保密条款5.1 双方应对涉及到的商业机密和技术资料保密，不得向第三方透露。
5.2 保密期限为_______年，期满后双方可以协商延长。
第六条违约责任6.1 若一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应在收到对方书面通知后_______天内进行整改，如仍未整改，对方有权解除合同。
第七条其他条款7.1 本合同经双方签字盖章后生效，有效期为_______。
7.2 本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
超前钻勘察合同范本
超前钻勘察合同范本1. 甲方（委托方）：名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（勘察方）：名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、勘察范围和内容1. 乙方将按照甲方的要求，对[项目地点]进行超前钻勘察工作。
2. 勘察工作内容包括但不限于：钻孔布置、钻进、取样、试验、编录等。
二、勘察周期1. 乙方应在[开始日期]前完成勘察工作，并向甲方提交勘察报告。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的因素导致勘察周期延误，双方应协商解决。
三、勘察费用及支付方式1. 本合同的勘察费用为人民币[勘察费用金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方将在勘察工作完成并验收合格后的[支付日期]内，向乙方支付勘察费用。
四、双方责任1. 甲方责任：提供勘察所需的相关资料和文件。
协助乙方解决勘察过程中遇到的问题。
按照合同约定支付勘察费用。
2. 乙方责任：按照国家和地方的相关规范、标准进行勘察工作。
确保勘察成果的真实性和可靠性。
按时提交勘察报告。
五、保密条款1. 双方应对本合同及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，并承担由此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行本合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目超前钻探合同参考稿(可编辑)
精选资料建设工程勘察合同岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称：xxxxxxxx项目合同名称：基础桩超前钻探勘察合同合同编号：勘察证书等级：甲级甲方（发包人）：xxxxxxxxxxxxxx乙方（勘察人）：xxxxxxxxxx工程公司签订日期：xxxxx年三月二十日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制广州市建设委员会印制发包人：广州市xxxxxxxxxxxxx勘察人：xxxxxxxxxxx工程公司发包人委托勘察人承担xxxxxxxxxxxx基础桩超前钻探任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格号）结合本工程的具体情况为明确责任协作配合确保工程勘察质量经发包人、勘察人协商一致签订本合同共同遵守。
第一条：工程概况工程名称：xxxxxxxxx工程建设地点：广州市xxxxxxxxxx工程规模、特征：规划用地面积xxxxxx平方米超前钻探勘察任务（内容）与技术要求：查明下覆基岩的埋藏分布特征及其物理力学性质查明基岩下卧软弱层的埋藏深度及其厚度提供基岩的岩石天然单轴抗压强度提供基础桩持力层岩面标高及深度为桩长的设计提供准确的地质依据。
技术要求执行有关国家标准《岩土工程勘察规范》（GB）（版）规定、参照国家标准《建筑桩基技术规范》(JGJ)、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ)及其它有关规范。
按设计要求钻孔深度须满足连续完整中、微风化岩层dd为桩径且不小于m。
承接方式：直接委托预计超前钻工作量：计划共布设超前钻探孔xxxxx个预计总进尺xxxxxxxxxx米可根据现场实际需要及时进行调整。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料并对其准确性、可靠性负责。
提供基础桩平面图图纸及控制点坐标。
提供工程钻探任务委托书、技术要求及超前钻探孔数及桩号。
如由勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图发包人向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交超前钻探成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交测量成果资料六份发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交超前钻探成果资料的时间和收费标准及付费方式开工及提交勘察成果资料的时间本工程的超前钻探工作定于发包人下达委托函后个工作日内开工。
并即时提供中间资料的钻孔柱状图并附室内岩石抗压强度试验报告以指导桩基施工。
拟定本超前钻探勘察工期天。
提交勘察成果资料由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提
交成果资料时按本合同第六条规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非测量人原因造成的停、窝工等）时工期顺延。
收费标准及付费方式本工程勘察依据国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标准》（计价格号的规定）结合项目实际情况经过双方协商按包干价元每米计算合同价暂定为元根据实际完成工作量按实结算但最终结算价不得超过万元若确因现场需要增加钻探工程量增加费用的风险由勘察人承担。
本工程勘察费因建筑工程的规模往往调整较大暂定合同价仅作为分期付款的依据最终按实际完成工作量和取费标准结算。
合同生效后向勘察人支付合同价的作为定金（本合同结算时定金抵作勘察费）提交合格完整的勘察报告后发包人审核其实际勘察工作量后按实结算付清结算余款。
第五条：发包人、勘察人责任发包人责任发包人委托任务时必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求并按第二条规定提供文件资料。
在勘察工作范围内没有资料、图纸的地区（段）发包人应负责查清地下埋藏物若因未提供上述资料、图纸或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时由发包人承担民事责任。
发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：
落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等）并承担相关费用。
若勘察现场需要看守特别是在有毒、有害等危险现场作业时发包人应协助安全保卫工作按国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护。
工程勘察前若发包人负责提供材料的应根据勘察人提出的工程用料计划按时提供各种材料及其产品合格证明并承担费用和运到现场派人与勘察人的人员一起验收。
勘察过程中的任何变更经办理正式变更手续后发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
由于发包人原因造成勘察人停、窝工工期顺延。
发包人应保护勘察人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议未经勘察人同意发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目如发生上述情况发包人应负法律责任勘察人有权索赔。
本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
勘察人责任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行桩基超前钻探勘察按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料并对其负责。
由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格若勘察人无力补充完善需另委托其他
单位时勘察人应承担全部勘察费用或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外并根据损失程度向发包人支付赔偿金赔偿金由发包人、勘察人商定为直接受损失部份勘察费的。
在工程勘察前派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
勘察过程中根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续。
在现场工作的勘察人的人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度承担其有关资料保密义务。
本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任由于发包人未协助勘察人解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地发包人应将工期按实际工日顺延并付给勘察人来回进出场费和调遣费。
由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格不能满足技术要求时其返工勘察费用由勘察人承担。
合同履行期间由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时勘察人未进行勘察工作的不退还发包人已付定金已进行勘察工作的完成的工作量在以内时发包人应向勘察人支付预算额的勘察费完成的工作量超过时则应向勘察人支付预算额的勘察费。
本合同签订后发包人不履行合同时无权要求返还定金勘察人不履行合同时双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜经发包人与勘察人协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：考虑此类工程常因场地条件限制规划调整以及方案或设计评审要求修改等多因素影响导致工程变更致使勘察工作量增加或减少。
当出现上述情况时双方应及时确认实际发生的勘察工作量并按实际完成工作量与条结算勘察费。
第九条：本合同发生争议发包人、勘察人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解协商或调解不成时发包人、勘察人同意由上级行政主管部门仲裁事后又未达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案发包人、勘察人认为必要时到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后本合同终止。
本合同一式七份发包人四份勘察人三份。
甲方（发包人）（盖章）：乙方（设计人）（盖章）：xxxxxxxxxxx 法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：单位地址：xxxxxxxxx 单位地址：邮政编码：邮政编码：联系电话：xxxxxxxxxxxxxxx联系电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议策划案计划书学习课件等等打造全
网一站式需求欢迎您的下载资料仅供参考PAGE可修改编辑。