2019年全国工程合同员考试试题及答案
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案1.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应【C】。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2％的违约金2.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由【A】。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延3.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由【B】。
A.承包人负责B.发包人负责C.由谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责4.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括【D】。
A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件5.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担【C】责任。
A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法6.监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，监理工程师无权决定的情况是【C】。
A.当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出【B】的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润8.下列关于无权代理的说法中，正确的是【C】。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”9.FIDIC施工合同条件中，不包括在中标价格内的是【A】。
A.调价款B.施工管理费C.工程排访费D.二次搬运费10.合同成立后，合同中的【D】条款是独立存在的。
A.解决争端B.违约责任C.履行期限D.仲裁1.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是【A】。
2019年监理工程师考试试题及答案：《合同管理》
2019年监理工程师考试试题及答案：《合同管理》第 1 题依据FIDIC《施工合同条件》，下列相关争端裁决委员会的说法中，准确的有( )。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问准确答案：AB第 2 题对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的准确处理方式有( )。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要准确答案：AE第 3 题(2008年)招标准备阶段招标人的主要工作包括( )。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续B.选择招标方式C.发布招标公告D.编制招标文件E.资格预审准确答案：ABD第 4 题在施工合同履行中，因为承包人的原因造成工程竣工结算价款不能即时支付，则( )。
A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人能够留置该工程准确答案：BC第 5 题对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括( )。
A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单准确答案：BCD第 6 题根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括( )。
A.本期完成的工程量对应报价单的相对应价格计算的工程款B.设计变更调整的合同价款C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款D.本期应扣回的工程预付款E.承包人的索赔款准确答案：ABDE第 7 题下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，准确的有( )。
2019年注册总监理工程师考试合同试题及答案1
第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、在我国建设领域推行的各项制度中，（）是核心。
A、项目法人负责制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制2、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，（）能够有效的提高工程建设的管理水平。
A、工程质量管理B、工程投资管理C、工程进度管理D、建设工程合同管理3、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。
A、推进项目法人责任制落实B、提高工程进度控制水平C、减少建筑领域的经济违法D、降低不可抗力发生4、工程建设水平对工程的建设影响深远，下列关于提高工程建设的管理水平说法错误的是（）。
A、工程建设管理水平的提高体现在质量、进度和投资三大控制目标上B、三大控制目标的水平主要体现在合同中C、如果能够严格按照合同的要求进行管理，那么工作的质量就能够有效得到保障D、三大控制目标的水平主要体现在实施中5、关于建设工程合同管理目标的说法，正确的是（）。
A、项目法人负责制是建设工程合同管理目标的核心B、建设工程合同管理可降低不可抗力发生C、建设工程合同管理可能会增加建筑领域的经济违法D、建设工程合同管理可提高工程进度控制水平6、建设工程合同管理是推进建设领域改革的核心，下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。
A、发展和完善建筑市场B、普及相关法律知识，培养合同管理人才C、推进建筑领域的改革D、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪7、在提高工程建设管理水平的过程中，工程建设管理水平的提高无法体现出（）控制目标。
A、工程质量B、工程进度C、工程投资D、安全管理8、建设工程合同的主体中，承包人（）。
A、资质等级低不能越级承包工程B、必须具备法人的授权C、可以是不具备法人资格的组织D、有营业执照即可9、在合同的履行过程中，因为不可抗力、工程变更、材料供应不及时等原因而导致合同期限顺延，这决定了建设工程合同（）。
A、履行期限的长期性B、主体的严格性C、标的的特殊性D、形式的特殊性10、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。
2019年建设工程合同管理考试模拟试卷99720.doc
建设工程合同管理考试模拟试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（）。
A . ．应从委托人方获得附加监理酬金B . ．应从委托人方获得额外监理酬金C . ．应从承包方获得合理化建议的奖金D . ．不应从任何一方获得额外奖励或酬金【您的答案】：D【正确答案】：D第2题监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）A . ．同质业主后即可调换B . ．无需通知业主即可调换C . ．取得业主书面同意后才能调换D . ．合同签订后不允许再调换【您的答案】：C【正确答案】：C第3题可撤销的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。
A . ．建设行政主管部门B . ．质量监督机构C . ．监理单位D . ．仲裁委员会【您的答案】：B【正确答案】：A【参考解析】：可变更或可撤销合同的概念和种类。
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。
第4题工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。
A . ．检查承包人现场同期的记录B . ．指示承包人缩短合同工期C . ．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D . ．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中【您的答案】：D【正确答案】：B第5题业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。
A . ．单位工程移交证书B . ．合同工程移交证书C . ．解除缺陷责任证书D . ．最终支付证书【您的答案】：B【正确答案】：C第6题属于按索赔的合同依据分类的索赔是（）。
