定稿零星工程施工合同范本
零星建设工程施工合同范文5篇
零星建设工程施工合同范文5篇第1篇示例：零星建设工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟委托乙方对以下零星建设工程进行施工，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就工程施工事宜达成如下合同：一、项目名称：（零星建设工程名称）二、工程地点：（施工地点）三、工程内容：（详细描述施工内容及要求）四、合同价款：甲方应向乙方支付的合同价款为（具体金额），其中包括工程报酬、材料费、人工费、管理费等。
五、施工期限：工程的施工期限为自○年○月○日起，至○年○月○日止，乙方应在规定期限内完工并交付验收。
六、质量要求：乙方应严格按照相关国家标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合合同约定，并承担相应的质量责任。
七、合同履行保证金：甲方和乙方应在签订合同之日起五日内，分别向对方支付合同履行保证金，保证金数额为合同价款的10%，合同履行保证金在工程竣工并经甲方验收合格后，按照约定支付，若工程未按合同要求完成，乙方应承担违约责任。
八、施工安全：乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规和规章，落实施工现场安全生产责任制，确保施工过程中的安全和环保，并购买意外险、财产险等相应的保险。
九、合同变更：合同履行过程中如有需要变更的事项，应当经双方协商一致，并签署书面变更协议，履行变更后的责任和义务。
十、合同解除：若因不可抗力等原因导致工程无法继续，或双方协商一致解除合同，应当以书面形式通知对方，并按照约定履行解除合同后的补偿责任。
十一、其他条款：本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、争议解决：合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十三、合同生效：本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 日期：年月日乙方（盖章）：_______________ 日期：年月日以上为零星建设工程施工合同的范文，双方在签订合同时应当仔细核对各项条款，并严格履行合同约定的责任和义务，确保工程的安全、质量、进度等。
零星建设工程施工合同范文5篇
零星建设工程施工合同范文5篇第1篇示例：零星建设工程施工合同范文甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟进行零星建设工程，为保障双方合法权益，特签署本合同，经双方协商一致，达成如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行零星建设工程，包括但不限于（具体项目名称）。
第二条工程内容乙方承包方应按照甲方要求，完成相关建设工程的施工工作。
具体工程内容、要求及标准以工程设计和规范为准。
第三条工程期限本合同自双方签署之日起生效，工程期限为（具体施工时间），乙方应按时保质保量完成工程。
第四条施工费用1. 甲方应按照工程实际情况向乙方支付施工费用，具体金额为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
2. 如有工程变更或增项工程，双方应重新协商确定费用调整事项。
第五条施工安全1. 乙方应严格遵守国家相关法律法规和施工安全规范，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方施工不当导致的人员伤亡、财产损失等问题，由乙方承担相关责任。
第六条质量保证1. 乙方承包方应按照相关技术标准和要求，确保施工工程质量达到合同约定的要求。
2. 如工程出现质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。
第七条竣工验收1. 工程完成后，乙方应按照约定的质量和进度要求通知甲方验收。
2. 甲方对工程进行验收，合格后方予以结算。
第八条违约责任1. 任何一方未按照合同要求履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方可协商解除合同，但应尽最大努力减少损失。
第九条争议解决双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解或诉讼解决。
第十条合同变更本合同如有任何变更，需双方共同签署书面协议，并报相关主管部门备案。
第十一条其他事项本合同附有相关附件，为合同的有效组成部分。
第十二条合同期限本合同自双方签署之日生效，至工程竣工验收合格结束。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：日期：以上为零星建设工程施工合同范本，双方签署后即具有法律效力，请各位合同方谨慎遵守，共同遵循。
零星建设工程施工合同范文5篇
零星建设工程施工合同范文5篇篇1零星建设工程施工合同范本甲方：______________（甲方单位名称）乙方：______________（乙方单位名称）鉴于甲方拟委托乙方承担______________（工程名称）零星建设工程的施工任务，双方经过友好协商，就有关事宜达成如下协议，以正式合同的形式签署：第一条工程名称及位置1.1 甲方将______________（工程名称）零星建设工程委托给乙方进行施工，该工程位于______________（工程位置）。
第二条工程内容2.1 本工程主要包括______________（工程内容）的施工任务，具体包括但不限于______________（工程内容）。
第三条工程工期3.1 本工程的计划工期为______________（工程工期），双方应共同遵守并努力保证工程按照计划工期完成。
