监理考试模拟题-合同管理1

合集下载

2023年广东省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)

2023年广东省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)

2023年广东省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。

A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人2.关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力3.根据美国AIA 标准合同文件,CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。

A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书5.根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为( )。

A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%6.根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序7.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行过程中,发包人根据用户需求,增加了设备运行的工况条件,设计人为满足新增的设备运行工况,修改设计方案,并完成了相应设计变更工作。

由此导致了设计人费用增加,修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人8.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。

2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含答案

2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含答案

2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含答案单选题(共40题)1、根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,关于设计成果的说法,错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】 D2、下列投标文件对招标文件响应的偏差中,属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】 C3、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,下列选项中属于法律事实的是( )。

A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体4、根据美国AIA标准合同文本,关于CM合同的说法错误的是( )。

A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同,分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同,其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】 B5、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,组成合同的文件有:①发包人要求;②价格清单;③通用合同条款。

仅就上述合同文件而言,正确的优先解释顺序是()。

A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】 C6、某施工项目招标采用最低评标价法评标,招标文件规定工期提前1个月,评标优惠20万元。

某投标人报价1000万元,工期提前1个月,如果只考虑工期因素,则其评标价应为()A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元7、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意,但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,并应经监理人审查【答案】 C8、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示,承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。

2018年黑龙江省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)

2018年黑龙江省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)

2018年黑龙江省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是( )。

A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费2.根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是()。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。

A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。

A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款,合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要6.关于延长投标有效期的说法,错误的是( )。

A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金7.根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得( )的企业。

监理工程师合同管理模拟题及答案一

监理工程师合同管理模拟题及答案一

监理工程师合同管理2008年模拟题及答案一判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。

( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。

( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

( )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。

( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

( )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( )A、是B、否单项选择题1、施工合同发包人投保"建设工程一切险"的目的是为了( )。

A、避免风险B、克服风险C、转移风险D、控制风险2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。

属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。

A、合同中有规定B、由于不利的现场气候条件影响C、为工程施工安全D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

A、承包人办理申报手续,发包人承担费用B、承包人办理申报手续,承包人承担费用C、发包人办理申报手续,承包人承担费用D、发包人办理申报手续,发包人承担费用4、不属于委托监理合同监理人义务的是( )。

A、工程建设外部协调工作B、按合同约定派驻监理人员C、不泄露委托人申明的秘密D、运用合理技能认真勤奋地工作5、工程师有权处理的索赔是承包商( )。

2021年福建省监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)

2021年福建省监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)

2021年福建省监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活,为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同2.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方3.某工程,施工招标时没有标底,编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书4.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中,没有“工程师”角色的是()A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件5.美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。

A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式6.根据《招标投标法》,招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构7.施工单位采购大宗建筑材料,与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程8.招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法9.下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件,在专用条款没有另行约定的情况下,其正确的解释次序是( )。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D. 中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款10.某工程,施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。

2021年云南省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)

2021年云南省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)

2021年云南省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法,错误的是A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工2.根据《标准施工招标文件》,投标预备会在投标截止时间( )日前召开。

A.5B.7C.10D.153.资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法4.材料采购合同十,关于货款结算的正确处理方式是( )。

A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间5.某工程采用《标准施工招标文件》招标,中标施工单位履行合同中,因不可抗力影响,部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。

承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。

监理人对此索赔的正确处理方式是( )。

A.批准延长工期、增加费用和利润B.仅批准延长工期C.批准延长工期、增加费用D.仅批准增加费用6.根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。

A.7B.14C.21D.287.根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为( )。

A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,为保证工程质量和施工安全,提出相关措施建议的内容包括( )。

A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案9.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体10.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序11.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。

工程建设合同管理模拟考试试卷(一)

工程建设合同管理模拟考试试卷(一)

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.合同法律关系( ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求( )赔偿损失。

A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。

A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。

A.公证一般实行自愿申请原则,签证反之B.签证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求( )撤销。

A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中,( )是不以双方自愿为前提的。

2020年甘肃省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)

2020年甘肃省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)

2020年甘肃省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1..根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察服务”内容的是( )。

A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收2.保证法律关系应当参加的主体至少有( )A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人3.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶殷,其中第二阶段进行的是( )。

