工程索赔的处理原则和计算
工程索赔的处理原则和计算

工程索赔的处理原则和计算1、工程索赔的处理原则一一索赔必须以合同为依据;及时、合理地处理索赔; 加强主动控制,减少工程索赔。
2、索赔的计算1).可索赔的费用(1)索赔费用的构成,见表6-2-6表上2旭索喑襄用的构成注:这部分内容新版教材做了修改,将06版教材中的“贷款利息”改为“延期付款利息”。
例题:某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。
合同中约定,主导施工机械一台,为施工单位自有设备,台班单价为900元/台班,折旧费为150 元/台班,人工日工资单价为40元/工日,窝工工费为10元/工日。
合同履行中,①因场外停电全场停工2天,造成人员窝工20个工日;②因业主指令增加一项新工作,完成该工作需要5天时间,机械5台班,人工20个工日,材料费5500 元,则施工单位可向业主提出直接费补偿额为()元。
A.5800B.11300C.34000D.495000答案:B解题要点:①场外停电造成的停工:人工窝工费:20X10=200元;机械费:2X 150=300元.②业主指令增加一项新工作:一一人工费:20X40=800元;机械费:5X900=4500元;材料费:5500元。
直接费补偿额=200+300+4500+800+5500=11300 元。
(2)在不同的索赔事件中可以索赔的费用是不同的。
根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的内容,可以合理补偿承包人的条款如表6-2-7所示。
例题:依据《标准施工招标文件》,某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同,合同中保函手续费为40万元,合同工期为500天。
合同履行过程中,①因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天,②因承包人遇到不利物质条件停工20天,③因异常恶劣的气候条件停工15天,④因季节性大雨停工5 天,⑤因发包人提供的设备不符合合同要求导致停工10天,上述事件均未发生在同一时间,则甲施工单位可索赔的保函手续费为()万元。
A.7.2B.6.8C.2.4D.8答案:C解题要点:本题考核的是费用索赔中,保函手续费的索赔。
工程合同索赔条款

工程合同索赔条款
第一条总则
1. 甲方(业主)与乙方(承包商)在签订本工程合同时,应充分考虑工程项目实施过程中可能出现的各种风险因素,并在合同中明确约定索赔的基本原则和程序。
2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜,确保工程项目的顺利进行。
第二条索赔条件
1. 若因甲方原因导致工程延期或增加工程量,乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定,甲方有权向乙方提出索赔。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失,双方应根据合同规定和实际情况协商解决。
第三条索赔程序
1. 一方提出索赔请求时,应及时书面通知对方,并说明索赔的原因、依据及预期的赔偿金额或延期时间。
2. 收到索赔通知的一方应在接到通知后的___天内做出回应,并提出处理意见。
3. 双方应协商一致后签署索赔协议书,作为合同的补充文件。
第四条索赔计算
1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础,双方应根据合同条款和相关证据材料进行核定。
2. 若因工程延期导致的索赔,应考虑延期对工程进度的影响,以及可能产生的间接损失。
第五条争议解决
1. 若双方在索赔事项上发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他
1. 本合同中的索赔条款不得影响双方根据法律规定享有的其他权利和义务。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
工程施工合同索赔金额规定

