幼儿园产权移交协议书(地产向教育局移交幼儿园场地)
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书本文档涉及附件：附件1：幼儿园移交清单附件2：资质及证书复印件附件3：幼儿园人员名单附件4：移交后的运营计划本文所涉及的法律名词及注释：1、房地产开发项目：指在土地利用和建设用地规划许可的基础上，通过土地开发建设建筑物、构筑物等房地产项目。
2、幼儿园：指为0-6周岁儿童提供早期教育和照顾的教育机构。
3、移交：指将某一责任或经营权转移给他人或其他组织，移交后责任和经营权归受移交方所有。
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书甲方：（房地产开发商名称）地质：法定代表人：方式：乙方：（现代化幼儿园名称）地质：法定代表人：方式：鉴于：1、甲方作为房地产开发商在（项目名称）开发过程中，依法配套建设了一所幼儿园。
2、乙方作为现代化幼儿园，具备合法办学资质和运营能力。
双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成以下协议：第一章幼儿园基本情况1.1 乙方简介乙方是一家（现代化幼儿园类型）的幼儿园，成立于（成立时间）。
幼儿园位于（地质），拥有一流的教学设施和师资团队，具备承办约（幼儿人数）名幼儿的条件。
1.2 甲方配套幼儿园甲方在（房地产项目名称）开发过程中，按照相关法规要求，配套建设了一所幼儿园。
该幼儿园规划面积为（规划面积），室内外设施齐全，具备（国家或地方）相关政策和标准的要求。
第二章移交前准备工作2.1 资质及证书复印件甲方应向乙方提供幼儿园相关的资质及证书复印件，包括但不限于以下内容：（1）幼儿园办学许可证；（2）建筑物使用证明等相关证书；（3）安全生产许可证；（4）相关教职员工的资格证书；（5）其他与幼儿园运营相关的证明文件。
2.2 幼儿园设施清单甲方应向乙方提供幼儿园设施清单，包括但不限于以下内容：（1）教室、活动室、图书角、游戏角等室内设施；（2）操场、园艺区、运动器械等室外设施；（3）健康保健设施及器具；（4）教学用具、图书、手工材料、玩具等教学资源。
第三章移交责任和义务3.1 移交时间和方式甲方应在（具体时间）将幼儿园移交给乙方，双方可共同商定具体的移交方式。
幼儿园移交协议书
幼儿园移交协议书《幼儿园移交协议书》甲方（移交方）：乙方（接收方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其开办的幼儿园移交给乙方一事，达成如下协议：一、移交幼儿园基本情况1. 幼儿园名称：2. 幼儿园地址：3. 幼儿园成立时间：4. 幼儿园法定代表人：5. 幼儿园办学许可证号：6. 幼儿园现有师生人数：二、移交内容1. 幼儿园房屋所有权、土地使用权及相关附属设施；2. 幼儿园教育教学设施、设备、器材；3. 幼儿园的办学许可证、法人证书、组织机构代码证等相关证照；4. 幼儿园现有的师生名单、档案资料、教学计划、教材等；5. 幼儿园现有的债权、债务；6. 其他与幼儿园运营相关的无形资产。
三、移交时间甲乙双方约定，本协议签订之日起至____年____月____日止，甲方将幼儿园全部移交给乙方。
四、移交程序1. 甲方应在本协议约定的移交时间内，将幼儿园的房屋、设施、证照、档案等资料完整、准确地移交给乙方；2. 甲方应协助乙方办理幼儿园法定代表人、办学许可证等相关变更手续；3. 甲方应在移交过程中，确保幼儿园的正常教育教学秩序，避免影响幼儿的学习和生活；4. 乙方应在接收幼儿园后，继续遵守国家法律法规，确保幼儿园的合法合规运营。