第四条工程价格4.1 本工程的合同总价为______________（工程总价），具体包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
4.2 工程款支付方式为______________（支付方式），具体包括但不限于按进度支付、阶段性支付等。
第五条材料质量及施工标准5.1 本工程使用的材料应符合国家相关标准，乙方在施工过程中应严格遵守相关施工规范和标准，确保施工质量。
第六条安全责任6.1 乙方应严格遵守国家相关安全规定，保障施工现场及人员安全，确保施工过程中不发生任何安全事故。
第七条工程变更7.1 若因不可抗力或其他客观原因，需要进行工程变更，应经双方协商一致达成书面变更协议。
第八条合同解除8.1 若因一方违反合同规定导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
第九条其他事项9.1 本合同未尽事宜，可由双方协商解决。
第十条合同生效10.1 本合同自双方盖章后生效，有效期至工程完工验收合格并付清全部款项之日止。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________日期：______________以上为《零星建设工程施工合同范本》，双方应严格遵守合同约定，共同保障工程质量和进度，确保合同顺利履行。
零星工程施工合同范本(6篇)
本工程为包工包料、包质量、包工期、包风险。
总工程项目合计金额为：(大写： __________)自合同签订之日起天以内完成本合同所包含的所有技术改造项目。
进入施工前，乙方必须对施工人员进行安全培训；如工程为高空作业，需要做好高空作业的防护措施；在甲方场地进行施工过程中，用电需经甲方工作人员在场指导。
同时造成施工人员伤亡的一切后果由乙方承担。
项目完工后，甲乙双方编制工程项目结算书，甲方负责组织验收，编制验收报告。
项目施工完后，所有工程垃圾乙方必须清理干净到甲方指定位置。
根据工程的进度，工程款按%、%、%付款，最后留___%作为工程保证金，在工程完成并验收合格满一年后支付，在支付第三笔工程尾款时，乙方必须开具工程款全额发票。
该工程保修期验收合格后一年，如在保修期内发现施工质量问题乙方必须负责免费返修。
乙方应在接到保修通知之日起七日内派人保修，乙方未在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的修理费用及其它相关费用由乙方承担。
乙方必须在甲方规定的建设期内保质保量的完成工程。
乙方未按期交付使用，超过十天，违约金为工程总价的___%，超过二十天，违约金为工程总价的___%，以此类推。
甲乙双方因本合同而发生争议，应首先通过友好商议解决，争议无法商议解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同经甲乙双加盖公章或者合同专用章后生效，至合同义务履行完毕时终止。
甲乙双方经商议一致并由双方书面授权后，方可对本合同进行补充和修改。
本合同一式两份，双方各执一份，每份均具同等法律效力。
传真件及复印件具有同等法律效力。
甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)授权代表签字： __________ 授权代表签字： __________日期： __________ 日期： __________甲方：乙方：经商议，甲乙双方就“________ ”零星工程维修承揽施工事宜达成如下协议：承包范围：甲方指定的各项零星工程。
零星建设工程施工合同6篇
零星建设工程施工合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1零星建设工程施工合同一、甲方（施工单位）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系人：联系电话：二、乙方（施工方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系人：联系电话：三、工程名称：零星建设工程四、工程地址：五、工程内容：六、合同价款：1. 总价款：人民币（大写）__________元整）；（￥__________元）2. 付款方式：七、工程工期：八、合同履行地点：九、质量标准：十、验收标准：十一、安全保障措施：十二、保修期：十三、合同变更：十四、违约责任：十五、争议解决：十六、其他事项：甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日附：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
篇2零星建设工程施工合同一、签约双方描甲方（甲方名称/身份证明号码：_________）地址：______________________乙方（乙方名称/身份证明号码：_________）地址：______________________二、工程名称本合同工程名称为_________零星建设工程。
三、工程地点工程地点位于_________，具体位置详细描述为_________。
四、工程内容1. 本合同工程内容包括但不限于_________，具体细节如下：_________。
五、工程造价1. 本工程总价为_________人民币，包括材料、人工、运输费用在内，如有额外费用需另行商议确认。
六、支付方式1. 工程按照进度分期支付，具体支付方式为_________。
七、工程时间1. 本工程预计开始时间为_________，完工时间为_________，工期为_________天。
八、质量标准1. 工程应符合相关法规和标准，质量达到_________标准，交付验收合格后方可结算。
九、风险责任1. 在工程施工过程中如发生安全事故，乙方应承担相应责任；如因甲方原因造成延误，甲方应承担责任。