A . ．合同中默示的索赔B . ．总索赔C . ．工期索赔D . ．总承包人与分包人之间的索赔【您的答案】：C【正确答案】：A【参考解析】：施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。
2019年全国工程合同员考试试题
2019年全国工程合同员考试试题1、我国法律体系中按法律效力和地位顺序由高到底排列正确的是()A、宪法-规章-行政法规-法律B、宪法-法律-行政法规-规章C、宪法-法律-规章-行政法规D、宪法-规章-法律-行政法规2、根据<<合同法>>规定，下列属于建设工程合同的是( )A、招投标代理合同B、脚手架租赁合同C、施工合同D、承揽合同3、下列文件中属于地方性法规的是()A、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》B、《北京市招标投标条例》C、《北京市建筑工程施工许可办法》D、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》4、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向()申请领取施工许可证A、业主单位所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门B、业主单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C、工程所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门5、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，发包人应当是()A、发包工程项目的自然人B、发包工程项目的法人C、发包工程项目的其他组织D、发包工程项目的自然人、法人或者其他组织6、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，施工合同应包括()A、施工总承包合同B、施工总承包合同、专业承包合同C、专业承包合同和专业分包合同D、施工总承包合同和专业承包合同、专业分包合同7、依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部89号令)第三条之规定，施工单项合同估算价在( )万以上或者项目总投资在( )万以上，必须进行招标。
A、200 2000B、300 2000C、200 3000D、300 30008、《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2019年监理工程师《合同管理》真题及答案
2019年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A、取得相对应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相对应的民事权利水平和民事行为水平参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理实行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。
A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
2019年监理工程师合同真题
2019年监理工程师合同真题2019 年监理工程师《合同管理》考试真题参考一、单项选择题(共 50题，每题1分。
每题的备选项中，只有 1个最符合题意)1．某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理参考答案：A 解析：参见教材P4 法人资格应当具备以下条件：1)依法成立。
2)有必要的财产或者经费。
3)有自己的名称、组织机构和场所。
4)能够独立承担民事责任。
2．关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A.经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴定C.合同鉴定的效力不限于我国国内D.合同鉴定由工商行政管理机关作出参考答案：D 解析：参见教材P19 合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
3．某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权参考答案：C 解析：参见教材P39 先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：1)经营状况严重恶化；2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；3)丧失商业信誉；4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
4．下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼参考答案：D 解析：参见教材P47 诉讼，是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。
2019年监理工程师《工程建设合同管理》真题与答案.doc
4.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于( )A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12.《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是( )A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18.工程设计招标采用的开标形式是( )A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22.关于《建设工程勘察合同(一)(GF-2000-0203)》和《建设工程勘察合同(二)(GF-2000-0204)》两个示范文本的说法，正确的是( )。
A.两个文本的主要内容是致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同( )和建设工程勘察合同(二)适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是( )。
A.发包人应在合同生效生支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019年全国工程合同员考试试题及答案1.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：(C )。
A、格式条款B、诚信原则C、非格式条款D、法律规定2.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。
A、承诺生效的地点B、经常居住地C、收件人的主营业地D、合同签订地3.违约行为是当事人( B )。
A、违反法律规定的行为B、违反合同约定的行为C、应当对合同不能成立负有责任的行为D、给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为4.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B)。
A、买受人承担B、出卖人承担C、担保人承担D、第三人承担5.公司《合同管理办法》中规定的合同订立程序为( A )A、各单位进行合同洽谈→各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。
B、各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。
C、各单位签订合同→各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位。
D、各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位进行合同洽谈→各单位签订合同。
1.合同法的基本原则有(AB )。
A、平等、自愿原则B、公平原则C、合法原则D、诚实信用原则E、保护公序良俗原则2.下列合同中，可撤销的情形是( AB )。
.A、因重大误解而订立B、因显失公平而订立C、因一方受欺诈而订立D、损害国家利益的行为E、恶意串通损害第三人利益的3.我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有(ABD )。
A、支付定金B、赔偿损失C、中止履行合同D、继续履行合同E、采取补救措施4.公司《合同管理办法》规定的结算种类有(AB )。
A、终期结算B、中期结算C、预结算D、财务结算单E、费用计算表5.公司《合同管理办法中》经济合同的分类有( DE )A、工程施工合同B、专业分包合同C、劳务分包合同D、物资采购合同E、设备租赁合同一、判断题1、仲裁不公开进行。
当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。
