基础设施项目工程施工合同样本
基础设施施工合同模板（精选5篇）
基础设施施工合同模板（精选5篇）基础设施模板篇1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。
基建合同书样本(精选5篇)
基建合同书样本（精选5篇）基建合同书样本1发包方：___________________(以下称甲方)承包方：___________________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同，共同信守。
1.工程名称：校内部安装工程2.工程地点：江桥镇封浜村638号承包内容：厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3.共计人民币____________元。
4.工程价款和费用的结算依据和付款方法：______________________。
5.工程安排日期：20xx年12月1日6.工程竣工日期：20xx年12月23日7.工程质量：以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8.甲方主要义务：工程质量、工程时间9.乙方主要义务：包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。
10.乙方按甲方规定的时间竣工。
11.工程竣工后保修期一年。
在保修期内，属于承包方施工责任造成的，由承包方负责免费修理。
属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
12.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.合同未尽事宜，双方可另行补充协议。
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同一式三份，双方各一份、镇有关部门一份。
发包方(盖章)：_______________承包方(盖章)：_________________法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：_______________签订地点：_____________________签订地点：_____________________20xx年x月x日20xx年x月x日基建合同书样本2甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方委托建筑工程队建造房一幢，本建筑总平方面积为m，每平方米价格为___元，合计总金额为___元；瓷砖地板砖每平方米价格为___元，楼梯、卫生间平方面积双算，总平方面计算以上楼板覆盖面为准。
基建合同范本3篇
基建合同范本3篇篇一基建合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程规模：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币（大写）元（小写：￥元）。
2. 支付方式：四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在收到报告后的日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的‰向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同要求进行施工，每逾期一日，应按照工程价款的‰向甲方支付违约金。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，并按照工程价款的‰向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇二基建合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________一、项目概况1. 项目名称：__________________2. 项目地点：__________________3. 项目内容：__________________4. 项目规模：__________________二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币__________________元（大写__________________元整）。
基建工程项目施工合同范本（三篇）
基建工程项目施工合同范本甲方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拥有相应资金和资源，希望在某一地区进行基建工程项目的施工，并委托乙方担任该项目的施工工作。
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方应根据甲方的要求，在指定地点按照相关技术规范和标准，进行基建工程项目的施工。
1.2 甲方应根据合同约定，支付相应的施工款项，并提供必要的技术和资源支持。
第二条工程范围2.1 本工程的范围为（具体描述工程项目的内容和规模）。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工设计图纸，进行工程的施工和安装，并确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。
第三条工期和进度3.1 本工程的工期为（具体约定工程的施工时间）。
3.2 乙方应确保工程施工按照合同约定的工期进行，如需延期应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
3.3 乙方在甲方要求的情况下，应提供工程进度表和施工计划，以便甲方及时了解工程进展情况。
第四条价格和支付方式4.1 本工程的总价为人民币（具体金额）。
4.2 甲方按照以下方式支付工程款项：(1) 工程开工前支付总价的（具体比例）；(2) 工程完成验收合格后支付总价的（具体比例）；(3) 工程完工后支付总价的（具体比例）。
4.3 乙方完成阶段性工程后，应向甲方提供相应的工程进展报告和要求支付款项的书面申请。
4.4 甲方应在收到乙方的支付申请后，根据合同约定的支付比例及时支付相应款项。