零星用工施工合同5篇
零星用工施工合同5篇篇1零星用工施工合同甲方（委托方）：______ 乙方（承包方）：______丙方（中介方）：______本合同在甲、乙双方友好合作的基础上，经丙方的牵线引荐，由甲方委托乙方进行零星用工施工，各方一致同意签订本合同，并严格遵照执行。
第一条工程内容乙方接受甲方的委托，承揽以下零星施工工程：______的施工。
工程内容详见附件一。
第二条工程期限工程自______年______月______日起，至______年______月______日止。
甲方有权根据实际情况提前或延期工程期限，乙方应予配合。
第三条工程要求1. 乙方应按照甲方提供的设计方案、施工图纸和规定，按时保质保量地完成工程；2. 乙方应遵守国家法律法规、相关标准规范及安全生产制度，保障工程质量和安全；3. 乙方应保持工地整洁，不得擅自调动工程人员和设备，不得擅自外包和转包此工程；4. 对于施工中出现的问题和质量缺陷，乙方应及时改正，确保交付合格。
第四条合同价款1. 甲方向乙方支付的价款为______元，具体分期支付方式详见附件二；2. 工程竣工后，经甲方验收合格后乙方方可取得全部支付的价款；3. 乙方作为零星用工施工方，应自行承担社会保险、工伤保险、人身意外险和其他相关风险；第五条违约责任1. 任何一方未履行合同约定，构成违约行为的，应承担相应的违约责任；2. 若乙方无故拖延工期，工程质量未达到规定要求，严重影响工程安全和质量，甲方有权终止合同，并要求返还已支付的价款；3. 若甲方未按约定支付价款，拖欠乙方工资等，甲方需要向乙方支付相应违约金。
第六条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向丙方申请协调，协调不成的，应向有管辖权的法院起诉解决。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，应按相关法律法规和双方约定执行；2. 本合同一式______份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
零星项目施工合同范本新5篇
零星项目施工合同范本新5篇第1篇示例：零星项目施工合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：经办人：身份证号码：乙方：（承接方）地址：法定代表人：电话：经办人：为了明确双方在零星项目施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，特订立本合同，并共同遵守。
一、项目名称及工程地点1. 项目名称：2. 工程地点：二、工程内容和范围乙方应根据甲方的要求，在约定的工程地点完成以下工程内容和范围：1. 详细描述工程内容和范围；2. 完成工程的时间节点；3. 工程的具体要求。
三、工程价款和支付方式1. 工程价款：工程价款为人民币（大写）；2. 工程价款支付方式：工程价款支付方式为（一次性/分期支付），具体支付时间和方式详见附件《付款计划表》。
四、质量要求乙方承包的工程应符合国家相关标准和甲方的要求，同时要保证工程的质量，确保工程的安全和稳定。
五、履行期限1. 工程的履行期限为（具体日期），届时乙方须交付完工的工程；2. 若因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程无法按时完成，乙方须及时通知甲方并提出解决方案。
六、违约责任1. 若乙方违约，应赔偿因此给甲方造成的损失，赔偿金额为（具体金额）；2. 甲方如有违约行为，应赔偿因此给乙方造成的损失，赔偿金额为（具体金额）。
七、争议解决双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁，也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本合同相关附件构成本合同的重要组成部分；2. 本合同的签署、变更和解释均需双方共同签字确认。
九、合同效力1. 本合同自双方签署之日起生效；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：附件：付款计划表、工程图纸、材料清单等以上为关于零星项目施工合同的合同范本，希望双方在签署合同时能够严格遵守合同约定，共同确保工程的顺利进行和质量的保障。
零星工程施工合同范文6篇
零星工程施工合同范文6篇篇1零星工程施工合同范文一、签约双方甲方：（委托方）名称：XXX公司地址：XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：（施工方）名称：XXX工程公司地址：XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX二、工程项目甲方委托乙方进行以下工程项目：项目名称：XXX工程项目工程地址：XXX省XXX市XXX区工程内容：XXX（具体工程内容及要求）三、工程费用及结算方式1. 工程费用：本工程项目总费用为XXX元整。
2. 工程款支付方式：本工程费用按照进度支付，分为首付款、中期款、尾款三个阶段支付。
- 首付款：工程开始前，甲方支付工程总费用的30%作为首付款。
- 中期款：工程完成50%时，甲方支付工程总费用的40%作为中期款。
- 尾款：工程完工验收合格后，甲方支付工程总费用的30%作为尾款。
四、施工期限1. 工程开始时间：自双方签订本合同生效之日起，乙方开始施工。
2. 工程完工时间：乙方承诺在XXX天内完工，并移交给甲方。
3. 延期处理：如乙方因不可抗力等原因无法按时完成工程，应提前书面告知并经双方协商确定重新的工期。
五、质量及保修1. 施工质量：乙方承诺合同所述工程项目的质量符合国家相关标准及甲方的技术要求。