五、费用承担1. 移交过程中产生的税费、手续费等，按照国家相关规定由甲乙双方各自承担；2. 甲方应承担因其原因导致幼儿园移交过程中产生的损失；3. 乙方应承担因其原因导致幼儿园移交过程中产生的损失。
六、违约责任1. 甲方未按照约定时间、内容移交幼儿园的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×幼儿园年收入的10%；2. 乙方未按照约定时间、内容接收幼儿园的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式同上；3. 双方违反本协议其他约定的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书协议书简介本协议书由房地产开发项目方（以下简称“甲方”）和幼儿园方（以下简称“乙方”）共同签署，用于规范房地产开发项目中配套幼儿园的“移交”事宜。
协议详情第一条协议目的本协议旨在确保房地产开发项目中的配套幼儿园顺利移交，并明确双方在移交过程中的权益和责任。
第二条移交事宜1. 甲方应按照相关法律法规的要求，保证幼儿园建设符合相关标准和规定，并提前完成幼儿园的建设工作。
2. 乙方应在幼儿园建设完成后，按照规定的时间和程序进行移交手续。
第三条移交条件1. 甲方应提供幼儿园的所有权证明及相关户口簿等法律文件，确保乙方能够合法经营该幼儿园。
2. 甲方应确保幼儿园的硬件设施、教学设备及教材等完好无损，并提供相应的维护保修手册。
3. 乙方应在移交时对幼儿园进行全面检查，如发现问题应立即通知甲方并要求解决。
4. 乙方应参与幼儿园相关人员的培训，并须由甲方提供符合要求的培训计划和资料。
第四条移交责任1. 甲方应对幼儿园的建设质量承担责任，如在移交后发现问题或质量缺陷，甲方应及时进行整改。
2. 乙方应按照幼儿园管理规定负责幼儿园的日常运营及管理，保证教育质量和安全。
3. 双方应互相配合，确保幼儿园的正常运行和管理。
第五条违约处理1. 如果一方违反了本协议的任何条款，需要向对方支付违约金，并承担由此产生的一切法律责任。
2. 违约方应及时采取补救措施，确保协议的履行。
第六条协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为幼儿园移交完成后的五年。
第七条协议变更和终止协议生效后，如需变更或终止协议，需双方书面协商并达成一致意见，并办理相关手续。
第八条争议解决本协议的解释、效力及争议解决均适用法律。
双方协商解决争议，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他事项本协议未尽事宜，可由双方另行协商，双方以书面形式签署的补充协议作为本协议的补充。
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书1. 协议背景本协议由房地产开发商和幼儿园管理机构签署，旨在明确双方在房地产开发项目中配套幼儿园的“移交”事宜。
为确保幼儿园建设和管理过程的顺利进行，明确双方权限和责任，保护双方权益，达到优化项目配套资源的目的。
2. 协议内容2.1 幼儿园基本信息•幼儿园名称：•地址：•业主单位：•开发商：•建筑面积：2.2 移交方式根据双方的协商，幼儿园的移交方式包括以下步骤：1.开发商按照规划和设计要求建设幼儿园；2.开发商完成幼儿园的基本建筑结构；3.幼儿园管理机构进行室内装修和设备配置；4.幼儿园管理机构进行幼儿园的运营和管理。
2.3 幼儿园运营1.幼儿园管理机构负责组建专业的教育团队，制定教育教学方案，并负责幼儿园的日常运营和管理；2.幼儿园管理机构应保证幼儿园内的教育设施、教学设备和环境符合国家相关标准，并进行定期维护和更新；3.开发商应提供必要的支持，包括但不限于物业管理、场地维修等；4.幼儿园管理机构应配备足够数量的教职员工，并按照国家相关政策和法规执行教职员工管理；5.幼儿园管理机构须按照幼儿园手册和相关规定，完成教育教学工作，定期组织家长会和幼儿活动。