第五条资源配备5.1 甲方应向乙方提供必要的工程资源和施工材料，并确保其质量符合相应的标准。
5.2 乙方应按照合同约定的施工要求，合理使用和管理甲方提供的工程资源和施工材料。
第六条质量保证6.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关技术规范和标准进行施工，并保证工程的质量。
6.2 如工程质量不符合相关要求，乙方应承担修理、更换或重新施工的责任，直至工程质量合格为止。
基建工程项目施工合同4篇
基建工程项目施工合同4篇篇1基建工程项目施工合同一、甲方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________乙方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________为明确基建工程项目的约定事项，经甲、乙双方友好协商，就本项目的具体合同内容达成如下协议：二、项目名称：__________________经双方确认，乙方将承担甲方项目（名称）的总承包与施工工作，包括但不限于（具体项目内容），合同总金额为（具体金额），工期为（具体工期）。
三、合同款项：1. 工程预付款：甲方应在本合同签订后______日内向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，金额为______元人民币（大写）。
2. 进度款：工程期间，甲方按照工程施工进度向乙方支付工程款项，具体比例及金额为____________。
3. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提供完工结算书及相关资料，甲方应在______日内支付工程尾款，金额为______元人民币（大写）。
四、施工内容与要求：1. 工程范围：_______________（详细描述具体工程范围）。
2. 施工期限：乙方应按照本合同约定的工期完成工程建设，如因特殊原因需延长工期，应提前______日书面通知甲方。
3. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和法律规定，保证工程建设的质量符合相关标准，如发现质量问题应及时整改。
4. 安全生产：乙方应加强工程施工过程中的安全管理，确保工程建设过程中无任何安全事故发生，如发生意外事故，应及时处理并通知甲方。
五、变更与索赔：1. 变更：如因设计变更、工程施工技术难度等原因需变更工程内容，乙方应提出变更申请，并经双方协商确定变更内容及工程造价变更。
基础设施项目工程施工合同样本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载基础设施项目工程施工合同样本甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________乙方：经甲、乙双方共同商定，甲方将XXX建设有关基础设施项目工程交乙方施工，为保质、保量、按时完工，特制定合同协议如下：一、工程项目1、厕所格；2、垃圾池立方米；3、排污沟米；4、牛圈格；5、公厕座；二、工程地址：乙方承建的所有工程项目必须在甲方指定的地点进行施工（明细表附后）。
三、工程标准及造价1、厕所按每档800元；2、排污沟每米30元；3、牛圈每格1200元；4、垃圾池每平方米200元；5、公厕每座15000元；四、工程质量1、本工程质量按照市、区家园办的有关规定要求进行施工竣工验收。
2、本工程所有项目为“合格工程”，如因工程质量不能经市、区家园办验收合格，其一切经济损失及责任全部由乙方承担。
3、乙方必须使用合格原材料。
4、本工程验收单位为市、区家园办。
五、安全生产1、乙方必须坚持安全生产，文明施工，如因在施工中发生安全事故，其一切经济损失及责任全部由乙方承担。
2、甲方应积极处理好施工环境及周边农户的协调工作。
六、工程监督及违约责任1、本工程项目监督单位为甲方和村“两委”、村民代表共同监督。
2、如因乙方在施工中工程质量不合格，必须返工合格后才能进行下一道工序的施工。
七、付款办法以上工程项目经市、区家园办验收合格后且建设配套资金到帐后，其建设资金由甲方付给乙方。
根据资金到位情况分批付给乙方。
八、未尽事宜甲乙双方在施工中的未尽事宜现场协商解决，并签订补充协议。
本工程施工合同一式三份，甲乙双方及村“两委”各执一份。
本工程合同自签订之日起，具有法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：。
2024年发布的基础设施工程施工合同样本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年发布的基础设施工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 付款方式第四条工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 材料质量5.3 验收标准第六条施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理第七条材料供应7.1 材料责任7.2 材料验收第八条技术支持与服务8.1 技术指导8.2 施工配合第九条合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件第十条违约责任10.1 发包方违约10.2 承包方违约第十一条争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决第十二条合同的生效、修改与终止12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同终止第十三条其他约定13.1 知识产权13.2 保密条款13.3 不可抗力第十四条合同的附件14.1 工程图纸14.2 技术说明书14.3 相关法律文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 名称：__________1.1.2 注册地址：__________ 1.1.3 法定代表人：__________ 1.1.4 联系人：__________1.1.5 