2. 保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方提供一年的免费维修保养服务，包括人为造成的损坏除外。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并按照违约方应承担的赔偿责任，双方协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。
2. 因不可抗力等不可预见的原因导致本合同无法履行，双方不承担任何责任。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收之日终止。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________法定代表人签字：___________ 法定代表人签字：___________日期：___________ 日期：___________篇2零星工程施工合同范文甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行零星工程施工事项，特订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
零星工程施工合同（范本）本协议由以下双方于湖南省湘潭市岳塘区岚园路4号签订：发包人（全称）：（下称发包人）承包人（全称）：（下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况1.1 工程名称：工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：按照发包方通知单的要求，完成本项目零星工程。
1.4 承包方式：1.5 质量标准：一次性验收合格。
第二条合同价款2.1 本合同价款金额暂定（大写）(小写)2.2本工程的结算方式：。
2.3 经审定的工程量清单计价表作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
第三条工期3.1 本工程总工期：共计个日历天（包括法定节假日）3.2 开工时间：现场具备开工条件后，以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准；3.3 竣工时间：自开工日期之日起第个日历天。
以上时间包括承包人人员进场、临设搭设、施工准备至验收在内的所有工作所需的时间。
承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。
第四条付款方式4.1 本工程预付款：4.24.3 若所报工程的进度滞后或质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。
．4.4 各种对承包人的违约金及合同规定应扣款项，发包人在当期工程进度款中直接扣除。
4.5 承包人应在工程竣工验收合格之日向发包人交付工程，并在工程交付后30日内提交竣工验收图纸和竣工验收资料（必须是原件）一式肆份给发包人，承包人不得以未结算完毕或其他理由拒绝履行。
4.6 在本零星工程竣工验收合格交付、竣工验收资料提交之日起日内，发包人支付至合同总价的 %；在结算手续办理完毕之日起日内支付至结算总价的95％，留结算总价的5%作为质保金。
4.7 工程竣工验收合格交付后，承包人应在竣工验收资料提交后 30 日内向发包人提交如下竣工结算资料，否则发包人有权不予结算：4.7.1合同及附件；4.7.2由监理及项目工程部相关人员2人以上（专业工程师、工程部负责人）签字确定的竣工图、签证单、材料报验单及相关资料；4.7.3详细的工程量计算式；4.7.4由项目总经理签字，同意进入结算程序的结算书；4.7.5全套电子文档；4.7.6各种材料价格证明资料4.8 在发包人向承包人支付工程款前，承包人必须向发包人出具当地合法有效的建筑发票，否则，发包人有权拒绝向承包人支付工程款而无须承担任何责任。
第五条工程质量5.1 工程质量等级标准按现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，一次验收质量达到合格等级。
5.2 安全施工文明施工承包人应严格遵守国家及施工地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，达到施工地区安全文明施工要求。
5.3 材料供应承包人采购供应的材料必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量文件资料。
5.4 质保期：本零星工程质保期为年，自工程竣工验收合格交付之日起计。
质保期本工程出现质量事故和质量缺陷由承包人负责无偿保修、整改至再次验收合格，内，并承担由此造成发包人的一切损失损害赔偿责任。
质保期内，工程发生质量问题，承包人应在接到发包人通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则发包人有权扣承包人承担。
收质保金，并自行或委托他方维修处理，相关费用由5.5 质保金：工程质保金为合同结算总价的5%。
质保期内，承包人按约定履行保修义务、工程无任何质量问题，质保期满后，发包人将质保金按实结算后支付给承包人（不计利息）。
第六条发包人权利及责任6.1 发包人权利6.1.1发包人有权随时质询、检查承包人工作进度和工作内容。
6.1.2发包人有权调整工程内容，承包人应主动配合。
6.1.3发包人有权验收承包人的施工成果，若在不符合有关规范、规定和标准的前提下，发包人有权要求承包人重新施工、安装。
6.1.4工程竣工后，发包人及时组织验收。
6.2 发包人责任：6.2.1 发包人负责协助承包人施工临时用水用电接口位置，保证施工期间的需要。
费用由承包人按实际使用费用交纳。
6.2.2 发包人负责向承包人提供施工场地、临时材料堆放场地。
对承包人拟制的施工组织设计等进行审核、批复，并对承包人的进场工作予以必要的协助。