2.4 租赁和使用费用1.幼儿园管理机构向开发商支付相应的租赁费用，具体金额和支付方式双方协商确定；2.开发商向幼儿园管理机构提供包括电力、水费、物业管理等在内的必要的资源支持；3.幼儿园管理机构按照规定使用资源，并按时足额支付相关费用。
2.5 协议期限本协议的期限为______年，自双方签署之日起生效。
协议期满后，如双方同意继续合作，则可签署新的协议。
2.6 协议解除1.如一方违反本协议的内容，另一方有权解除本协议，解除后的责任和纠纷处理双方可另行协商解决；2.对于不可抗力因素导致的协议无法履行的情况，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
2.7 争议解决如双方在协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书
开发项目配套幼儿园
移交协议书
甲方：教育局
乙方：学校
丙方：开发公司
根据甲、乙、丙三方年月日签署的《协议书》关于移交事宜的相关约定，经三方协商现就幼儿园移交事宜达成
如下协议：
一、丙方于年月日前完成约定的幼儿园主体、水电配套、
装饰装修、设施设备安装等工程，并取得工程整体竣工验收备案表及各政府职能
部门出具的验收合格备案证明等文件后，移交给甲方使用。
因不可抗力或政府审
批原因造成甲方不能按时完成建设验收的，按照拖延时间相应顺延移交时间。
二、丙方在正式移交后六个月内将产权办理过户到甲方名下，办理产权费用由丙方承担，办理产权变更的费用由甲方承担。
三、丙方在正式移交时将幼儿园相关的全部有效技术档案资料复印件：包括
有关用地、申报、批复文件、建筑施工图纸、征地资料、报建资料、水、电、消防、绿化、运动场地的施工图纸，各项工程验收等原始资料的复印件（具体资料见附件）移交给甲方，在丙方取得产权证后，丙方再向甲方移交前述资料的原件，如幼儿园相关资料包括在小区的整体申报、批复资料中的，则丙方仅需向甲方移交经丙方
盖章证实的复印件。
1
-
四、丙方对幼儿园的建设工程质量问题承担维修、整改义务并按相关法律法规之规定承担质量保修责任。
五、本协议一式三份，三方各执一份，本协议经三方法定代表人签字及加盖公章后生效。
（以下无正文）
甲方：乙方：
法定代表人法定代表人
或授权代理人：或授权代理人：
丙方：
法定代表人
或授权代理人：
协议签订日期：年月日
2
-。
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书协议书正文：甲方：（房地产开发项目名称、地质）乙方：（为幼儿园名称、地质）经双方友好协商，就甲方所在的房地产开发项目内配套幼儿园的移交事宜达成如下协议：第一章引言1·1 本协议为甲、乙双方就幼儿园的移交进行约定，旨在明确双方的权利与义务，确保顺利、高效地完成移交手续。
1·2 甲方作为房地产项目的开发方，须移交幼儿园至乙方经营管理，并保证幼儿园设施完好，生活用品齐全，以确保儿童的正常学习和成长。
第二章移交内容2·1 甲方应将幼儿园内的一切设施、设备、教具等移交至乙方，包括但不限于教室、操场、图书室、厨房等房屋及其附属设施，电器设备、家具、教具及其他相关物品。
2·2 甲方应对幼儿园设施进行全面检查和维修，确保设施状态良好，不存在安全隐患，并提供检查和维修记录给乙方。
2·3 乙方应对甲方移交的设施进行验收，并确保设施状态良好、安全可靠。
第三章移交手续3·1 甲方应提前通知乙方移交幼儿园的时间，双方共同商定具体的移交时间。
3·2 移交时，甲方应将所有相关物品清单交予乙方，并签署移交书面文件，确认一切移交事项已按约定完成。