工程施工合同索赔金额规定第一条总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定,旨在明确甲乙双方在工程施工过程中因合同条款变更、工程量调整、市场价格变动等原因产生的额外费用的处理办法。
2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则,依据合同约定和相关法律法规,合理确定索赔金额。
第二条索赔条件1. 甲方提出的索赔应基于以下条件之一:a) 乙方未能按合同约定的时间完成工程;) 乙方提供的材料或工程质量不符合合同约定;c) 其他因乙方原因导致甲方损失的情形。
2. 乙方提出的索赔应基于以下条件之一:a) 甲方未能按合同约定支付工程款项;) 甲方提供的施工图纸或其他技术资料不准确,影响工程进度或质量;c) 其他因甲方原因导致乙方损失的情形。
第三条索赔程序1. 发生索赔事项时,受影响方应在事件发生后_____天内书面通知对方,并详细说明索赔原因、事实依据及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在_____天内对索赔内容进行核实,并提出处理意见。
3. 双方应协商一致,确定索赔金额。
如协商不成,可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
第四条索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应基于实际损失,包括直接损失和间接损失。
2. 直接损失包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等实际支出。
3. 间接损失包括但不限于管理费、利润损失、资金占用成本等。
4. 索赔金额的计算应有详细的计算过程和合理的依据。
第五条其他规定1. 任何一方不得无故拒绝或拖延对方的合理索赔要求。
2. 除非双方另有约定,索赔金额应在最终结算时一并支付。
3. 本合同中的索赔规定不免除任何一方因违反合同而应承担的违约责任。
第六条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 对本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
工程施工合同索赔金额规定

工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定,是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时,应支付的赔偿金额或者补偿金额。
2. 双方应本着公平、公正的原则,合理确定索赔金额,确保双方权益不受损害。
二、索赔条件1. 当甲方(业主)未能按照合同约定提供必要的施工条件,导致乙方(承包商)无法按时开工或正常施工时,乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付,甲方有权向乙方提出索赔。
3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的,受影响一方应及时通知对方,并提供相应证明,依法进行索赔。
三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础,包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。
2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。
3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。
4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。
四、索赔程序1. 一方提出索赔时,应书面通知对方,并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应,并提出自己的意见或者解决方案。
3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额,如协商不成,可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行,除非双方另有约定。
2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由,拒绝履行合同其他义务。
3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行,并经双方授权代表签字盖章后生效。
六、结语。
造价工程师考点索赔的计算

造价工程师考点索赔的计算索赔是指建设工程合同一方因合同履行不当或违规违约行为导致经济损失,请求另一方赔偿的权利。
在造价工程师的考试中,索赔的计算是一个重要的考点之一、本文将介绍索赔计算的基本原则、计算方法以及常见的索赔类型。
一、索赔计算的基本原则1.基于合同:索赔的计算必须基于建设工程合同的约定。
索赔方需要证明违约方的违规行为和由此造成的经济损失,同时需要分析合同中关于索赔的条款。
2.实际损失:索赔的计算应该基于实际经济损失,包括直接损失和间接损失。
直接损失是指直接与违约行为相关的损失,比如额外的材料费用或更长的施工时间。
间接损失是指由直接损失导致的其他间接损失,如延误赔偿、利润损失等。
3.可预见性:索赔方需要证明经济损失是可以预见的,并且违约方有责任承担这些损失。
例如,在合同中约定了施工期限,如果违约方延误工程竣工,索赔方因此遭受损失,这些损失是可预见的。
二、索赔计算的方法1.直接费用法:直接费用法是最常用的索赔计算方法之一,通过计算索赔方因违约行为而产生的额外直接费用。
例如,索赔方需要购买额外的材料以替换违约方提供的次品材料,这些额外费用可以作为索赔的一部分。
2.条款法:条款法是指根据合同中关于索赔的条款来计算索赔金额。
合同中可能约定了索赔的计算方法和赔偿额度,索赔方可以基于这些条款来计算索赔额。
3.计价法:计价法是指根据工程造价计算索赔金额。
索赔方需要计算原本合同价和违约后实际支出之间的差额,作为索赔的依据。
三、常见的索赔类型1.延误索赔:指因违约方延误工程竣工导致索赔方遭受损失。
延误索赔的计算可通过计算延误期间的额外费用和损失来确定。
2.设计变更索赔:指违约方在施工过程中对设计进行任何改变,导致索赔方需要支付额外费用。
计算设计变更索赔的方法可以通过计算违约方对设计变更所产生的额外费用并与原合同价的差额计算。
3.施工错误索赔:指违约方在施工过程中出现错误,导致索赔方需要支付额外费用。
计算施工错误索赔的方法可以通过计算由违约方错误导致的额外费用并与原合同价的差额计算。
工程索赔的计算标准

