2013监理工程师《合同管理》练习题(22)
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程材料设备采购合同管理54道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。
A、化学分析B、理论换算法C、物理试验D、经验鉴别法【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是交货质量验收。
质量验收的方法：经验鉴别法、物理试验、化学分析。
化学分析法可以通过抽取样品进行定性和定量的分析，确定内在质量。
第 2题：单项选择题(本题1分)理论换算法的换算依据是()。
A、政策规定B、计量单位C、监理工程师的决定D、合同约定的换算标准【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是交货检验。
理论换算法，如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。
换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。
第 3题：单项选择题(本题1分)某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。
A、4万元B、8万元C、10万元D、14万元【正确答案】：C【答案解析】：本题考查的是材料采购合同供货方的违约责任，如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。
第 4题：单项选择题(本题1分)材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是()。
A、化学试验法B、物理试验法C、生物试验法D、强化试验法【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是交货质量验收。
物理实验根据对产品性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相实验及硬度试验等。
第 5题：单项选择题(本题1分)关于供货方代运货物的说法错误的是()。
A、采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B、采购方接收后，运输部门不再负责C、在交运前出现的问题，由供货方负责D、在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是交货检验。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点单选题（共80题）1、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】 D2、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】 B3、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。
A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】 C4、在NEC合同文本中，目标合同（）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】 B5、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【答案】 D6、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】 D7、根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。
A.政策汇率调整B.世界金融危机C.突发地震D.气温转变【答案】 C8、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。
监理工程师《合同管理》多选题练习
监理工程师《合同管理》多选题练习监理工程师《合同管理》多选题练习A.双方协商B.提交工程师决定C.通过诉讼解决D.提交仲裁机构裁决E.提交争端裁决委员会决定答案：A,B,D,E解析：解决合同争议的方式如下：①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。
这也是解决合同争议的程序。
2、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有( )。
A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务E.对方的对价给付是可能履行的义务答案：C,D,E解析：合同履行中的抗辩权包括：①同时履行抗辨权;②后履行抗辩权;③先履行抗辩权。
其中，同时履行抗辩权的适用条件包括：①由同一双务合同产生互负的对价给付债务;②合同中未约定履行的顺序;③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务;④对方的对价给付是可能履行的义务。
3、总承包方式的缺点包括( )。
A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案不一定是最优方案D.减少设计变更E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查答案：C,E解析：与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较，项目建设总承包方式对发包人而言，在实施项目的管理有较为突出的优点：①单一的合同责任;②固定工期、固定费用;③可以缩短建设周期;④减少设计变更;⑤减少承包人的索赔。
总承包方式对发包人而言，也有一些不利的因素：①设计不一定是最优方案;②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
4、下列文件中，属于施工合同组成部分的有( )。
A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件答案：A,B,D,E解析：合同文件的组成包括：①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。
注册监理工程师《监理工程合同管理》真题模拟测试卷一(80道带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单选题(本题1分)建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。
建设工程的合同主体一般是法人，体现了合同主体的严格性。
参见教材P2。
第 2题：单选题(本题1分)合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
