购销合同模板二
购销合同简单版(通用5篇)
购销合同简单版〔通用5篇〕购销合同简单版〔通用5篇〕购销合同简单版1甲方〔供方〕：__________法定代表人：__________地址：__________联络方式：__________乙方〔需方〕：__________法定代表人：__________地址：__________联络方式：__________为增强供需方的责任感和确保需方的正常消费，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
一、砖块供应工程名称及地点工程名称：__________工程地点：__________二、砖块供应规格产品名称规格单价〔元/块〕备注〔说明：__________本表中的单价是暂定价格，以后按市场价格变动，变动价格应当由双方协商一致并签订补充协议〕三、交〔提〕货地点、时间、数量、方式及风险负担：__________1、交〔提〕货地点：__________甲方送货上门至本合同约定的工程地点；2、交〔提〕货时间、数量：__________乙方以短信、方式通知甲方所需采购的产品详细的规格及数量，甲方应当在接到乙方要货通知之日起_____日内将所需货物送到指定地点。
如因甲方原因造成供货延误，甲方应按照供货额%向乙方支付违约金。
3、交〔提〕货方式及风险负担：__________乙方至少提早一天通知并将规格和需用量用短信方式报给甲方〔甲方承受通知：__________〕，甲方将货物送至乙方指定工程部工地，经乙方指定收货人〔姓名：__________身份证号码：__________〕签收并加盖工程部印章后视为货物交付。
在货物交付前所发生的货物毁损、灭失的风险〔含不可抗力等因素导致的毁损、灭失〕由甲方承担。
4、甲方在运输的货物运至交货地点后，乙方应提供堆放场地，及时做好验收工作。
5、其他约定：__________。
乙方付款账号：__________，开户行，开户人：__________；甲方收款账号：__________，开户行，开户人：__________；3、付款期限：__________乙方应在甲方向其出具结算单或者甲方通知结算的________日付款，否那么应当按照本次结算金额的________〔比例〕支付每日逾期利息。
购销合同通用模版5篇
购销合同通用模版5篇篇1购销合同通用模版合同编号：【合同编号】合同签订日期：【年月日】甲方（销售方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】传真：【传真号码】乙方（采购方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】传真：【传真号码】一、交易商品及数量1. 甲方同意销售，乙方同意购买下列商品：商品名称：【商品名称】规格型号：【规格型号】数量：【数量】单价：【单价】小计：【小计】2. 以上商品为双方约定的交易品种和数量，如有变动需另行协商。
二、交货时间及方式1. 交货时间：双方约定为【交货时间】，甲方应当在约定时间内将商品交付给乙方。
2. 交货方式：甲方应当按照乙方的要求，选择适当的运输方式将商品送达乙方指定的地点。
三、付款方式及发票1. 乙方应当按照合同约定的单价和数量支付货款，支付方式为【付款方式】。
2. 甲方应当在收到货款后及时开具发票给乙方，发票内容应当与合同约定的商品名称、数量和单价保持一致。
四、违约责任1. 如果甲方未能按照约定的时间和数量交付商品，应当承担违约责任，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 如果乙方未按照约定的时间和方式支付货款，应当承担违约责任，甲方有权终止交易并要求乙方支付违约金。
五、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应当友好协商解决。
若协商不成，应当提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕终止。
3. 本合同如有未尽事宜，双方应当另行协商解决。
甲方（销售方）：乙方（采购方）：签字：签字：日期：日期：篇2购销合同通用模板甲方：（委托方）：___________乙方：（受托方）：___________鉴于甲方需购买_______（商品名称），经协商，乙方将按照约定条件为甲方提供相关商品，特订立本合同，并共同遵守以下条款：一、商品描述1.1 甲方需购买的商品为：_______（商品名称）、规格型号：_______、数量：_______件/吨/平方米等、价格：_______元/件/吨/平方米等。
最新购销合同模板5篇
最新购销合同模板5篇篇1最新购销合同模板一、合同双方甲方：（出售方名称）统一社会信用代码：（出售方统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）住所地：（出售方住所地）乙方：（采购方名称）统一社会信用代码：（采购方统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）住所地：（采购方住所地）二、合同内容1.产品名称：（产品名称）2.规格型号：（产品规格型号）3.质量标准：（产品质量标准）4.单价：（产品单价）5.数量：（购买数量）6.总金额：（总金额）7.交货时间：（交货时间）8.交货地点：（交货地点）三、交货方式1.乙方应当根据本合同的约定及时、完整地向甲方交付货物。
2.交货时间：合同约定交货时间为（具体日期），超过交货时间，甲方有权拒绝接受货物。
3.交货地点：乙方应当将货物送至甲方指定的交货地点。
四、付款方式1.甲方应在收到货物后（确认收货后）向乙方支付合同总金额。
2.支付方式：甲方可以通过（支付方式）支付货款。
五、违约责任1.如果甲方或乙方未按照合同的约定履行义务，造成对方损失的，应当承担违约责任。
2.如果乙方未按时交付货物，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金。
六、争议解决1.双方发生争议应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体天数）天，自有效期届满之日终止。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：___________法定代表人：______________ 法定代表人：____________签字日期：________________ 签字日期：___________篇2购销合同是买卖双方就商品的价格、数量、质量、交货、付款等事项达成一致意见，确定彼此权利义务关系的书面协议。