工程索赔的计算标准工程索赔是指在工程建设过程中,由于各种原因导致工程施工单位或者业主方需要进行索赔的一种行为。
工程索赔的计算标准是指在进行工程索赔时,需要遵循的一系列计算方法和标准,以确保索赔的公正和合理性。
在实际的工程建设中,由于种种原因,工程索赔是不可避免的,而且索赔的计算标准对于双方的权益保护至关重要。
因此,本文将就工程索赔的计算标准进行探讨,以期为工程建设相关人员提供一定的参考和帮助。
首先,工程索赔的计算标准应当包括索赔金额的计算方法。
在进行工程索赔时,索赔金额的计算是最为关键的一环。
一般来说,索赔金额的计算应当包括直接损失和间接损失两部分。
直接损失是指由于施工单位或者业主方的原因导致的直接经济损失,如材料浪费、人工成本增加等;而间接损失则是指由于工程延误或者变更导致的间接经济损失,如工期延长引起的利息损失、设备闲置费用等。
因此,在计算索赔金额时,需要对直接损失和间接损失进行详细的核算和分析,以确保索赔金额的合理性和准确性。
其次,工程索赔的计算标准还应当包括索赔时间的确定方法。
在进行工程索赔时,索赔时间的确定是十分重要的。
一般来说,索赔时间应当是指施工单位或者业主方发现工程问题并提出索赔要求的时间点。
在确定索赔时间时,需要充分考虑工程施工的实际情况和合同约定,以避免因时间争议而导致索赔纠纷的发生。
同时,索赔时间的确定也需要考虑到工程索赔的时效性,以确保索赔能够及时有效地进行。
最后,工程索赔的计算标准还应当包括索赔依据的确定方法。
在进行工程索赔时,索赔依据的确定是十分关键的。
一般来说,索赔依据应当是指施工单位或者业主方提出索赔要求的合同条款、工程变更通知书、工程设计变更等相关文件。
在确定索赔依据时,需要对相关文件进行仔细的审查和分析,以确保索赔依据的合法性和有效性。
同时,索赔依据的确定还需要充分考虑工程施工的实际情况和工程变更的合理性,以避免因索赔依据不足而导致索赔无法成立的情况发生。
综上所述,工程索赔的计算标准是工程建设中十分重要的一环,对于保障双方的权益和维护工程建设的正常进行具有重要意义。
一级建造师:工期索赔的处理原则及计算方法

(1)不同类型⼯程拖期的处理原则。
⼯程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期".可原谅的拖期是由于⾮承包商原因造成的⼯程拖期,不可原谅的拖期⼀般是承包商的原因⽽造成的⼯程拖期。
(2)共同延误下的⼯期索赔的处理原则在实际施⼯过程中,⼯期拖期很少是只由⼀⽅造成的,往往是两、三种原因同时发⽣(或相互作⽤)⽽形成的,故称为"共同延误".在这种情况下,要具体分析哪⼀种情况延误是有效的,应依据以下原则:
①⾸先判断造成拖期的哪⼀种原因是最先发⽣的,即确定"初始延误"者,它应对⼯程拖期负责。
在初始延误发⽣作⽤期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。
②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到⼯期延长,⼜可得到经济补偿。
③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发⽣影响的时间段内,承包商可以得到⼯期延长,但很难得到费⽤补偿。
⼯期索赔的计算⽅法⼯期索赔⼀般采⽤分析法进⾏计算,主要依据合同规定的总⼯期计划、进度计划,以及双⽅共同认可的对⼯期修改⽂件、调整计划和受⼲扰后实际⼯程进度记录,如施⼯⽇记、⼯程进度表等。
工程索赔处理原则有哪些