联系方式：__________ 1.2 承包方1.2.1 名称：__________1.2.2 注册地址：__________ 1.2.3 法定代表人：__________ 1.2.4 联系人：__________第二条工程概况2.1 工程名称：__________2.2 工程地点：__________2.3 工程规模：__________2.4 工程内容：__________第三条合同价格3.1 合同总价：__________元（大写：__________元整）3.2 价格调整：3.2.1 调整条件：__________3.2.2 调整方式：__________3.3 付款方式：3.3.1 付款条件：__________3.3.2 付款比例：__________3.3.3 付款方式：__________第四条工期4.1 开工日期：__________4.2 竣工日期：__________4.3 工期延误：4.3.1 延误责任：__________4.3.2 延误处理：__________第五条质量标准5.2 材料质量：__________5.3 验收标准：__________第六条施工安全6.1 安全措施：__________6.2 安全事故处理：__________第七条材料供应7.1 材料责任：__________7.2 材料验收：__________第八条技术支持与服务8.1 技术指导：8.1.1 指导内容：__________ 8.1.2 指导时间：__________ 8.1.3 指导方式：__________ 8.2 施工配合：8.2.1 配合内容：__________ 8.2.2 配合时间：__________ 8.2.3 配合方式：__________第九条合同的变更与解除9.1 变更条件：__________9.1.1 变更事项：__________ 9.1.2 变更程序：__________9.2.1 解除事项：__________9.2.2 解除程序：__________第十条违约责任10.1 发包方违约：10.1.1 违约事项：__________ 10.1.2 违约责任：__________ 10.2 承包方违约：10.2.1 违约事项：__________ 10.2.2 违约责任：__________第十一条争议解决11.1 协商解决：__________11.2 调解解决：__________11.3 仲裁解决：11.3.1 仲裁机构：__________ 11.3.2 仲裁地点：__________ 11.3.3 仲裁程序：__________第十二条合同的生效、修改与终止12.1 合同生效：12.1.1 生效条件：__________ 12.1.2 生效时间：__________ 12.2 合同修改：12.2.1 修改条件：__________12.2.2 修改程序：__________12.3 合同终止：12.3.1 终止条件：__________12.3.2 终止程序：__________第十三条其他约定13.1 知识产权：__________13.2 保密条款：__________13.3 不可抗力：13.3.1 不可抗力事项：__________13.3.2 不可抗力处理：__________第十四条合同的附件14.1 工程图纸：__________14.2 技术说明书：__________14.3 相关法律文件：__________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术说明书附件三：相关法律文件附件一：工程图纸的详细要求和说明：工程图纸是施工过程中不可或缺的重要文件，它包含了工程的详细设计、构造、尺寸等信息。
村级基础设施施工合同5篇
村级基础设施施工合同5篇篇1甲方（发包方）：___________村委会乙方（承包方）：___________建设有限公司鉴于甲方需要对本村的基础设施进行改造与升级，故决定委托乙方进行工程施工。
为明确双方权益，经双方友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：__________村级基础设施施工工程2. 工程地点：__________村3. 工程内容：包括但不限于道路修建、桥梁建设、排水设施、绿化工程等村级基础设施建设项目。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际量及约定单价确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定，及时向乙方支付工程进度款。
具体支付节点及比例为：工程开工后支付总价的____%，工程进度过半支付____%，工程竣工并经验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3. 工程质量如不符合合同约定或国家相关规定的，乙方应无偿返工或整改。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之____的违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之____的违约金。
3. 双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。
七、其他事项约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________
基础设施项目工程施工合
同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同商定，甲方将XXX建设有关基础设施项目工程交乙方施工，为保质、保量、按时完工，特制定合同协议如下：
一、工程项目
1、厕所格；
2、垃圾池立方米；
3、排污沟米；
4、牛圈格；
5、公厕座；
二、工程地址：乙方承建的所有工程项目必须在甲方指定的地点进行施工（明细表附后）。
三、工程标准及造价
1、厕所按每档800元；
2、排污沟每米30元；
3、牛圈每格1200元；
4、垃圾池每平方米200元；
5、公厕每座15000元；
四、工程质量
1、本工程质量按照市、区家园办的有关规定要求进行施工竣工验收。
2、本工程所有项目为“合格工程”，如因工程质量不能经市、区家园办验收合格，其一切经济损失及责任全部由乙方承担。