工程项目类合同评审表模版
最新合同评审表(范本)
最新合同评审表(范本)发包人(甲方)：承包人(乙方)：双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等有关规定，经友好协商签订本合同。
第一条工程项目工程名称:工程地点:工程内容及承包范围:1、工程设计方案及图纸设计2、施工、安装、调试、运行维护等工程活动。
3、采购所需设备、材料和人力资源。
4、工程验收和交付使用。
第二条工期本工程开工日期以甲方出具的书面开工令为准，试运行期为天。
工程交付使用时间应满足以下要求:计划竣工时间：年月日至年月日施工总工期：日历日。
由于不可抗力或甲方原因，乙方提供书面延期要求报告后，经监理工程师和甲方确认后，按批准的工期延期。
延期工期不得超过甲方的交货日期。
第三条承包方式和工程造价1.1乙方应按甲方确定的施工图要求和本工程施工验收规范组织施工。
承包商、材料、工期、质量、安全、文明施工，承包商通过本工程验收。
1.2合同金额：工程总成本为人民币，为大包干价，包括风险、税金等相关工程费用。
第四条付款方式1. 完成总工程量 %双方核对工程量和工程造价并签字盖章后，天内支付合同总价 %。
2. 工程竣工后，支付工程总造价 %。
3. 所有工程验收合格，竣工结算经我公司预算部批准确认后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和结算材料后天内核实，并提出确定或修改建议。
总价应在个月内支付 %。
4. 保修期满后天内一次性支付剩余余额 %工程款。
第五条双方的职责甲方的责任1、负责提供乙方设计施工所需的原始土建图纸和资料。
2、在施工过程中，对需要修改的施工方案或增加的项目发出书面变更通知，作为乙方施工变更和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业与界面接口的协调，提供乙方施工所需的水电，但水电费由乙方承担。
4、负责组织工程验收。
5、甲方指定现场项目经理为现场代表，监督工程进度和质量，检查验收隐蔽工程，办理中间交付工程验收签证手续，督促乙方按规定整理各种技术文件和报表，负责签证，组织竣工验收。
工程合同审查表范本
工程合同审查表范本工程合同审查表范本如下：
1. 基本信息核对
- 合同名称
- 合同编号
- 甲方（业主）信息
- 乙方（承包商）信息
- 工程地点
- 合同签订日期
- 工程预计开工和竣工时间
2. 合同金额及付款条件
- 合同总金额
- 付款方式
- 预付款比例及时间
- 进度款支付条件
- 结算方式
- 质保金相关条款
3. 工程范围与标准
- 工程详细描述
- 工程量清单
- 施工图纸和技术规范
- 材料、设备标准和品牌
- 质量要求和验收标准
4. 工期与进度管理
- 工程进度计划表
- 重要节点时间确认
- 工期延误责任及赔偿条款 - 提前完成奖励机制
5. 变更与索赔管理
- 变更程序及审批流程
- 变更影响评估
- 索赔条件及限制
- 索赔通知和证据提交要求6. 安全与环保要求
- 安全生产责任
- 安全防护措施
- 环境保护措施
- 相关法规遵守情况
7. 保险与风险管理
- 保险种类及保额
- 风险分担原则
- 不可抗力条款
- 第三方损害责任
8. 违约与解除条款
- 违约定义及责任
- 解除合同的条件和程序 - 违约金计算方法
- 争议解决方式
9. 附加条款
- 保密协议
- 知识产权归属
- 维护和保修条款
- 其他特殊约定
10. 签署与备案
- 甲乙双方签字盖章 - 证人或公证机关确认 - 合同备案情况。
建筑工程合同评审表
建筑工程合同评审表1. 合同概述1.1 合同名称：[填写合同的具体名称]1.2 编制日期：[填写编制该评审表的日期]1.3 相关方：- 委托人（甲方）：名称： [填写委托人/甲方公司或个人的全名]地址： [填写委托人/甲方所在地地址]- 承包商（乙方）：名称: [填写承包商/乙方法定代表单位或个体户姓名]地址: [填入施工队伍注册住所、办公场所等详细信息]2. 合同条款分析在本章节中，对于每一项重要且涉及法律责任和权益保护的合约条件进行逐一解读，并提供相应注释。
示例：条款编号 ---- 条款内容 ---- 注释-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第三条 ---- 工程范围 ---- 根据此处规定，确定了项目实际需要完成哪些任务。
这是一个非常重要而必须明确定义清楚以避免后期纠纷发生。
3.风险与争议点分析在本章节中，列出可能存在较高风险或潜在争议的合同条款，并提供相应解决方案。
示例：条款编号 ---- 风险与争议点 ---- 解决方案 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第五条 ---- 工期延误 ---- 如发生工期延误，乙方法定代表单位将承担违约责任并支付甲方法律费用。
4.法律要求在本章节中，列出适用于该建筑工程合同评审的相关法规和标准，并进行简要说明。
2024年工程项目施工合同评审表(含多场合)
工程项目施工合同评审表根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目施工事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程期限：_______二、合同价格及支付方式2.1 合同价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方审核同意后支付。
（3）结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方审核同意后支付至合同总价的_______%。
（4）质保金：工程竣工并经甲方验收合格后，预留合同总价的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余质保金。
三、施工质量及验收3.1 乙方应按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程施工过程中，乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方有权对工程进度进行监督和检查。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
3.4 验收合格后，甲乙双方签署工程验收证书。
如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改至合格。
四、工期延误及违约责任4.1 因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价_______%的违约金。
4.2 因甲方原因导致工程延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价_______%的违约金。
4.3 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价_______%的违约金。
五、争议解决5.1 本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表1. 合同概述1.1 合同名称：1.2 合同编号：1.3 合同签订日期：1.4 合同有效期：1.5 合同签署各方：甲方：乙方：2. 合同目的2.1 描述合同的主要目的和目标。
2.2 详细说明合同双方的权利和义务。
3. 合同条款评审3.1 条款一：合同范围3.1.1 描述工程项目的范围和规模。
3.1.2 确定工程项目的位置和地点。
3.1.3 确定工程项目的起止日期。