参见教材P5。
第 3题：单选题(本题1分)下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A、合同法律关系可以没有客体B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、法律事实只包括行为D、行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
选项A，合同法律关系包括客体、主体和内容，选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果，选项C，法律事实包括：行为、事件。
参见教材P5。
施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。
A、项目经理B、监管部门C、建设单位D、施工单位【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
第 5题：单选题(本题1分)下列不属于保证合同包括的内容的是（）。
A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是担保方式。
保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。
参见教材P10。
第 6题：单选题(本题1分)下列关于履约保证的描述中错误的是（）。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其的行为进行了追认，则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
第 2题：单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。
第 3题：单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。
第 4题：单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建筑工程一切险。
《建设工程合同管理》综合习题(单选、多选、简答、案例分析)
一、单选题1．合同法律关系的客体是指（ D ）。
A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。
A.保证B.抵押C.质押D.留置3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。
A.定金B.抵押C.质押D.保证4．担保合同是属于（B ）。
A.主合同B.从合同C.分包合同D. 无偿合同5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。
A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。
A.同时产生，不同时消灭B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭D.不同时产生，不同时消灭8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。
A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任9．我国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。
A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。
乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。
乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。
2013年4月考试工程建设合同管理第三次作业
2013年4月考试工程建设合同管理第三次作业一、名词解释题（本大题共30分，共 6 小题，每小题 5 分）1. 无效合同2. 代理的概念3. 风险的含义4. 工程建设“挂靠”的概念5. 建设工程施工合同概念6. 简述建设工程勘察、设计合同的概念二、简答题（本大题共30分，共 5 小题，每小题 6 分）1. 简述施工招标文件的内容.2. 简述自然人的概念.3. 简答联合共同承包的特点.4. 简述FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定.5. 简述经济法律关系的概念和构成要素三、案例分析题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1. 案例:某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理.该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）:（一）由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知.分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:1、由于增加立交桥长度增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔.承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求.（二）由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料.承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求.针对承包方提出的上述索赔要求,根据FIDIC合同条件中有关工期和费用索赔精神,监理工程师应如何签署意见？2. 背景材料: 为了加强我国与国际上各国的政治、经济交往与合作,决定由政府投资在某市修建一个高标准、高质量、供国际高层人员集会活动的国际会议中心.该工程项目位于该市环境幽雅、风景优美的地区.该工程项目已通过招标确定由某承包公司A总承包并签订了施工合同,还与监理公司B签订了委托监理合同.监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况. 1、该地区地质情况不良,且极为复杂多变,施工可能十分困难,为了保证工程质量,总承包商决定将基础工程施工发包给一个专业基础工程公司 C. 2、整个工程质量标准要求极高,建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关. 3、建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工,无论是钢筋混凝土主体结构,还是精美的装饰工程,都要求严格把好每一道工序施工质量关,要达到合同规定的高标准和高的质量保证率. 