购销合同模板是作为一种通用的范本，用于指导购销双方在签订合同时列明相关事项，保障双方合法权益的文件。
购销合同免费(6篇)
购销合同免费(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!购销合同免费(6篇)合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。
最简单购销合同模板(合集5篇)
最简单购销合同模板（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!最简单购销合同模板（合集5篇）最简单购销合同模板第1篇甲方：____________乙方：____________根据《中华人·民共·和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
购销合同通用模版3篇
购销合同通用模版3篇篇1购销合同通用模版购销合同是指双方当事人在购买和销售商品时订立的一种书面合同。
购销合同的内容包括商品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、验收标准、结算方式、索赔条件等条款。
购销合同的签订对于双方都有法律效力，可以保障双方的权益，并规范双方的交易行为。
本文提供一份购销合同通用模版，供大家参考：购销合同甲方（销售方）：____________（简称甲方）乙方（购买方）：____________（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就______的购销事宜订立如下合同：一、商品名称：____________二、规格：____________三、数量：____________四、单价：____________五、总价：____________六、质量标准：___________（详细描述商品的质量标准）七、交货期限：____________（具体约定商品的交货时间）八、交货方式：____________（具体约定商品的交货方式）九、验收标准：____________（约定商品的验收标准）十、结算方式：____________（约定商品的结算方式）十一、违约责任：____________（约定双方的违约责任）十二、争议解决：____________（约定争议解决方式）十三、其他约定事项：____________（其他双方约定的事项）十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
（以下空白处为双方签字盖章的地方）甲方（销售方）：____________签字盖章乙方（购买方）：____________签字盖章日期：____________以上就是一份购销合同的通用模版，双方在签订购销合同时可以根据实际情况进行修改补充，以确保合同内容的完整性和准确性。
购销合同的签订可以有效规范双方的交易行为，保障双方的合法权益，是双方合作的基础和保障。
购销合同通用版模板4篇
购销合同通用版模板4篇篇1购销合同通用版模板甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于双方均具备从事购销合同相关业务的资质，并愿意依据自愿、平等、互利和诚实信用原则，本着相互尊重、友好协商的原则，达成如下协议：一、货品名称、规格、品种、数量、单价、金额等相关内容详见附件《货品清单》。
二、货品质量：乙方所供货品必须符合国家相关标准或技术规范的要求。
三、交付地点：甲方指定的交货地点为________（具体地址）。
四、交货时间：双方商定的交货时间为_______________。
五、验收标准：乙方的货品到达交货地点后，由甲方对货品进行检验。
不合格货品应及时退回，由乙方负责运费，甲方承担检验费用。
六、发票：乙方应按照合同的规定向甲方开具增值税专用发票，并在货品交付时一并交接。
七、支付方式：甲方应在验收合格后在货品交割的30天内将购货款支付给乙方，并按照甲方提供的账户信息进行支付。
八、违约责任：因乙方原因造成的交货延误或交货不合格，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。
九、合同变更：未经双方书面协议，不得擅自变更合同内容。
十、争议解决：因履行合同发生的争议，应协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地法院进行诉讼解决。
十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期至合同约定的货物全部交付并款项支付完成之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为双方购销合同的模板，具体合同应加盖双方公司公章并由法定代表人签字确认。
希望双方遵守合同约定，顺利合作，共同发展。
篇2购销合同通用版模板合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】法定代表人：【填写法定代表人】地址：【填写地址】联系电话：【填写联系电话】乙方：【填写乙方名称】法定代表人：【填写法定代表人】地址：【填写地址】联系电话：【填写联系电话】鉴于甲方拥有【填写产品名称】的销售权，乙方有意向购买该产品，双方达成以下协议：一、产品信息1. 产品名称：【填写产品名称】2. 规格型号：【填写规格型号】3. 单价：【填写单价】4. 数量：【填写数量】5. 总价：【填写总价】6. 交货地点：【填写交货地点】7. 交付时间：【填写交付时间】二、付款方式1. 乙方应在收到产品后【填写天数】内支付全部款项。
购销合同模板(通用15篇)
购销合同模板(通用15篇)购销合同模板1合同编号：mnts— js20xxrl—**工程名称：********能投资********热电厂电煤采购二ｏ一二年一月一日、总那么********能投资**热电厂与********，就1********能投资热电厂电煤相关事宜通过充分协商达成协议，并签订本合同。
