工程终止合同范本
工程合同终止协议书范本3篇
工程合同终止协议书范本3篇工程合同终止协议书怎么写？合同终止指合同当事人双方在合同关系建立以后，因一定的法律事实的出现，使合同确立的权利义务关系消灭。
下面是小编为你整理的工程合同终止协议书范本3篇_工程合同终止协议书模板格式，希望对你有用!工程合同终止协议书范本一甲方：熊昌益、熊进伟、熊杰等3家乙方：熊昌勇甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至截止，完成了部分工程量，现由于多种原因双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。
2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。
3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。
4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。
5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。
协议补充：略各方签名：工程合同终止协议书范本二一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善__年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善__年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。
施工终止协议书6篇
施工终止协议书6篇第1篇示例：施工终止协议书甲方：（委托方）地址：电话：乙方：（承包方）地址：鉴于甲、乙双方在（具体项目名称）项目上签订了施工合同，但因以下原因，甲、乙双方协商一致决定终止合同，特制作本终止协议书，以资备案。
一、终止原因经双方协商，由于以下原因，甲、乙双方决定终止施工合同：1. 合同约定的工程无法按期完成的。
2. 因双方协商一致，甲方要求终止合同。
3. 其他原因：_______（请在此处具体说明终止合同的其他原因）二、终止协议的生效1. 本终止协议书经双方签字盖章后生效。
2. 本终止协议书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
三、其他约定1. 在合同终止之日起七日内，乙方应将已经收取的工程款项退还给甲方。
2. 乙方应对因合同终止而产生的损失承担相应的责任。
3. 关于合同终止后的其他补偿事宜，双方可另行协商，再签订书面补充协议。
4. 本终止协议书的签订、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：签署地点：_________签署地点：_________本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
特此协议。
以上就是关于施工终止协议书的范本，希望对您有所帮助。
在签署协议书之前，请务必与法律顾问进行确认，以确保协议的合法性和有效性。
第2篇示例：《施工终止协议书》甲方：（公司名称或个人姓名）乙方：（公司名称或个人姓名）鉴于甲方与乙方于（具体施工合同签订日期）签订了《施工合同》，并按照合同约定开始履行合同义务。
经协商一致，就终止合同事宜达成如下协议：一、合同终止的原因因（列明合同终止原因，如严重违约、双方协商一致等）二、合同终止的方式经双方协商一致，决定以友好协商的方式终止合同。
甲方应向乙方支付违约金（如有）并在终止合同后的（具体时间，如10个工作日内）将尚未支付的施工款项支付给乙方。
三、责任的划分1. 终止合同后，双方应做好项目交接工作，乙方应向甲方交付已完成的施工内容，并提供相关技术资料。
终止工程合同证明书范本
终止工程合同证明书范本【工程合同终止证明书】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为_______________的《建设工程合同》，现因以下原因导致合同无法继续履行：1. 原因说明：（请具体说明导致合同终止的原因，例如：资金链断裂、合作方破产、项目规划变更等）2. 双方协商一致，同意自____年____月____日起终止上述工程合同。
3. 根据合同约定及相关法律法规，甲乙双方就合同终止后的事宜达成以下协议：a. 已完工程量结算：乙方应提交至合同终止日期为止的已完成工程量清单，甲方根据合同约定的价格进行结算。
. 材料和设备处理：合同终止时，现场剩余的材料和设备由乙方负责清理，或按照双方协商的方式处理。
c. 现场移交：乙方应在合同终止后____日内将施工现场清理干净，并移交给甲方或甲方指定的其他承包商。
d. 违约责任：如因一方违约导致合同终止，违约方应承担相应的违约责任。
e. 争议解决：如双方在合同终止过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
4. 本终止证明书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本证明书自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_______________ 日期：____年____月____日以上范本仅供参考，具体情况下还需要根据实际情况进行调整。
在撰写终止证明书时，务必确保内容的准确性和合法性，最好有专业法律人士的指导。
终止合同的过程应保持透明和公正，确保双方权益不受损害。
施工终止合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：________________________甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________鉴于以下情况，甲乙双方经友好协商，一致同意终止施工合同，现达成如下协议：一、合同终止原因1. 甲方原因：（1）因甲方提供的施工图纸、设计变更等原因导致施工进度严重滞后，影响工程按时交付。
（2）甲方未能按时支付工程进度款，导致乙方资金周转困难。
（3）甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等，影响施工进度。
2. 乙方原因：（1）乙方施工质量不达标，经甲方验收不合格。
（2）乙方施工过程中出现重大安全事故，导致停工整改。
