建筑工程施工总承包合同2(空白)
建筑工程施工总承包合同模板
建筑工程施工总承包合同模板第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]甲方： [请填写甲方全称]地址： [请填写甲方地址]联系人： [请填写联系人姓名]联系方式： [请填写联系人电话]乙方： [请填写乙方全称]地址： [请填写乙方地址]联系人： [请填写联系人姓名]联系方式： [请填写联系人电话]鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和义务；乙方具备相应资质，愿意承担该工程项目的施工任务，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称： [请填写工程名称]1.2 工程地点： [请填写工程地点]1.3 工程内容： [请填写工程内容]1.4 工程规模： [请填写工程规模]1.5 工程总价： [请填写工程总价]二、合同条款2.1 乙方应按照甲方的要求，完成工程项目的施工任务，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。
2.2 乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规、标准规范进行施工，保证工程质量。
2.3 乙方应承担工程项目的安全生产责任，确保施工过程中不发生安全事故。
2.4 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。
2.5 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项。
2.6 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保障乙方的施工顺利进行。
2.7 双方应积极履行合同义务，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同的生效、变更和解除3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.2 合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
3.3 合同期满后，如甲方仍有需要乙方施工的内容，双方可签订补充协议。
四、违约责任4.1 乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，应按照逾期付款的方式向甲方支付违约金。
4.2 乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或拆除，并承担相应费用。
4.3 甲方未按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项的，应按照逾期付款的方式向乙方支付违约金。
EPC建筑工程合同(全空白)
EPC建筑工程合同(全空白)第一章 - 总则第一条 - 合同主体根据《中华人民共和国合同法》的规定，以下所称"甲方"为建设单位，以下所称"乙方"为承包商。
甲乙双方依据平等、自愿的原则，就EPC建筑工程达成如下合同。
第二条 - 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在EPC建筑工程中的权利、义务和责任，促进工程顺利进行。
第三条 - 合同范围本合同适用于EPC建筑工程的设计、采购和施工等阶段的所有工作。
第二章 - 工程设计第四条 - 设计阶段1. 甲方负责对工程进行初步设计，并提供给乙方合同约定的参考资料。
2. 乙方根据甲方提供的资料，进行详细设计。
3. 设计阶段的具体要求和时间安排将在双方另行协商确定。
第五条 - 设计文件1. 乙方应按照甲方要求，及时编制完整的设计文件，并提交给甲方审核。
2. 设计文件的审核结果由甲方通知乙方。
第三章 - 工程采购第六条 - 材料采购1. 乙方应根据设计文件的要求，及时组织采购所需的材料。
2. 乙方应确保所采购的材料符合国家相关标准和质量要求。
第七条 - 设备采购1. 乙方负责根据工程需要购买相应的设备。
2. 设备的质量和性能应符合合同约定的要求。
第四章 - 工程施工第八条 - 施工计划1. 乙方应根据设计文件和合同约定的时间要求制定详细的施工计划。
2. 施工计划应提前提交给甲方审核，得到甲方的批准后方可执行。
第九条 - 施工质量1. 乙方应按照设计文件和国家相关标准的要求，确保工程施工质量。
2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改。
第五章 - 工程验收第十条 - 验收程序1. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
2. 验收程序将按照双方另行约定进行。
第十一条 - 验收标准1. 工程验收应符合设计文件和国家相关标准的要求。
2. 验收标准由双方共同商定。
第六章 - 其他条款第十二条 - 争议解决任何因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交当地仲裁委员会进行仲裁。
建筑承包合同空白协议书
建筑承包合同空白协议书甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________合同编号：________________________签订日期：____年____月____日一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日二、工程承包范围1. 施工图纸范围内的所有工程内容。
2. 甲方指定的额外工程内容。
三、工程质量要求1. 工程质量标准：_____________________2. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，并接受甲方的质量监督。
四、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）______________________元整（￥______________________元）。
2. 付款方式：_________________________3. 付款时间：_________________________五、工程变更1. 工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 变更引起的工程量增减及费用调整，应按照实际发生情况计算。
六、工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在____天内支付剩余工程款。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。
八、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
施工合同空白模板
施工合同空白模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
第二条合同双方2.1 甲方（发包方）：（1）单位名称：____________________（2）单位地址：____________________（3）联系人：____________________（4）联系电话：____________________2.2 乙方（承包方）：（1）单位名称：____________________（2）单位地址：____________________（3）联系人：____________________（4）联系电话：____________________第三条合同内容3.1 乙方按甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求及工程量清单等内容进行施工。
3.2 乙方负责工程的所有材料采购、设备购置、人员工资等费用。
3.3 甲方负责协调工程现场的施工条件，提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。
3.4 甲方应按合同约定支付乙方的工程款项。
第四条合同价格4.1 本工程采用固定总价合同，双方按本合同约定的工程内容、工程量、材料价格、人工工资等确定合同总价。