3·3 乙方应在接受移交的同时进行验收，如有发现任何问题或瑕疵，应立即向甲方提出，并协商解决方案。
第四章运营管理4·1 乙方将完全负责幼儿园的运营管理，包括但不限于人员组织、教学管理、设备维修与更新、安全管理等事项。
甲方不得干涉乙方的具体运营行为。
4·2 乙方应按照国家规定的教育标准和法律法规，合理组织幼儿园的教育教学工作，为儿童提供良好的学习环境和服务。
第五章法律责任5·1 甲、乙双方在履行本协议过程中如有违反或不履行义务的情况，应承担相应的法律责任。
5·2 本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
第六章其他条款6·1 本协议自双方签署之日起生效，其期限为_______年。
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书(1范本)
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书协议双方甲方：房地产开发公司（简称“甲方”）乙方：幼儿园经营者（简称“乙方”）鉴于：甲方经营的房地产开发项目位于人口众多的居住区，乙方是该区域内一家经营能力较强的幼儿园，并具备承接较大规模学生需求的能力。
为了满足该居住区居民的教育需求，甲方愿意将其房地产项目中的部分面积用于建设幼儿园，以配套居民的教育需求。
双方就房地产开发项目配套幼儿园的移交事宜达成如下协议：一、移交范围及时间安排1.甲方将从其房地产项目中划拨一定面积用于乙方建设幼儿园，具体划拨范围和面积由双方协商确定，并在协议签订后的一个月内办理产权过户手续。
2.甲方将在幼儿园建设完毕后的一个月内完成移交，确保幼儿园具备正常运营的条件。
二、移交条件及责任划分1.幼儿园的建设和运营，由乙方独立负责。
乙方应按照国家相关法律法规和教育主管部门的要求，提供符合规定的教学设备、环境等，并在规定时间内正式开办。
2.乙方应确保幼儿园的教学质量和安全管理，制定并执行幼儿园各项管理制度，保障幼儿园师生的安全和健康。
3.甲方应确保移交的场地、建筑物和设施完好无损，并提供合理的维护和保养。
4.乙方在正式开办幼儿园后，应按照双方协商确定的时间向甲方支付一定的使用费。
具体使用费标准由双方共同确定。
5.乙方在幼儿园移交后，对幼儿园进行合理布局和装修，并负责相关的设备采购、人员招聘等事宜。
三、协议效力1.本协议自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.双方同意，若因协议内容发生争议，应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他事项1.甲方在履行协议过程中，应配合乙方的工作，提供必要的支持和协助。
2.双方在协议履行过程中，如有其他需要，可随时进行书面补充约定。
3.本协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
五、协议解除1.如因一方违反本协议的约定，且在另一方限定的合理期限内未能纠正违约行为的，对方有权解除本协议。
2023房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书正规范本(通用版)
房地产开发项目配套幼儿园“移交”协议书一、背景幼儿园作为国家教育体系中不可或缺的一部分，承担着培养和教育孩子们的重要责任。
随着房地产开发项目的快速发展，为了满足新住宅区居民对教育资源的需求，配套建设幼儿园已经成为常见做法。
然而，由于开发商通常不擅长管理和运营幼儿园，这就需要与专业的教育机构签订“移交”协议，将幼儿园的管理权和经营权转交给专业的教育机构。