（3）乙方未能按合同约定完成施工任务。
3. 其他原因：（1）因不可抗力因素导致施工无法继续进行。
（2）双方协商一致，认为继续履行合同已无意义。
二、合同终止后的处理事项1. 乙方应立即停止施工，将施工现场清理干净，确保施工场地安全。
2. 乙方应将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
3. 乙方应将施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净，并按照规定进行处理。
4. 乙方应将施工过程中产生的债权债务关系进行清算，确保无遗留问题。
5. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项，并承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
6. 甲方应将乙方已完成的工程部分进行验收，确认工程质量合格。
7. 双方应就合同终止后的其他事宜进行协商，达成一致意见。
三、合同终止后的责任承担1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付乙方已完成的工程款项。
（2）承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
（3）对乙方在施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
2. 乙方责任：（1）将施工现场清理干净，确保施工场地安全。
（2）将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
（3）对施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净，并按照规定进行处理。
（4）对施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
建筑合同终止协议范本(6篇)
建筑合同终止协议范本第1篇出租方（甲方）：________ 承租方（乙方）：________甲、乙双方于____年____月____日签订的《____房屋租赁合同》，租赁房屋位于_____________________ _______________，房屋总面积____________，双方至目前为止履行情况良好。
由于__ ________________原因，____方要求终止原《房屋租赁合同》，经双方协商一致，就双方提前终止合同相关事宜达成如下条款。
一、甲乙双方一致同意提前解除____年____月____日签订的《____房屋租赁合同》，上述合同租赁期计至________年____月____日，之后，尚未履行的合同内容，终止执行。
二、乙方应于____年____月____日前按照原状返还租赁房屋及附属物品、设施设备等。
返还前，乙方会同甲方对租赁房屋的设施设备、物品及水电使用等情况进行验收，乙方承担返还租赁房屋之日前的水费、电费等一切费用。
三、依附于租赁房屋的装修等归甲方所有。
乙方不得损坏租赁房屋内原有的基础装修、设施设备、物品等，如有损坏，照价赔偿。
乙方撤出租赁房屋后，遗留物品视为放弃，甲方有权处置。
四、如乙方不按时退租，每逾期一天，须向甲方支付原合同月租金3%的违约金。
逾期达五天，甲方有权强行收回租赁房屋并进行清理，由此产生的一切损失和责任由乙方负责。
五、原合同终止后，乙方除应付租金外，同意补偿____元给甲方作为提前解约赔偿金。
六、若乙方未能按期办理完退租手续或给甲方产生任何其他损失，甲方有权用押金冲抵乙方所欠费用或遭受的损失。
七、原租赁合同终止后，任何一方均无须承担原租赁合同项下约定的权利和义务，双方同意就原租赁合同事项互不追究法律责任。
____八、本协议书自双方盖章或签字之日起生效。
九、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
出租方（甲方）：_________ 承租方（乙方）：__________签约日期：_______________ 签约日期：________________建筑合同终止协议范本第2篇出租方（甲方）：_____________承租方（乙方）：_____________甲、乙双方于20__年7月10日签订了《合同书》一份，约定由甲方将中原路__号灯饰城，所经营的二楼房屋2356平方租赁给乙方使用，乙方向甲方支付租金。
工程分包终止协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（分包单位）：____________________乙方（总承包单位）：____________________鉴于甲方作为分包单位，根据与乙方签订的《_______工程项目分包合同》（以下简称“分包合同”）承担了_______工程的分包施工任务。
现因_______原因（具体原因详见附件一），双方经友好协商，决定终止分包合同。
为明确双方的权利义务，特订立本协议如下：一、协议背景1. 甲方与乙方于_______年_______月_______日签订了《_______工程项目分包合同》，约定甲方作为分包单位承担_______工程的分包施工任务。
2. 分包合同签订后，甲方按照合同约定完成了部分施工任务。
3. 由于_______原因，双方经协商一致，决定终止分包合同。
二、协议内容1. 分包合同自本协议生效之日起终止，双方应立即停止履行分包合同约定的各项义务。
2. 甲方应立即停止在_______工程项目的施工活动，并撤离施工现场。
3. 乙方应确保甲方撤离施工现场过程中，不影响其他施工单位的正常施工。
4. 甲方撤离施工现场后，乙方应负责清理施工现场，确保施工现场符合国家相关法律法规的要求。
5. 甲方应按照分包合同约定，将已完成的施工任务所涉及的设备、材料、工具等一并移交给乙方。
6. 甲方应将施工过程中产生的垃圾、废弃物等清理干净，并按照国家环保要求进行处理。
7. 甲方应将分包合同约定的工程质量保证金退还给乙方。
8. 双方应按照国家有关法律法规和分包合同约定，处理分包合同终止后产生的债权债务。
9. 本协议签订后，双方应立即通知各自的相关单位、人员，并做好交接工作。
10. 本协议签订后，双方应相互配合，共同处理分包合同终止后可能产生的争议。
三、协议履行1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
四、争议解决1. 本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