3.2 条款二：合同价格3.2.1 确定工程项目的总价款。
3.2.2 描述付款方式和时间表。
3.2.3 确定变更订单和索赔的程序。
3.3 条款三：工程设计和规格3.3.1 描述工程项目的设计要求和规格。
3.3.2 确定设计文件和图纸的提交要求。
3.3.3 确定设计变更的程序。
3.4 条款四：施工进度和质量控制3.4.1 描述施工进度计划和里程碑。
3.4.2 确定质量控制要求和测试标准。
3.4.3 确定施工期间的监督和检查程序。
3.5 条款五：合同变更和解除3.5.1 描述合同变更的程序和要求。
3.5.2 确定合同解除的条件和程序。
3.5.3 确定双方违约责任和赔偿方式。
3.6 条款六：保证和保险3.6.1 描述保证金和履约保证的要求。
3.6.2 确定保险责任和索赔程序。
3.6.3 确定违约赔偿的金额和方式。
3.7 条款七：争议解决3.7.1 确定争议解决的方式和程序。
3.7.2 确定仲裁的地点和仲裁机构。
3.7.3 确定仲裁裁决的执行方式。
4. 合同附件4.1 列出所有附件的名称和数量。
4.2 描述每个附件的内容和要求。
5. 合同签署5.1 甲方代表签字和日期：5.2 乙方代表签字和日期：5.3 第三方见证人签字和日期：以上是对工程合同合同评审表的详细回复，包括合同概述、合同目的、合同条款评审、合同附件和合同签署等内容。
请根据实际情况进行相应的修改和调整，以确保协议的准确性和合法性。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我联系。
2024年-工程项目施工合同评审表.doc特殊场景附录
工程项目施工合同评审表合同编号：_______合同名称：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______1.合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行。
2.工程项目概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程内容：_______3.合同范围3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案，按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程项目的施工。
3.2乙方应自行负责施工所需的材料、设备、机具的采购、运输、保管和使用，并承担相应的费用。
3.3乙方应按照合同约定的施工进度计划，合理安排施工人员、机具和材料，确保工程项目的按期完成。
3.4乙方应按照甲方的要求，及时提供施工过程中的相关资料、报表和记录，并接受甲方的监督和检查。
4.合同价格4.1工程项目的合同价格为：_______（大写：_______元整）4.2合同价格包括乙方完成工程项目所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机具费、管理费、利润等。
4.3合同价格的调整：如工程项目在施工过程中发生设计变更、工程量增减等情况，甲乙双方应按照实际发生的工程量、材料价格等因素协商确定调整后的合同价格。
5.支付方式5.1乙方按照合同约定的施工进度计划完成相应工程量后，甲方应按照实际完成的工程量支付相应的工程款项。
5.2工程款项的支付比例为：_______（如：按照实际完成的工程量的_______%支付）5.3工程项目竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款项。
6.工程质量6.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程项目的质量符合国家标准和行业规范。
6.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，并承担相应的责任和费用。
6.3工程项目竣工验收合格后，乙方应提供相应的质量保证书和保修承诺。
合同评审表模板
合同评审表模板
合同审批表
项目名称客户名称合同编号
评审结束
日期
发表人
合同类别
填表日期
□产品类□工程类□服务类□租赁类
产品部、工程/售后部、财务部、销售部、总经理
发送范围：
要求
主题：
合同评审主
要内容
合同审核会签
（共印1份）
合同付款方式、单价、付款金额、交易数量、购货名称、规格型号、质量要求、
交货时间、交货地点、履约责任、签约地点、特别约定等
是否合理；我方人员、
运作是否能满足合同的要求；各部门是否有需要增加的特
殊标准等。
销售部意见：
签字年月日产品部意见：
签字年月日工程/售后部意见：
具名年月日财务部看法：
具名年月日总经理看法：
具名年月日
审核会签说明：
1、介入审核会签的部门，除全面审核合同中所列内容外，还要重点审核与本部门职能相关的条款与内容，并对此类条款的进行严厉把关。
会签部门必须在两天内全部签署完毕；特殊的可在一天内签署完毕。
2、此表将与正式签订的合同一并存档。
3、发表人按“合同类别”决定会签流程；之后按此表要求将原件及复印件，发送至各相关部门。
工程项目类合同评审表模版
工程项目类合同评审表模版山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表嘉山小区15号楼地基处理工程项目部编号:期审主要内容: 1、 合同内容是否符合国家法律 2、 签订合同双方代表是否均有法人委托资格 3、 发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否 合理、明确 一一 一 4、 工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门 能否接受 5、 本公司的技术能力能否保证质量 6、 能否满足合同规定的要求 7、 合同洽谈中的不一致意见是否得到解决 8、 合同规定的违约责任是否合理、清楚 合同附件：1 、 发 包 方 盖 章 合 同 有□ 无口 亠 2、 发包方比价表及价格分析、商谈记录 有口 无口3、 承包方报价资料及清单、企业资质复印件 有口 无口4、 承包方施工方案、图纸、施工计划、 有口 无口 5 、 是否采用招投标流程 有^无^合同主要内容:订门签部日月发包容同名称审日台匕1、合同工期：2、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见: 负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大口技术部评审意见:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求「低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般「有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求「风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改「负责人：日期：项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求「低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般「有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求「风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改「负责人: _______________ 日期_________________________ 