4.2 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
4.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
排版空白合同
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_ 天。
从年月日开始施工，至年月日竣完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
（其中安全防护、文明施工措施费元）六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1 定义定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
建设工程空白合同
建设工程空白合同合同编号：_____________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在___________（工程名称）项目中的权利、义务与责任，确保工程质量、进度和投资控制符合双方的预期目标。
二、工程概况1. 工程地点：_____________________2. 工程规模：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程标准：_____________________5. 工期要求：_____________________三、合同金额合同总金额为人民币（大写）_____________元整（¥___________）。
四、支付方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方需按时支付相应的进度款项。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，甲方需在规定时间内支付剩余的合同款项。
五、工程进度与管理1. 工程开工日期及竣工日期由双方协商确定。
2. 乙方应按照合同约定的质量和时间要求完成工程建设。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方并协商解决。
六、质量保证1. 乙方必须遵守国家有关建筑工程质量的标准和规范。
2. 对于出现的质量问题，乙方应在约定的时间内无偿修复。
七、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件1. 工程设计图纸及相关技术资料。
建筑施工总承包合同示范文本(七篇)
建筑施工总承包合同示范文本甲方:_____乙方:_____甲乙双方按照和规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。
一、工程概况:1、甲方准备在_____新建_____间_____层带尖子的房屋一栋。
经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从____年____月____日开始动工，至____年____月____日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。
乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时____天内完成;房屋建筑总面积____平方米，按每平方____元计算，费用金额共计____元整。
3、付款方式:主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写):____元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。
二、质量要求:1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。
2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。
三、安全问题:工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。
需要说明:五、本合同一式二份，双方各执一份。
本合同自____年____月____日签定之日起生效。
甲方:_____(签字盖章)乙方:_____(签字盖章)双方证明人:_____(签字盖章)____年____月____日建筑施工总承包合同示范文本（二）发包方：_____承包方：_____为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
建筑工程施工总承包合同空白
建设工程施工合同(GF-1999-0201 )中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书发包人（全称）： _____________________________承包人（全称）： _____________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况工程名称：_________________________________工程地点：_________________________________工程内容：__________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： ______________________________________________________ 资金来源：自筹 ___________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。
三、合同工期开工日期：20年月曰（以开工令为准）交工日期：20年月曰_________________________________________________ 合同工期总日历天数：____________ 天四、质量要求工程质量要求：合格____________五、合同价款金额（大写）：每平方米____________ 元共计______________________________________________ 元¥ : _____________________________________________________ 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8工程量清单9、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》赋予它们分别的定义相同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建筑工程施工总承包合同2(空白)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
(GF-1999-0201 )
中华人民共和国建设部心r
制定
国家工商行政管理总局
第一部分协议书
发包人（全称）:_______________________
承包人（全称）：
依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
—、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：自筹__________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。
三、合同工期
开工日期：20 年月曰（以开工令为准）
交工日期：20 年月曰 ____________________________________ 合同工期总日历天数： _______ 犬
四、质量要求
工程质量要求：合格
五、合同价款
金额（大写）：每平方米元
共计元¥:元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分〈〈通用条款》中
分别赋予它们的定义相同
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：201年月日
合同订立地点：
本合同约定白双方签字、盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮编：邮编：
鉴证意见：
经办人:
鉴证机关：。