工程合同终止协议书范本
工程合同终止协议书范本甲方：[甲方名称]法定代表人（负责人）：[甲方法定代表人（负责人）姓名]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]法定代表人（负责人）：[乙方法定代表人（负责人）姓名]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就以下项目签订了《工程合同》（合同编号：），经双方协商一致，决定终止该合同，为确保双方权益，特达成以下协议：一、合同终止原因经双方详细协商并充分沟通，双方一致认为以下原因导致该工程合同的终止：1. [列举终止原因]二、合同终止的效力及终止日期1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.本协议的签署并不影响双方在工程合同中已履行或正在履行的义务；3.本协议的签署终止工程合同，并且甲方向乙方支付违约金。
违约金的数额为本工程合同总金额的[违约金比例]，即人民币[违约金金额]，甲方应在签署本协议后的[违约金支付期限]内支付给乙方；4.本协议自双方签署之日起生效，乙方自受让违约金后无其他权益及义务。
三、其他约定1.本协议是双方对于工程合同的终止协议，双方承诺在签署协议后不再追究对方其他任何权益及责任；2.本协议的任何修改、补充均须双方协商一致，以书面形式作出；3.所有与本协议有关的未尽事宜，由双方协商解决，如协商无果，可向有管辖权的法院提起诉讼；4.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：___________ 日期：___________地址：_________________ 地址：_________________联系电话：_________________ 联系电话：_________________以上是工程合同终止协议书的范本，根据实际情况可以适当修改。
工程合同终止协议书范本（二）工程合同的终止是指在合同期限内，因特定原因或双方协商一致，合同的履行被终止的情况。
工程合同的终止协议是双方在终止合同时所达成的一种协议，用于明确各方在终止合同之后的权利义务，保护各方的合法权益，并确保合同的终止过程能够顺利进行。
工程项目终止协议书范本(五篇)
工程项目终止协议书范本甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据《_____》及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。
一、合作内容1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_____公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。
2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方_____组织施工，自负盈亏。
甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。
二、工程概况1、工程项目及名称：_____工程。
2、工程总造价：_____元，大写_____元人民币。
3、工程地点：______________________________________。
4、工程内容：土石方工程。
5、工程保证金：_____元。
6、本工程计价方式：按主合同执行7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。
三、合作收益1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取_____元/立方米作为乙方的收益。
2、乙方收益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的_____个工作日内，支付_____万元（大写：_____元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。
3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。
4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后_____个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。
5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。
四、协议的履行及违约责任1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益，乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除，并有权依法向人民法院提请诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程终止合同范本篇一：终止施工合作协议书终止施工合作协议书甲方：安徽XX置业有限公司乙方：重庆XX建设(集团)有限公司甲乙双方经友好协商，一致同意，终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。
本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。
二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。
在日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。
三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。
乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。
四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。
五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。
双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。