(√)2、合同实施前，合同谈判人员应进行合同交底。
(√)3、以总包方式订立的建设工程合同，分包人就其承包的工作与总承包人一起向发包人承担连带责任。
(√)4、承诺的内容可以与要约的内容不完全一致。
( ×)5、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过三个月。
(√)6、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
(√)7、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(√)8、实行工程预付款的，预付时间应不迟于约定的开工日期前10天。
(×)9、发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
(√)10、迟到的承诺原则上有效，但要约人及时通知对方不接受的除外。
(√)11、欺诈订立的合同并非一律无效。
(√)12、定金不能超过主合同标的额的20%，超过部分无效。
(√)13、一方希望和他人订立合同的意思表示，在性质上属于要约邀请( √)14、合同纠纷的当事人不服仲裁裁决的，可以申请重新裁决或者提起诉讼。
( ×)15、工程师要求对已经隐蔽的工程重新检验的，不论是否检验合格，工期相应顺延。
( ×)二、单选题1、因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( B )承担。
A、承包人B、发包人C、分包人D、承包人与分包人2、当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院(A )，仲裁协议无效的除外。
A、不予受理B、可予受理C、进行调理3、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是(D)。
A.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标B.依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标C.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇D.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标4、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前( C )小时以书面形式通知工程师验收。
A、24小时B、8小时C、48小时5、格式条款是指( D )A、合同示范文本中的通用条款B、合同当事人协商达成一致的合同条款C、合同条款中指明的国家标准D、招标文件中的合同专用条款6、承包人如需要更换项目经理，应至少提前A 以书面形式通知发包人，并征得发包人问忠。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A. 7天B. 15天C. 30天7、甲公司乙公司签定施工合同，约定由乙公司为甲公司建房一栋。
乙与丙签定《内部承包协议》,约定由丙承包建设该房并承担全部经济和法律责任，乙收取丙支付的工程价款总额的5%的管理费。
问下列关于乙与丙约签定的《内部承包协议》的说法，正确的是(A)A、该《协议》为转包合同，无效B、该《协议》为转包合同，有效C、该《协议》为分包合同，有效D、该《协议》为违法分包合同，无效8、根据《1工程建设项目施工招标投标办法》第74条的规定，投标人互相串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，由有关行政监督部门处以项目金额( B )A、3‰以上,ll‰以下;B、5‰以上,l0‰以下;C、7‰以上,l3‰以下;D、l0‰以上,15‰以下。
9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为，从( C )的日历天数计算A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同签字日起按招标文件中要求10、应以( B )为最优投标书A、投标价最低B、评审标价最低C、评审标价最高D、评标得分最低三、多选题1、一方当事人依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行仲裁委员会的裁决时，被申请人提出下列那些情况，经人民法院审查核实后，裁定不予执行：(ABCD)A、没有仲裁协议的;B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁;C、裁决所根据的证据是伪造的;D、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据;2、国家融资项目的范围包括：(ABCD)A、使用国家发行债券所筹资金的项目;B、使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;C、使用国家政策性贷款的项目;D、国家授权投标主体融资的项目;3、招标人或者招标代理机构有下列哪些情形时，有关行政监督部门应当责令限期改正，根据据情节可处于三万元以下的款：(ABCD) A、自招标文件或资格预审文件出售之日起停止出售之日止，少于5个工作日的;B、不具备招标条件而进行招标的;C、不按照项目审批部门核准内容进行招标的;D、邀请招标不依法发出投标邀请书的;4、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照(A、B、C、D )确定的价格履行A、协议补充B、按照有关合同条款确定C、按照交易习惯确定D、按照订立合同时履行地的市场价格履行E按照订立合同时订立的市场价格履行5、因下列( A、B、C、D)原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：A 、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;B 、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;E 、大雨、暴雨6、质量保修书的主要内容包括：(A、B、D、E)A、保修项目内容及范围B、保修期C、保修人员D、保修责任E、保修金的支付方法7、下列关于合同生效的要件中，正确的是( A、B、D、E )A、当事人的主体资格要合格B、当事人的意思表示要真实C、合同不违反法律、行政法规D、合同不损害社会公共利益E、具备法律要求的合同形式8、从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列哪些条件：(A、B、C、D)A、有符合国家规定的注册资本;B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备;D、法律、行政法规规定的其他条件。
9、根据《中华人民共和国建筑法》第42 条之规定, 下列哪些情形, 建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(A、B、C、D 〕A、需要临时占用规划批准范围以外场地的;B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的;C、需要临时停水、停山、中断道路交通的:D、需要进行爆破作业的。
10、下列关于承包的表述错误的是:(C、D)A 、在联合共同承包中, 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的, 应当按照资质等级低的单位的业务许可范用承揽工程;B 、大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程, 可以由两个以上的承包单位联合共同承包;C 、承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;D 、承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给他人。
四、问答题(一)、合同中应明确各方哪些情况下属于违约?答:发包人违约。
当发生下列情况时：(1)发包人不按时支付工程预付款; (2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款; (4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
承包人违约。
当发生下列情况时：(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;(2)因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准; (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
(二)、在合同通用条款中，工程量确认是如何规定的?答：(1)承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程质量的报告。
工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。