项目部预算评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口〔2、付款方式：有利__□一般_____ □_______ 有一定1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 工期： 满足公司要求 口5、 其他：同意走下步评审 口 退回修改 「 负责人： 日期: 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低口 2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 风 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 口 不合理，须交强现场监 控 口6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 「 风险较大口7、 其他：同意走下步评审 口 退回修改 「 负责人： 日期: 项目部工程管理评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低口 2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 结算方式：合理 口 不合理，须交强现场监 控 口9控44同负沢性但可接受 口结算方式：合理 口□ 其他： 宀走下步评审日期:意 责人:不合理，须交强现场监 退回修改5、工期：合理□ 不合理有风险但满足公司要求「山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、编号期审主要内容:1、合同内容是否符合国家法律2、签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确一一一4、工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门能否接受5、本公司的技术能力能否保证质量6、能否满足合同规定的要求7、合同洽谈中的不一致意见是否得到解决8、合同规定的违约责任是否合理、清楚〔9、发包方是否有履约能力 ________________________I合同附件: ; :1 、发包方盖章合同有□无口亠2、发包方比价表及价格分析、商谈记录有口无口3、承包方报价资料及清单、企业资质复印件有口无口4、承包方施工方案、图纸、施工计划、有口无口5 、是否采用招投标流程有口无口合同主要内容:3、合同工期：4、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见：负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大□工程部评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般匚有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人:_______________ 日期__________________________ 项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口〔2、方案评价：优于公司要求□__符合公司要求「低于公司要求但满足需要□ 3、 付款方式/结算方式：有利 口 有一定风险性但可接受 口 4、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口 5、 其他： 「疋下步评审 负责人： 项目部预算评审意见： 1、 价格评价：偏高 2、 付款方式：有利 风险性但可接受 3、 结算方式：合理 控 口 4、 其他： 「疋下步评审 口 负责人： 日期：日期: '般 退回修改 □合理□低口 □ 一般 口 □ □ 不合理，须交强现场监 有一定 退回修改 项目部采购评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 风险性 □符合公司要求有一定4、 工期： 满足公司要求5、 其他： 「疋下步评审 □ 负责人： 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 风险性4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 控 口6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口7、 其他： 日期退回修改□ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监同意走 负责人： 日期: 项目部工程管理评审意见: 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 其他：「疋下步评审负责人：负责人：匸 __________ 质量技术部评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理口低口 采购流程是否规范：规范 口 同意走下步评审 口 负责人： 日期: 财务部评审意见： 1、 付款方式：有利 口 一般 口 风险性 2、 其他： □ 一般 退回修改 □ 符合公司要求 有一定 退回修改 □不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 日期:生产部评审意见； 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式:有利 风险性4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 采购流程是否规范：规范 口7、 其他：同意走下步评审 口□ 一般 □ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 退回修改日期 rH 其其他: 退回修改有一定 退回修改负责人走下步评审日期F 步评审法务评审意见:合同法律风险有一定风险但可以接受口风险较小符合要求口山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部编号:评审年月日期审主要内容:1、合同内容是否符合国家法律2、签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确一一一4、工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门能否接受5、本公司的技术能力能否保证质量6、能否满足合同规定的要求7、合同洽谈中的不一致意见是否得到解决8、合同规定的违约责任是否合理、清楚9、发包方是否有履约能力合同附件：1 、发包方盖章合同有□无口亠2、发包方比价表及价格分析、商谈记录有口无口3、承包方报价资料及清单、企业资质复印件有口无口4、承包方施工方案、图纸、施工计划、有口无口5 、是否采用招投标流程有口无口合同主要内容：5、合同工期：6、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见：负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期:合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大口工程部评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改负责人：日期:项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改负责人：日期:项目部预算评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、付款方式:了利口一般口有一定风险性但可接受□3、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口4、其他：同意走下步评审口退回修改「负责人: _______________ 日期_________________________ 项目部采购评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求「低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：满足公司要求口〔5、其他:________________ __________________________日期: 负责人： 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口□符合公司要求3、 付款方式：有利 口 一般 风险性4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 控 口 有一定 □ 不合理，须交强现场监6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口7、 其他： 「疋下步评审 口负责人： 日期:退回修改 项目部工程管理评审意见：1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 □5、 工期：合理口 风险较大口6、 其他： 疋下步评审 □ 一般 □ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 退回修改生产部评审意见； 1、 价格评价：偏 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 —、. I=L□合理□低符合公司要求风44控55风□ 一般 有一定 结算方式：合理□ 工期：合理口□ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求7、其他流程是否规范：规范口同意走下步评审 日期: 负责人： 质量技术部评审意见：1、价格评价：偏高 □合理口 采购流程是否规范：规范 同意走下步评审 口 负责人： 日期:rH 退回修改其他：其他: 退回修改财务部评审意见: 1、 付款方式：有利 口 一般 口 风险性 2、 其他：同意走下步评审负责人:日期: 有一定退回修改法务评审意见：合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 风险较小符合要求口同意走下步评审 负责人： 日期: 退回修改总 负责人: 日期理 集土 负责人I 联系人: 山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、编号:3、付款方式/结算方式:采购评审意见： 负责 人： 日期: 1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 工期： 合理口不合理有风险但满足公司要求 □ 风险较大口 工程部评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式/结算方式：有利 口 一般 「 有一定风险性但可接受 口4、 工期：合理 口不合理有风险但满足公司要求 「 风险较大口5、 其他：同意走下步评审 口 退回修改 「 负责人： 日期： 项目部经理评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理□低口 2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式/结算方式：有利 口 一般 有一定风险性但可接受 口4、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口5、 其他：同意走下步评审 口 退回修改负责人： 日期：□合理□低口 □ 一般 口 □□ 不合理，须交强现场监项目部预算评审意见: 1、 价格评价：偏高 2、 付款方式：有利 风险性但可接受3、 结算方式：合理有一定项目部采购评审意见:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：满足公司要求口5、其他：同意走下步评审口退回修改□负责人：日期:项目部合约评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、合同法律风险有一定风险但可以接受口风险较小符合要求口5、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口6、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口7、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人：日期:项目部工程管理评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口5、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口6、其他：同意走下步评审□退回修改________ □期审主要内容：1、 合同内容是否符合国家法律2、 签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、 发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确 一一 一4、 工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门 能否接受5、 本公司的技术能力能否保证质量6、 能否满足合同规定的要求7、 合同洽谈中的不一致意见是否得到解决8、 合同规定的违约责任是否合理、清楚9、 发包方是否有履约能力I 合同附件: ; :1 、 发 包 方 盖 章 合 同 编号:发包方合同名秫审日 山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、日月 订门 签部有□无口亠2、发包方比价表及价格分析、商谈记录有口无口3、承包方报价资料及清单、企业资质复印件有口无口4、承包方施工方案、图纸、施工计划、有口无口5 、是否采用招投标流程有口无口合同主要内容:9、合同工期：10、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见：负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大□工程部评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般匚有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人:________________ 日期_________________________ 项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口〔2、方案评价：优于公司要求□__符合公司要求「低于公司要求但满足需要□3、 付款方式/结算方式：有利 口 有一定风险性但可接受 口4、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口5、 其他： 