六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处理。
七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。
八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金额的大小另行商定。
九、清场完毕，双方须办理工程移交手续，甲、乙双方应与第三方施工单位签订三方协议，乙方与第三方应就质量责任的界限、保修期限等进行明确。
十、本协议未尽事宜，双方协商解决。
本合同履行过程中，双方及其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
十一、本协议由双方签字盖章后生效，协议一式三份，双方各执一份，监理公司存留一份，具有同等法律效力。
以下无正文，修改涂抹无效。
甲方：乙方：二0一四年二月二十八日篇二：解除建筑施工合同协议书解除建筑施工合同协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）乙方于XX年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：年月日签订篇三：解除工程施工合同协议书解除工程施工合同协议书发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求，解除双方年月日签定的《屋面卷材防水施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：一、工程概况：1、工程地点：。
2、工程内容：3、承包范围：4、工程造价：约万元（大写）：万元。
二、协议内容：1、甲乙双方同意解除年月日签订的《屋面卷材防水施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
本协议由双方签字盖章后，立即生效。
协议书一式四份，由双方各收执两份。
甲方：乙方：年月日年月日篇四：建设工程施工合同的终止履行建设工程施工合同的终止履行一、案件基本事实上诉人（原审被告、反诉原告）：白兰公司。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：冶建公司。
1995年10月9日，白兰公司与冶建公司签订《建设工程施工合同协议条款》，由冶建公司承包兰州比科新商厦工程。
工程承包范围为土建、水暖电、一般通风、安装工程及一般装饰工程等。
工期28个月，计划1995年10月9日开工。
质量等级为优良，力争省优。
合同价5800万元，承包方式为包工包料。
价款结算方式是经审定的施工图预算加签证。
除工程量变化、不可抗力、白兰公司未按合同规定和工程进度支付工程款等情况外，工程不能按期竣工，均视为冶建公司违约，白兰公司可没收冶建公司交纳的合同保证金，另按工作量的1%作为经济处罚。
工程款结算按二类建筑工程取费标准计费。
正负零以下工程部分先由冶建公司垫资施工。
白兰公司若不能按时支付工程进度款和正负零以下已完工程的价款，违反合同规定，向冶建公司承担该部分价款的延期银行计划外贷款利息，并按冶建公司实际完成的工作量的1%支付罚金。
施工过程中如发生工程停建或缓建和由于设计变更、设计错误造成的停建、缓建，双方应当采取措施弥补或减少损失，同时赔偿冶建公司由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
同日，白兰公司与冶建公司又签订《建设工程施工补充合同》，载明工程的建筑总面积约75 000平方米，最终以施工图设计核准。
8层以下为大空间框架结构，8层以上为框剪结构。
原《建设工程施工合同协议条款》签订生效三日内，冶建公司向白兰公司交纳合同保证金500万元。
工程竣工验收时，确认冶建公司全面完成规定的质量和工期要求，白兰公司一次返还不计利息。
工程如遇停工或缓建，白兰公司应即时归还保证金。
同年10月31日，白兰房地产公司函告冶建公司，白兰房地产公司成立，比科新商厦工程建设指挥部开始使用“兰州白兰房地产开发有限责任公司”的印鉴。
1997年1月20日，冶建公司向建业公司出具《授权委托书》，授权建业公司的法定代表人代表冶建公司与白兰公司就比科新商厦工程及其装饰工程订立和履行合同。
4月3日，白兰房地产公司致函冶建公司，请其就比科新商厦室内回填工程质量问题立即停止施工并处理纠正。
1997年4月30日，白兰公司与冶建公司西北工程指挥部签订《协议书》，为兰州交易会的召开“展开施工作业大会战”，由白兰公司提供2 700万元的建设资金，其中1700万元用于土建工程，500万元用于设备设施的订货和安装，500万元用于外立面装修。
冶建公司确保完成工程量内容。
白兰公司若未按协议书规定的责任和义务执行，相关的经济损失和法律责任由白兰公司独自承担。
1997年5月，白兰房地产公司与建业公司又签订了《装饰工程合同协议条款》及《兰州“比科新商厦”装饰工程施工意向书》，约定比科新商厦室内外装饰工程由建业公司总承包，承包范围是全部室内外装饰工程内容的施工图设计和施工。
开工日期1997年5月25日，竣工日期1997年8月10日。
质量等级优良。
合同价1800万元。
由建业公司分包的装饰施工单位应出具有关营业执照、施工资质证书、施工简历、业绩等文件报白兰房地产公司审定、考核、认可。
工程结算为白兰房地产公司授权建业公司向分包单位收取分包工作量10%以上的工期和质量合同保证金。
装饰工程的备料款、进度款由建业公司自行筹措，工程竣工验收后30日内，白兰房地产公司除工程保修款外将工程款一次结清。
合同签订后，建业公司将装饰工程分包给广州珠江建筑装饰集团公司并于1997年底交付白兰公司投入使用。
一审法院审理过程中，经甘肃信诺房地产咨询估价中心评定，装饰工程评估价为12 519 210元（不含运输费693 321．33元和剩余石材款381 134．88元）。
甘肃信诺房地产咨询估价中心具有甘肃省建设委员会颁发的《房地产中介机构资质证书》，资质等级为“房地产评估甲级”。
另查明：在白兰房地产公司与建业公司签订的《兰州“比科新商厦”装饰工程施工意向书》中载明，由白兰房地产公司代建、冶建公司西北工程指挥部（建业公司）承建的比科新商厦工程，至1996年底土建工程已完成至结构三层顶，计划于1997年10月1日前裙楼部分的全部建安工程、室外配套工程和室内外装饰工程具备交工验收条件，交付使用。
白兰房地产公司于1997年12月30日、1998年6月8日、1999年5月28日分别致函冶建公司，就裙楼外装饰工程、外立面装潢大理石的施工等提出质量问题。