4、建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌合料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准. 5、在修建沟通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期,监理工程师发现发包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求.监理工程师指令暂停施工,并要求返工重做.但是,承包方对此拖延,拒不进行返工,并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工,双方坚持不下持续很久,影响了工程正常进展. 6、在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中,土建监理工程师得悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证,但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证.此时混凝土已浇筑了全部工程量的五分之一. 问题: 1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面？ 2、针对上述几种情况,你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量？请逐次作出回答. 3、为了确保作业质量,在出现什么情况下,总监理工程师有权行使质量控制权、下达停工令,及时进行质量控制？四、论述题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1. 选择合同类型时应考虑哪些因素？2. 根据不同的分类方式对工程索赔进行分类答案：一、名词解释题（30分，共 6 题，每小题 5 分）1.参考答案：无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的条件自始就不具有法律约束力的合同.解题方案：评分标准：32.参考答案：代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.解题方案：评分标准：33.参考答案：风险是指在从事某项特定活动中因不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性.解题方案：评分标准：34.参考答案：所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为.解题方案：评分标准：35.参考答案：施工合同的概念是指承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同.解题方案：评分标准：36.参考答案：建设工程勘察、设计合同是勘察人、设计人进行工程勘察、设计,发包人（委托人）支付价款的合同.也就是委托方与承包方为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利义务关系的协议.解题方案：评分标准：3二、简答题（30分，共 5 题，每小题 6 分）1.参考答案：施工招标文件应包括以下内容 1、投标须知. 2、合同条件. 采用国家工商行政管理局和建设部最新颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》中的“通用条款”. 3、合同协议条款.包括:合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付.材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔.4、合同格式.包括:合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式.5、技术规范. 包括:工程建设地点的现场条件、现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范.6、投标书及投标书附录.7、工程量清单与报价表、辅助资料表.8、图纸及勘察资料.解题方案：客观题,必须回答准确、完整评分标准：8个内容答对一个得0.5分2.参考答案：与法人相应的则是自然人概念.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人.自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力.（一）民事权利能力:民事权利能力是指民事主体参加具体的民事法律关系,享有具体的民事权利,承担具体的民事义务的前提条件.自然人的权利能力始于出生,终于死亡,是国家法律直接赋予的.（二）民事行为能力:民事行为能力是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得享受民事权利和承担民事义务的资格.解题方案：先回答自然人的概念,再回答其具有的民事权利能力和民事行为能力评分标准：按比例给分3.参考答案：1、采用联合承包方式承包工程,可以利用各个承包单位的优势.2、采用联合承包方式承包工程,可以降低风险,争取更大的利润.3、采用联合承包方式承包工程,有助于承包单位相互学习.4、采用联合承包方式承包工程,对业主来说,不仅可以降低投资成本,同时风险也较低.解题方案：4个特点,分别回答评分标准：按比例给分4.参考答案：FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定有以下几个要点:（一）承包商应提交现金流量的估算.（二）工程进度中的结算与支付（中期付款）.工程师接到月结算报表后,在28天内应向业主报送他认为应该付给承包商的本月结算款额和可支付的项目,即在审核承包商报表中申报的款项内容的合理性和计算的准确性后,工程师应按合同规定扣除应扣款额,所得金额净值则为承包商本月应得付款.（三）暂定金额的使用.是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明,供工程任何部分的施工,或提供货物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额.款. (四)计日工.计日工一般用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作.（五）保留金的支付.保留金亦称滞留金,是每次中期付款时,从承包商应得款项中按投标书附件规定比例扣除的金额.一般情况下,从每月的工程结算款中扣除7%-10%,一直扣到工程合同价的5％为止.（六）竣工报表及支付.(七) 最终报表与最终支付证书.(八)承包商对指定分包商的支付.承包商在获得业主按实际完成工程量的付款后,扣除分包合同规定承包商应得款（如提供劳务、协调管理的费用等）和按比例扣除滞留金后,应按时向指定分包商付款.