「疋下步评审 负责人： 项目部预算评审意见： 1、 价格评价：偏高 2、 付款方式：有利 风险性但可接受 3、 结算方式：合理 控 口 4、 其他：「疋下步评审 口 负责人： 日期： 日期:'般 退回修改 □合理□低口 □ 一般 口□□ 不合理，须交强现场监 有一定 退回修改 项目部采购评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 风险性 □符合公司要求有一定 4、 工期： 满足公司要求 5、 其他： 「疋下步评审 □ 负责人： 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 风险性4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 控 口6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口7、 其他： 日期退回修改 □ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监同意走 负责人： 日期:项目部工程管理评审意见:1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 其他：「疋下步评审 负责人：负责人：匸 __________质量技术部评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理口低口 采购流程是否规范：规范 口同意走下步评审 口 负责人： 日期:财务部评审意见：1、 付款方式：有利 口 一般 口 风险性2、 其他：□ 一般 退回修改 □ 符合公司要求 有一定 退回修改 □不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 日期: 生产部评审意见；1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式:有利 风险性4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 采购流程是否规范：规范 口7、 其他：同意走下步评审 口□ 一般 □符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监不合理有风险但满足公司要求 退回修改日期 rH 其其他:退回修改 有一定 退回修改负责人走下步评审日期 F 步评审内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号:人： —1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 风险性 4、 工期： 合理口不合理有风险但满足公司要求 □ 风险较大口 符合公司要求 有一定 工程部评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口 2、方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式/结算方式：有利 有一定风险性但可接受 4、工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口 5、 其他：+□低符合公司要求 '般 同责意人:疋下步评审蟲退回修改 项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高 □合理□低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式/结算方式：有利 口 有一定风险性但可接受 口 '般4、工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口 5、 其他： 「疋下步评审 负责人： 项目部预算评审意见：1、价格评价：偏高 □合理口低口 退回修改2、 付款方式：有利 风险性但可接受3、 结算方式：合理 控口 4、 其他： 「疋下步评审 负责人：有一定 □ 一般 口 □ □ 不合理，须交强现场监 退回修改项目部采购评审意见:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：满足公司要求口5、其他：同意走下步评审口退回修改□负责人：日期:项目部合约评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、合同法律风险有一定风险但可以接受口风险较小符合要求口5、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口6、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口7、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人：_______________ 日期: ________________________ 项目部工程管理评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口5、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口6、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人:________________ 日期_________________________ 生产部评审意见；1、价格评价：偏高□合理□低□2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 采购流程是否规范：规范 口7、 其他： 口 □ 符合公司要求 □ 一般 口 有一定 □ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 负责人：下步评审日期: 退回修改 质量技术部评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理口低口 采购流程是否规范：规范 同意走下步评审 口 负责人： 日期: rH 其他： 其他: 退回修改 财务部评审意见： 1、 付款方式：有利 口 风险性2、 其他： '般 口 有一定退回修改 疋下步评审 负责人： 法务评审意见： 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 风险 较小符合要求口 同意走下步评审 负责人： 总 负责人： 退回修改 集土 负责同联系人:山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号期审主要内容:1、合同内容是否符合国家法律2、签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确一一一4、工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门能否接受5、本公司的技术能力能否保证质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
嘉山小区15号楼地基处理工程项目部
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
合同联系人：
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、
内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
合同联系人：。