6.2.3发包人指派为该项目发包人现场负责人，对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
负责合同履行，对工程质量、进度、安全生产、施工管理进行监督检查，办理验收，变更签证等手续和其它由发包人负责的事宜。
6.2.4 会同监理单位，组织承包人、设计单位进行图纸会审和设计交底，并作好各方技术交底；6.2.5 发包人负责工程协调、管理、验收与及时安排下道工序，工程完工后组织对该项目的竣工验收。
第七条承包人权利及责任承包人权利：7.17.1.1承包人有权要求发包人提供真实、合法资料。
7.1.2承包人有权要求发包人提供必要的工作配合。
7.2 承包人责任：7.2.1严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容，确保工程质量，工期按时完成。
7.2.2 负责编制施工组织计划、工程进度计划，并报送发包人及监理单位审核批准；7.2.3负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担安全事故的责任和因此发生的费用；因现场安全责任事故或发生人身、财产损害，责任及费用均由承包人承担，与发包人无关。
如安全事故或损害等被媒体负面曝光或给发包人造成经济损失，则承包人须向发包人支付元/次的违约金并赔偿由此给发包人造成的全部经济损失。
7.2.4 做好现场设备、材料的照管、垃圾清理工作。
做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；7.2.5 承包人必须服从发包人人员的现场管理。
承包人应严格遵守发包人的各项规章制度，按要求办理人员、材料、设备及车辆出入施工现场的相关证件。
按发包人及监理方要求进行施工，直到符合约定标准。
响应发包人有关工程的工作活动和指令。
7.2.6承包人须指派为本工程施工现场负责人。
负责履行合同，组织施工。
保质、保量、保安全、按期完成工程施工任务，协调处理各方配合问题，并出席发包人召开的周工程例会，解决由承包人负责的各种事宜，未到者承包人向发包人按200元/次支付违约金。
7.2.7承包人在施工过程中必须做好地下管线、设施和成品保护，必须维护原来建筑（构件）物完整性并承担成品交付发包人之前的毁损、灭失风险。
由于承包人施工不当对地下管线、设施和土建结构造成的破坏和损失或受到有关主管部门的处罚，由承包人负责承担责任和费用。
7.2.8承包人不得将工程转包或分包给其它施工单位，不得将承包人的企业名称、建筑施工资质借用给其它施工单位或者个人（挂靠），一经发现，发包人有权解除本合同，要求承包人退场并承担因此给发包人造成的一切经济损失。
工程取土及弃土、弃拆除废料等地点、时间、路线，承包人应取得相关主管部门的7.2.9批准，如因此受到有关主管部门的处罚，承包人应承担全部责任。
7.2.10承包人承诺不以任何形式（包括通过第三方）或名义向发包人工作人员及其家属支付回扣、介绍费、中介费等财物利益；馈送财物（包括但不限于现金、礼金、礼品、银行卡、购物卡或券、有价证券等）或者通过报销发票、开支费用、发放报酬及打“业务牌”的形式送钱物等，也不向发包人工作人员及其家属宴请、请钓鱼、旅游和各类娱乐消费活动，提供装修住房、安排婚丧嫁娶生宴、外出旅游和出国等便利，以及借用通讯工具、交通工具，为其亲属、亲友安排工作，不接受发包人工作人员及其亲属的参股等。
第八条违约责任8.1 发包人违约：8.1.1 因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
8.2 承包人违约：8.2.1 因承包人原因，未按本合同约定进场施工或者按期竣工，每延误一天，承包人按元/天向发包人支付逾期违约金；延误时间累计超过天的，发包人有权解除合同，承包人需向发包人支付暂定合同价款的 %的违约金，并赔偿由此给发包人造成的全部损失。
非因发包人原因造成工期延误的，发包人支付工程款的时间相应顺延。
8.2.2 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件在2日内进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。
如在发包人提出整改要求后7天内，承包人仍未使工程质量达到本合同约定标准的，发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令承包人返工并赔偿发包人损失外，每发现一次由承包人按元/次向发包人支付违约金。
8.2.4承包人违反本合同的约定，将工程转包或分包给其它施工单位，或者将承包人的企业名称、建筑施工资质借用给其它施工单位或者个人实施本工程的，一经发现，承包人应向发包人支付违约金万元，同时，发包人有权解除本合同，要求承包人退场并承担因此给发包人造成的一切经济损失。
8.2.5 承包人违反本合同第7.2.10条的约定，应向发包人支付违约金人民币元，发包人可在应付承包人款项中直接抵扣，同时发包人有权解除本合同，将承包人列入黑名单，不再与承包人进行任何合作。
第九条争议9.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.2 本合同履行过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。
协商不成时，双方当事人同意向本合同签订地人民法院起诉。
第十条其他10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
10.2发包人廉洁举报受理电话：0731——发包人廉洁举报受理10.3本合同经双方签字盖章之后生效。
本合同一式份，发包人执份，承包人执份，均具有同等效力。
发包人名称：（盖章）承包人名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：日月年日月年．。