二、目的本协议旨在明确房地产开发商与教育机构之间关于幼儿园“移交”的权利和义务，确保幼儿园能够正常运营，提供优质的教育服务。
三、协议内容1. 幼儿园基本信息•幼儿园名称：•幼儿园地质：•幼儿园办学许可证号码：2. 转交义务2.1 房地产开发商应确保幼儿园的基础设施和装备齐全，并提供符合法律法规要求的环境和安全设施。
2.2 房地产开发商应将幼儿园的所有权转交给教育机构，并提供相关法律文件和权属证明。
2.3 房地产开发商应与教育机构共同办理办学许可证的过户手续，并承担相应的费用。
3. 经营权和管理权3.1 教育机构将获得幼儿园的经营权和管理权，并承担相应的运营责任。
3.2 教育机构应按照法律法规要求，制定合理的办学计划和教育方案，并提供优质的教育服务。
3.3 教育机构应按照国家标准，招聘合格的教师和管理人员，并做好员工的培训工作。
4. 租赁和费用4.1 房地产开发商应与教育机构签订租赁协议，明确租赁期限、租金和支付方式。
4.2 房地产开发商应按照协议约定，及时支付租金，并提供必要的财务支持，保证幼儿园正常运营。
5. 协议期限5.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为________年。
5.2 协议期满前，双方可协商续签或终止协议，并书面通知对方。
6. 争议解决6.1 双方如有任何争议或纠纷应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，双方均同意将争议提交有管辖权的人民法院裁决。
四、协议变更和解除本协议的任何变更和解除，须经双方书面同意并签字确认后生效。
五、附则本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.. . . ..幼儿园产权移交协议书甲方：XX市XX南英房地产有限公司乙方：XX市XX区教育局根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔20XX〕41号）、XX省政府《关于加快我省学前教育发展的实施意见》（XX 府〔2011〕64号）和《XX市房地产开发项目配套公共服务设施建设移交管理规定》（XX府办〔20XX〕15号）的有关规定，建成后的小区配套幼儿园和中小学应无偿移交给当地教育部门。
现甲乙双方就XX区XX花园配套小学和幼儿园的建设和移交事项，协商一致，订立以下合同条款，兹共同遵守：一、甲方同意按照城市规划行政主管部门批准的建筑设计方案和本协议规定，自行投入资金建造小区内配套小学和幼儿园。
甲方应在20XX年7月30日前完成该小学和幼儿园建设及取得相应项目的工程竣工验收备案表，并移交给乙方使用，因不可抗力或政府审批原因造成甲方不能按时完成建设验收的，按照拖延时间相应顺延取得竣工验收备案表及交付的时间。
二、甲方同意将建成后的小学和幼儿园产权无偿移交给乙方并变更到乙方名下；甲方应在取得竣工验收表后六个月内将产权办理过户到乙方名下。
办理产权费用由甲方承担，办理产权变更的费用由乙方承担。
三、甲方应在小学和幼儿园移交时将该小学和幼儿园相关的全部有效的技术档案资料复印件：包括有关用地、申报、批复文件、建筑. . . .v单体施工图纸、征地资料、报建资料、水、电、消防、绿化、运动场地的施工图纸，各项工程验收等的原始资料的复印件（移交具体资料见附件）移交给乙方，在乙方取得产权证后，甲方再向乙方移交前述资料的原件，但如小学和幼儿园相关的用地、征地、报建、验收资料等包括在小区的整体申报、批复等资料中的，则甲方就该等资料仅需向乙方移交经甲方盖章证实的复印件。
四、在本协议签订生效后，为促使该小学和幼儿园能够顺利建设，乙方应协调规划、建设、国土房管等相关政府部门在甲方办理报建等相关业务方面给予大力协助和配合。