工程索赔处理原则有哪些工程承包的双方都会就双方的权利与义务进行约定,并就工程款结算和竣工期限进行协商,如果在后续的履行中,存在一些问题,不服最后的结果,就会产生纠纷因此对薄公堂。
下面我为你整理了工程索赔处理原则有哪些的相关知识,欢迎阅读。
一、工程索赔处理原则有哪些1、索赔必须以合同为依据。
遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。
另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索赔成功。
2、及时、合理处理索赔。
如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决,积累下来可能会影响其资金周转,从而影响工程进度。
此外,索赔初期可能只是普通的信件来往的单项索赔,拖到后期综合索赔,将使索赔问题复杂化(如涉及利息、预期利润补偿、工程结算及责任的划分、质量的处理等),大大增加处理索赔的难度。
3、必须注意资料的积累:积累一切可能涉及索赔论证的资料,技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录,并争取会议参加者签字,作为正式文档资料。
同时应建立严密的工程日志,建立业务往来文件编号档案等制度,做到处理索赔时以事实和数据为依据。
4、加强索赔的前瞻性,有效避免过多的索赔事件的发生。
监理工程师应对可能引起的索赔有所预测,及时采取补救措施,避免过多索赔事件的发生。
二、承包方索赔的程序1、提出索赔意向通知索赔事件发生28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
合同实施过程中,凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生的28天内,必须以正式函件通知监理工程师,声明对此事件要求索赔,同时仍需遵照建立工程师指令继续施工,逾期提出时,监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。
2、提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后,承包方应抓紧准备索赔的证据资料,包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据,以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数,并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程索赔的处理原则和计算
1、工程索赔的处理原则一一索赔必须以合同为依据;及时、合理地处理索赔;
加强主动控制,减少工程索赔。
2、索赔的计算
1).可索赔的费用
(1)索赔费用的构成,见表6-2-6
注:这部分内容新版教材做了修改,将06版教材中的“贷款利息”改为“延期付款利息”。
例题:某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。
合同中约定,主导
施工机械一台,为施工单位自有设备,台班单价为900元/台班,折旧费为150
元/台班,人工日工资单价为40元/工日,窝工工费为10元/工日。
合同履行中,①因场外停电全场停工2天,造成人员窝工20个工日;②因业主指令增加一项新工作,完成该工作需要5天时间,机械5台班,人工20个工日,材料费5500 元,则施工单位可向业主提出直接费补偿额为()元。
A.5800
B.11300
C.34000
D.495000
答案:B
解题要点:①场外停电造成的停工:
人工窝工费:20X 10=200元;机械费:2X 150=300元.
②业主指令增加一项新工作:
人工费:20X 40=800元;机械费:5X 900=4500元;材料费:5500元。
直接费补偿额=200+300+4500+800+5500=1130元。
(2)在不同的索赔事件中可以索赔的费用是不同的。
根据《标准施工招标文
件》中通用合同条款的内容,可以合理补偿承包人的条款如表6-2-7所示。
醺e-2-7 <标准施工將标文件> 中合同条謡见定的可0合理补偿眾包人索赔的条款
例题:依据《标准施工招标文件》,某建设项目业主与甲施工单位签订了施 工总包合同,合同中保函手续费为 40万元,合同工期为500天。
合同履行过程 中,①因不可抗力事件发生致使开工日期推迟 50天,②因承包人遇到不利物质 条件停工20天,③因异常恶劣的气候条件停工 15天,④因季节性大雨停工5 天,⑤因发包人提供的设备不符合合同要求导致停工 10天,上述事件均未发生 在同一时间,则甲施工单位可索赔的保函手续费为 A.7.2 B.6.8 C.2.4 D.8 答案:C
解题要点:本题考核的是费用索赔中,保函手续费的索赔。
首先要清楚,保 函手续费是工程延期时增加的费用,其次要分清楚哪些事件引起的工期延误是可 以索赔的,并且是可以索赔费用的:承包人遇到不利物质条件、发包人提供的设 备不符合合同要求,共计20+10=30天。
原工期500天保函手续费为40万元,因 此工期延长30天增加保函手续费为30X 40/500=2.4万元。
2).费用索赔的计算,见表6-2-8
3). FIDIC 合同条件中的有关索赔条款,如表6-2-9所示
()万元。