解题方案：共有八个方面的内容,表述可以不同,但是意思一定要正确评分标准：答对一个方面得0.5分,回答的具体得满分5.参考答案：法律关系是由法律规范所确认的人与人之间以权利和义务为内容的社会关系.经济法律是指由经济法律规范所确认的在经济管理和经济协作过程中所产生的权利、义务关系.经济法律关系的要素:主体是经济法律关系的参与者;客体是经济法律关系的重要因素;内容是主体所享有的经济权利和承担经济义务.解题方案：分别回答法律关系和经济法律的概念,再回答其构成要素评分标准：按比例给分三、案例分析题（20分，共 2 题，每小题 10 分）1.参考答案：（一）监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其不属于承包方责任;不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任.（二）这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿.解题方案：分别从双方的职责和权利考虑工期索赔和费用索赔评分标准：答对第一题得7分,答对后一题得8分2.参考答案：1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下五个方面: （1）通过审核有关技术文件、报告或报表等手段进行控制; （2）通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制（一般是以通知的方式下达）; （3）通过进行现场监督和检查的手段进行控制（包括旁站监督、巡视检查和平等检验）; （4）通过规定质量监控工作程序,要求按规定的程序工作和活动; （5）利用支付控制权的手段进行控制.2、针对题示所提出的6种情况,监理工程师应采用以下手段进行控制（逐项对应解答）. （1）首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质（审核文件、报告的手段）;然后通过审查总包商提交的施工方案（实际为分包商提出的基础施工方案）控制基础施工技术,以保证基础施工质量. （2）保证进场材料、设备的质量可采取以下手段: ①通过审查进场材料、设备的出厂合格证、材质化验单、试验报告等文件、报表、报告进行控制; ②通过平行检验方式进行现场监督检查控制. （3）通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关;通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关. （4）通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌合料、砂浆及承重结构质量. （5）通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大;通过停止支付工程款的手段促使承包方返工. （6）通过下达暂停施工的指令的手段,防止质量问题恶化与扩大;通过下达质量通知单进行调查、检查,提出处理意见;通过审查与批准处理方案,下达返工或整改的指令,进行质量控制. 3、在出现下列情况下,总监理工程师有权下达停工令,及时进行质量控制: （1）施工中出现质量异常,承包方未能扭转异常情况者; （2）隐蔽工程未依法检验确认合格,擅自封闭者; （3）已发生质量问题迟迟不作处理,或如不停工,质量情况可能继续发展; （4）未经监理工程师审查同意,擅自变更设计或修改图纸; （5）未经合法审查或审查不合格的人员进入现场施工; （6）使用的材料、半成品未经检查认可,或检查认为不合格的进入现场并使用; （7）擅自使用未经监理方审查认可或资质不合格的分包单位进场施工. 解题方案：主要考察施工过程质量控制的手段、监理工程师应采用的手段进行控制评分标准：答对一个小点得5分四、论述题（20分，共 2 题，每小题 10 分）1.参考答案：选择合同类型应考虑以下因素:（一）建设项目的设计深度.（二）项目规模和复杂程度.（三）项目管理模式和管理水平.（四）合同条件的完备程度.(五)项目准备时间及工程进度的紧迫程度.（六）项目的外部环境因素.总之,在选择合同类型时,一般情况下是业主占有主动权.但业主不能单纯考虑自己的利益,应当综合考虑项目的各种因素,考虑承包商的承受能力,确定双方都能认可的合同类型.解题方案：表述可以有些不同,但内容必须正确评分标准：答对一个得1.5分2.参考答案：一、按索赔发生的原因分类（一）工程延期索赔（二）工程范围变更索赔（三）施工加速索赔（四）不利现场条件索赔（五）其他索赔二、按索赔的目的分类（一）工期索赔（二）费用索赔三、按合同类型分类（一）总承包合同索赔（二）分包合同索赔（三）买卖合同索赔（四）联营合同索赔（五）其他合同索赔四、按索赔的对象分类（一）索赔（二）反索赔五、按索赔的业务性质分类（一）工程索赔（二）商务索赔六、按索赔的处理方式分类1、单项索赔2、总索赔七、按索赔的依据分类（一）合同规定的索赔（二）非合同规定的索赔（三）道义索赔解题方案：按不同的分类方式分类评分标准：按比例给分出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013监理工程师《合同管理》练习题（22）
1、正常监理工作的酬金，由（）构成。
A．直接成本
B．间接成本
C．利润和税金
D．监理人员工资
E．业务培训费
2、依照《担保法》，（）不能作为施工合同的保证人。
A．建筑协会
B．担保公司
C．建筑大学
D．施工企业
E．建设银行
3、索赔按目的划分包括（）。
A．综合索赔
B．单项索赔
C．工期索赔
D．合同内索赔
4、下列属于采购方违约责任的情况有（）。
A．拒绝提前提货
B．中途退货
C．不按期自提产品
D．拒绝接收有质量问题的材料
E．逾期付款
5、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效（）
A．未按期送达的资格预审申请文件
B．未经法定代表人或其授权的代理人签字
C．未加盖投标人印章的资格预审申请文件
D．内容虚假的资格预审申请文件
6、根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发（）。
A．期中付款证书
B．最终报表
C．竣工结算证书
D．结清单
E．最终支付证书
7、按索赔目的分类，索赔可分为（）。
A．工期索赔
C．工程加速索赔
D．合同被迫终止的索赔
E．工程变更索赔
8、下列可以导致委托代理关系终止的是（）。
A．被代理人取得或恢复民事行为能力
B．代理期限届满或代理事项完成
C．被代理人取消委托或代理人辞去委托
D．代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
E．作为代理人或被代理人的法人终止
9、经济合同的担保形式主要有（）
A．定金
B．保证金
C．抵押
D．留置权
E．保险
10、评标的条件是（）
A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施。