合同编号：mnts—js20xxrl—****** 合同签订地点：呼和浩特合同购方：********能投资热电厂合同销方：************2、数量及供货期限供货数量：据实结算供货期限：3、质量3.1、煤种：烟煤；品种：原煤；粒度≤100mm。
3.2、质量: 入厂煤收到基低位发热量〔q,ar〕18.82mj/kg(4300千卡/千克)，全水分〔mt〕≤15％；全硫〔st, ad〕≤1％；灰分〔ａad〕≤30％；挥发分〔vad〕≥30％；灰熔点软化温度〔st〕＞1300℃。
3.3、上述质量指标中，低位发热量低于要求值时，按本合同第4.2条执行，其他指标中，如其中有一项不合格，购方可停顿进煤，如经过整顿仍达不到入厂煤质量要求，购方可终止执行合同。
4、价格4.1、一票结算，煤价380元/吨〔含煤费、运费、装车费及17%增值税〕。
如遇市场调整，双方协商此价格也作相应调整。
4.2、质价挂钩方法：如q,ar ≧17.98 mj/kg(4300千卡/千克)，每升0.0041816mj/kg(1千卡/千克)奖0.09元/吨；16.31mj/kg(3900千卡/千克)＜q,ar ≤17.98 mj/kg(4300千卡/千克)，每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.09元/吨；15.05mj/kg(3600千卡/千克)＜q,ar ≤16.31mj/kg(3900千卡/千克)，每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.12元/吨；热值低于15.05mj/kg(3600千卡/千克) ，厂方拒收，已卸入煤场按150元/吨进展结算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购销合同模板二
订立合同双方：
___县(市)食品公司(或食品收购站)，以下简称甲方;
___县___乡___村___村民(或专业户、或其它经济组织)，以下简称乙方。
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种：____________.
2.产品的数量：____________.
(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和质量：____________.
(产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。
)
2.产品的检疫办法：____________.
(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。
)
第三条产品的价格、货款结算与奖售办法
1.产品的价格按下列第( )项执行：
(1)派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。
在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
(2)不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2.货款结算办法按下列第( )项执行：
(1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
(2)对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
3.奖售办法：____________.
第四条交货期限、地点和方式________.
第五条甲方的违约责任
1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的___%(5-25%的幅度)，向乙方偿付违约金。
2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的___%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，
并承担因此而造成的其它实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，
向乙方偿付延期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的___%(5-25%的幅度)向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
第六条乙方的违约责任
1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的___%(由甲乙方商定)的违约金;如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的___%(1-20%的幅度)付违约金。
2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。
乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，双方同意由___仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第九条其他____________.
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。
接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复(当事人另有约定的，从约定)，逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内(当事人有约定的，从约定)偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。
本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式___份，交乡政府……等单位各留存一份。
甲方：___县(市)食品公司(或食品收购站)___(公章)
代表人：___(盖章)
乙方：___县___乡___村___村民___(盖章)
___年___月___日订。