五、为确保落实办理该小学和幼儿园产权，由乙方开设一个专门账户，甲方须于签订本协议十五天内存入总额为X拾万元(￥X00000元)的保证金到该账户，乙方须于收到保证金后3日内向甲方提供该保证金收据。
乙方在取得产权证及有关技术档案资料后，在保证金中保留施工合同总价的5％金额作为工程质保金，其余尾款退还给甲方；保修期满后，乙方根据甲方申请于十五天内退还保证金及产生的全部银行存款利息（以账面登记为准）。
六、乙方同意把幼儿园出租给甲方开办20年，租赁期从20XX 年8 月1 日起至20XX年7 月31 日，如因乙方原因、不可抗力或政府审批原因造成幼儿园不能按时交付的，则按照拖延时间相应顺延租赁期的起算时间，办园性质为普惠性民办幼儿园，其收费标准须符合XX区普惠性民办幼儿园的有关政策，并经乙方确认同意。
具体办学协议由甲乙双方另行签订。
七、甲方对移交给乙方的小学和幼儿园，须按国家有关政策规定负责保修责任。
八、对于XX花园小区内的业主子女，按XX区有关招生政策，优先安排到该小学和幼儿园入读。
- 1 -九、本协议有不完善之处，由甲乙双方通过协商进行补充完善。
十、本协议一式六份，甲乙双方各执两份，区财政局和区国土房管分局各存一份。
本协议经甲乙双方法定代表人签字及加盖公章后生效。
甲方：XX市XX南英房地产有限公司（盖章）法定代表人签名：乙方：XX市XX区教育局（盖章）法定代表人签名：签订时间：签约地点：XX市XX区附件1XX区房地产开发项目配套中小学建设移交标准一、建设内容- 1 -（一）室内土建工程（含墙地面铺贴等一次装修，室内用地、给排水、消防、防雷、照明、风扇、洁具安装等）。
（二）室外的市政道路、给排水、围墙、绿化、路灯、消防、电缆敷设、煤气管道、运动场地建设等。
（三）需有独立产权的用水、用电、煤气。
用电量：中学≥450KVA，小学≥300KVA；用水总管管径：中学≥DN200，小学≥DN150。
（四）水、电、消防、防雷工程需取得有关部门的验收合格证。
（五）白蚁防治工程。
（六）校门建设以及门闸安装。
二、细部要求（一）土建部分1、墙面：外墙面用外墙砖装饰；内墙搧灰面扫内墙涂料或乳胶漆二次；架空层、走廊、梯间墙柱面用外墙砖贴到顶；卫生间、厨房浅色瓷片贴到顶；普通教室室内浅色墙砖或地砖贴到1.2米高。
2、地面：教学用房使用耐磨砖；办公用房使用抛光砖；楼梯面用黑白麻花花岗岩；厕所、厨房、走廊用防滑耐磨砖；体育馆用硅PU面。
3、门窗：采用不锈钢或钢木组合门，教室门上方带亮子并能开启；不能采用单数扇窗；窗的亮子设在上方；体育馆的窗尽量能够开启，不要采用太阳能直射的天窗。
4、走廊栏河高度不少于1.1米，楼梯栏杆高度不少于0.9米。
走廊栏河不要全部采用金属材质。
5、课室和专用教室的窗台高度为0.9米。
外墙的窗台在外窗台加30厘米高的不锈钢栏杆。
6、中学的化学实验室和生物实验室、小学的科学实验室（即原来的自然实验室），需要预留给排水口。
该类室如不设在首层，需把楼板下沉30厘米（即室内地面比走廊低30厘米）。
7、卫生间入口及窗户应考虑遮挡；卫生间不要设在显眼或人多经过位置。
8、如教学专用室场为东西座向的，需在西向采用遮阳设计。
- 1 -9、教室设砖砌讲台（高20厘米），讲台饰面与教室地面相同。
10、设置空调安装位置并连接专用排水管道。
11、独立柱的边角为圆角。
12、藏书室的的承载较高，在结构上应予考虑。
（二）安装部分1、普通教室中间采用3×4支40W日光灯，需要吊装，安装高度离地面约2.5米，其长向垂直黑板；黑板上方有2支40W日光灯，伸出墙面照向黑板，并配有挡板。
其他较大的专用课室及实验室中间采用4×5支40W日光灯，其他同一般课室。
普通教室的照明要采用节能、无频闪的产品。