A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调4.国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。

A.业主代表B.承包商C.工程师D.v5.关于安装工程一切险责任围的说法,正确的是( )。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失6.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目,宜采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.基准价评审法7.根据项目NEC《工程施工合同》,关于合同履行管理的说法,正确的是A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理8.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标,工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。

中标施工单位的报价为20元/m³。

工程施工中,该分部工程的实际单价为25 元/m3。

项目监理机构应按()元/m³进行该分部工程合同价款结算。

A.20B.22.5C.24D.259.根据《招标投标法》,建设项目施工招标中,确定评标委员会专家的方式是()。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、单选题(10题/10分)1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。

按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错投而延误了到达时间。

对此情况,该承诺文件应( C )A.因迟到而自然失效B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效D.因非受要约人原因的迟到,要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期,是指( D )的期限A.合同签字日至承包人提交结清单日B.开工日至工程师颁发移交证书日C.开工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。

检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。

此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是( B )A.工期顺延,施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延,施工成本的增加由承包人承担C.顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还( C )万元A.100B.150C.200D.2505、我国对经济合同争议的处理实行( B )A.一裁两审制B.或裁或审制C.只许仲裁D.只许诉讼6、监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( D )A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复后,在第一个通知发出35天后发出终止合同通知,监理合同即行终止7、FIDIC土木工程施工合同条件是由( A )制定的A.国际咨询工程师联合会B.国际专业工程师联合会C.国际建筑师联合会 D.欧洲发展基金会8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属( C )合同A.固定总价B.调值总价C.单价D.成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是( C )A.只限定事件引起的补偿B.只限定当事人违约而提出的赔偿C.非自身的原因,且实际造成了损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时,按规定应提交下列证明文件( C )A.只交验企业法人营业执照B.只交验企业等级证书C.企业法人营业执照和企业等级证书D.优良工程证书二、多选题(40题/40分)1、经济合同的担保形式主要有( ABCD )A.定金B.保证金C.抵押,质押D.留置权E.保险F.预付款2、合同法律关系的客体包括(ABDE )A.行为B.限制流通物C.禁止流通物D.智力成果E.完成一定的工作3、监理招标文件中,( CDE )是财务建议书的主要内容A.执行监理任务的计划表B.承担监理工作的人员组成C.人员酬金报价表 D.要求监理单位提供的设备清单 E.提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是( ABD )A.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求 E.选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括( BCDE )A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由( ABCD )组成A.通用条件B.专用条件C.投标书及附件D.协议书E.合同条件F.协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定,属于( ABCD )的情况,承包商可以获得工期展延A.业主延误施工现场移交B.监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增加合同外的施工项目E.暂时停工8、FIDIC合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时,监理工程师有权采取的措施是( ABC )A.指定另一分包商B.修改分包合同条款C.发布“变更”指令,安排承包商自己去完成该项工作D.解除合同9、在FIDIC土木工程施工合同条件中,( ADEF )属业主的风险A.战争、动乱等B.工伤事故C.正常的恶劣天气D.设计不当造成的损失和破坏E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏 F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是( BCDE )A.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行F.愿意让利11、合同成立的有效条件包括( ABC )A.合同主体资格合格B.内容合法C.订立的形式和程序合法D.必须经过鉴证公证E.必须经过主管部门登记批准F.必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押,主要包括( CDEF )A.房屋及构筑物B.机器设备C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D.依法可以转让的股份、股票E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F.依法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括( ACD )A.建筑物B.工资表C.劳务行为D.建设资金E.工程量F.构筑物14、被代理人的主要权利有( BDE )A.代理人按照代理权限自主进行代理活动B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C.要求代理人代为清偿自己的债务D.