2、风扇采用摇头扇，需要吊装，安装高度比日光灯略高。
一般课室中间安装6台，教坛上方安装1台；其他专用室中间位置应按面积比例适当增加风扇数量。
3、室内消火栓使用圆角并半暗装。
4、设计上有电梯的需安装电梯。
（三）运动区1.篮球场：改性沥青砼基层，防滑聚脂橡胶或丙烯酸面层，配备标准篮球架；2.跑道：改性沥青砼基层，混合型（国标）环保无毒塑胶跑道。
注：由于上述的建设要求只是某些需要特别注意的地方，未有把所有的建设要求（包括装修标准和材料选用等方面）列出来，因此房地产开发商需把全部施工图纸送教育行政部门审核确认后才能施工。
附件2XX区房地产开发项目配套幼儿园建设移交标准- 1 -一、建设内容（一）室内土建工程（含墙地面铺贴等一次装修，室内用地、给排水、消防、防雷、照明、风扇、洁具安装等）。
（二）室外的市政道路、给排水、围墙、绿化、路灯、消防、电缆敷设、煤气管道、运动场地建设等。
（三）需有独立产权的用水、用电、煤气。
用电量≥200KVA；用水总管管径≥DN100。
（四）供水、供电、消防、防雷工程需取得有关部门的验收合格证。
（五）白蚁防治工程。
（六）校门建设以及门闸安装。
二、细部要求（一）土建部分1、墙面：外墙面用外墙砖装饰；内墙搧灰面扫内墙涂料或乳胶漆二次；架空层、走廊、梯间墙柱面用外墙砖贴到顶；卫生间、厨房浅色瓷片贴到顶。
2、地面：教学用房使用耐磨砖或塑胶地板；办公用房使用抛光砖；楼梯面用黑白麻花花岗岩；厕所、厨房、走廊用防滑耐磨砖；音体室采用塑胶地板，如音乐室单独设置，采用复合地板。
3、门窗：办公室、厨房、电教室采用不锈钢防盗门；活动室、功能室采用钢木组合门或玻璃铝合金门，上格部分装玻璃可透视；活动室、功能室不能采用单数扇窗，窗的亮子设在下方。
4、走廊采用实心栏板，尽量少用金属材质的栏杆。
5、活动室、功能室的窗台高度为0.8米以下。
6、活动室卫生间要有6-8个洗手位，要考虑男女分隔，各设不少于4个厕位，并加设幼儿扶手。
7、如教学专用室场为东西座向的，需在西向采用遮阳设计。
8、设置空调安装位置并连接专用排水管道。
9、楼梯或梯级的边角为圆角，墙柱阳角为圆角。
10、楼梯除设成人扶手外，应在靠墙一侧设幼儿扶手，其高度不应- 1 -大于0.6米；楼梯若采用栏杆，其间距不应大于11厘米；楼梯踏步的高度不应大于12厘米，其宽度不应少于26厘米。
（二）安装部分1、普通教室中间采用3×4支40W日光灯，另需预留安装消毒灯的电源及插座，照明要采用节能的产品。
2、风扇采用壁扇，一般课室中间安装6台-8台。
3、消火栓使用圆角并半暗装。
4、厨房安装送餐梯。
（三）运动区1.室外活动场地：改性沥青砼基层，EPDM面层。
2.直跑道：要有30米，改性沥青砼基层，混合型（国标）环保无毒塑胶跑道。
3.游泳池：长10米，宽６米，深１米。
安装水遁环系统，按幼儿泳池要求高度，池身、池底贴蓝色瓷片，池身四周装不锈钢护栏，池面贴防滑地砖。
12班及以上的幼儿园需设20平方米戏水池。
注：由于上述的建设要求只是某些需要特别注意的地方，未有把所有的建设要求（包括装修标准和材料选用等方面）列出来，房地产开发商需把全部施工图纸送教育行政部门审核确认后才能施工。
其他参照国家《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（城设字第466号【1987】、《城市幼儿园建筑面积定额》（教基字108号）[1998]及《XX省幼儿园等级督导评估方案》指标执行。
附件3移交登记表- 1 -- 1 -- 1 - 移交单位：接收单位：移交人：接收人：说明：1.报建图、竣工图要蓝图；2.其他资料复印件需由移交单位盖上公章并注明与原件相符，在“备注”栏注明是复印件；3.所有资料一式两份并在“移交情况”栏注明份数。