要求代理人报告完成代理事务的情况E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有( ABC )A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金16、属于经济合同主要条款的是( ABCE )A.标的B.价款C.质量D.签证条款E.违约责任F.仲裁条款17、无效经济合同的财产后果,可按( BCE )A.追究违约金B.返还财产C.赔偿损失D.追究处罚金E.追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是( ACE )A.有仲裁协议B.熟悉仲裁规则C.有具体的仲裁请求和事实、理由D.自己认为能够胜诉E.属于仲裁委员会受案范围19、经济合同法是指( ABEF )相互之间,为实现一定经济目的,明确相互权利义务而订立的协议A.具有平等民事主体的法人B.其他经济组织C.公民D.农民E.个体工商户F.农村承包经营户20、属于下列情况之一,即( BDF )为无效经济合同,是国家法律不承认其效力的合同A.没有经过上级主管部门审批B.主体不合格C.没有经工商局鉴证D.内容不合法E.没有经公证处公证F.无效代理21、免除违约责任的条款有( ACD )A.对方过错B.国家计划调整C.自然灾害D.货物的自然损耗E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下( ACE )内容A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的仲裁委员会F.争议调解23、标底价格由( ABCDE )组成A.成本B.利润C.税金D.直接费E.间接费24、施工招标时,下列情况( ABCD )属于废标A.投标书未密封B.投标书逾期到达C.投标单位未参加开标会D.投标书未按规定格式填写E.投标单位提送标书后发觉有误,在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( ABDE )A.批准招标申请B.审核招标文件C.负责编制标底D.参加开标会议E.监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则( ABC )A.一个工程只能编制一个标底B.标底应考虑价格变动因素C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D.标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时,可能造成招标失败的原因有( AC )A.投标单位不足法定数B.部分投标者未出席开标会C.各投标者报价均不合理D.决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括( CDE )A.有利于本地区的承包商B.有利于本系统的承包商C.施工内容的专业要求D.避免施工现场的交叉干扰E.对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括( ABCE )A.工程项目的特点B.图纸和技术资料的准备情况C.招标单位的管理能力D.业主与某一施工单位的关系E.施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括( ABD )A.临时支付证书B.竣工结算支付证书C.最终报表D.最终支付证书E.结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括( DE )的书面指令A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的“有效合同价”,是扣除了( ABC )后的合同价格A.暂定金额B.记日工费C.因物价因素调整的费用D.预付款E.保留金33、FIDIC通用条件规定,颁发“解除缺陷责任书”后,合同对双方仍能有效,工程师可要求承包人完成( AD )方面的义务A.财务B.施工C.修补缺陷D.管理34、按照FIDIC条款,下列事件出现后,承包商有权延长工期( AB )A.监理工程师延发图纸影响了施工进度B.分包商违约C.非承包商责任的暂时停工D.承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括( BDE )等工作A.批准招标B.查处假招标行为C.指定招标代理机构D.核查招标文件并备案E.追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括( ABDE )A.工程已批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸C.已选择了监理单位D.建设资金来源已落实E.建设用地的征用工作已完成37、开标时,投标书( ABCD ),招标人应在公正员监督下,当场宣布为废标A.未密封B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C.未按规定格式填写D.内容不全、字迹辨认不清E.同标底吻合F.与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定,在( ABCD )期限内承包商都有权提出索赔A.合同签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备( ABCD )A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C.按合同规定不应由承包商承担的风险D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E.承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是( ABCD )A.索赔证据必须具备真实性B.索赔证据必须具备全面性C.索赔证据必须具备特定条件D.索赔证据必须具备及时性E.索赔证据必须具备直观性F.索赔证据必须具备逻辑性三、判断题(10题/10分)1、保证合同的当事人是权利人和义务人( x )2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目,可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等( x )3、根据《经济合同法》的规定,经济合同不包括技术合同(√)4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责(√)5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等(√)6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( x )7、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(√)8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( x )9、按照FIDIC条款,因特殊风险而终止合同时,承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失( x )10、FIDIC合同条件规定,由于工程变更,该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时,才考虑费率和价格的变动(√)四、简答题(5题/20分)1、审查经济合同是否有效,应当注意审查哪些方面?答:审查经济合同是否有效,主要应从以下四个方面进行审查: 1)、合同的主体是否有合法资格;2)合同内容是否违反法律:3)当事人意见表示是否真实;4)合同是否按照法定形式和程序签定2、简述建设工程公开招标程序?答:建设工程公开招标大致可分为三个阶段: 1)招标准备阶段,主要工作包括选择招标方式;办理招标备案;编制招标有关文件。

相关文档
最新文档