延期交房赔偿协议书
延期交房补充协议
延期交房补充协议一、协议背景根据《销售合同》第X条的约定，甲方承诺按照合同约定时间交房，但由于某种特殊原因，甲方无法按期交付房屋。
经双方协商，达成本延期交房补充协议，以便明确双方义务和权利。
二、具体约定1.房屋交房日期的延期甲方和乙方协商一致，将原合同约定的房屋交房日期从XXXX年XX月XX 日延期至XXXX年XX月XX日。
2.延期交房补偿费用为弥补乙方因房屋交房延迟所带来的经济损失，甲方同意向乙方支付延期交房补偿费用。
具体补偿费用计算方式为：–延期交房天数不超过X天，则甲方每延期一天支付给乙方Y元。
–延期交房天数超过X天，则甲方每多延期一天支付给乙方Z元。
3.补充协议成立条件本补充协议的成立，需满足以下条件：–双方合同生效且未解除。
–双方同意签署本补充协议。
4.协议生效与解除本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等效力。
双方同意在本补充协议生效后，不得再行解除。
5.其他事项–双方在履行本补充协议过程中，如发生争议，应友好协商解决。
如协商无果，则双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
–本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议经双方签字盖章后生效。
三、附则本补充协议的解释、效力和履行均适用中华人民共和国相关法律的规定。
本补充协议的任何修改、补充或者变更，需履行写入补充协议的形式，且需经双方的书面同意并签署盖章。
双方确认，在未尽事宜上，可重新协商以达成一致意见。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：XXXX年XX月XX日。
延期交房赔偿协议最新范本
延期交房赔偿协议最新范本随着城市化进程的加快，房地产行业也迎来了空前的发展机遇。
然而，在购房者与开发商之间，常常因为交房时间的延期而产生纠纷。
为了解决这一问题，延期交房赔偿协议应运而生。
本文将为大家介绍一份最新的延期交房赔偿协议范本，以供参考。
协议标题：延期交房赔偿协议协议双方：购房者（以下简称“甲方”）和开发商（以下简称“乙方”）协议背景：甲方与乙方签订了购房合同，约定于xxxx年xx月xx日交付房屋，但由于乙方在工程建设中遇到了不可抗力因素，导致交房时间无法如期履行。
为了解决双方的纠纷，达成以下协议。
一、延期交房时间1. 乙方承诺将在xxxx年xx月xx日之前完成房屋的交付工作。
2. 若乙方无法在约定时间内交付房屋，乙方应在延期交房前提前xx个工作日书面通知甲方，并说明延期原因。
3. 乙方延期交房的最长期限为xx个月，超过该期限，乙方应承担相应的违约责任。
二、延期赔偿方式1. 由于乙方的原因导致的延期交房，乙方应向甲方支付延期赔偿金。
2. 延期赔偿金的计算方式为：每延期一天，乙方应向甲方支付房屋总价款的xx%作为赔偿金。
3. 延期赔偿金应在房屋交付时一次性支付给甲方。
三、不可抗力情况1. 如果延期交房是由于不可抗力因素引起的，如地震、火灾等，双方应友好协商解决，并不承担相应的违约责任。
2. 不可抗力因素应由乙方提供相关证明材料，经甲方认可后方可免除乙方的延期赔偿责任。
四、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代之前任何与本协议相抵触的约定。
2. 本协议的任何修改或补充应以书面形式进行，并由双方签字确认后生效。
3. 如果本协议中的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性。
4. 本协议的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（签字）：_____________ 日期：_____________乙方（签字）：_____________ 日期：_____________以上是一份最新的延期交房赔偿协议范本，供购房者与开发商参考使用。
交房违约合同6篇
交房违约合同6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买甲方所售房屋达成一份购房合同，为确保双方权益，特就交房违约事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景双方于______年______月______日签订购房合同，约定甲方应于______年______月______日前交付房屋。
现由于甲方原因，未能按期交房，导致乙方合法权益受到损害。
为明确责任，保障双方权益，特签订此交房违约合同协议。
二、违约事实及责任1. 甲方未能按照购房合同约定的时间交付房屋，构成违约行为。
2. 甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此产生的经济损失、支付违约金等。
三、违约责任及赔偿方式1. 甲方应按照购房合同总价款的百分之____（___%）向乙方支付违约金。
2. 甲方应自违约之日起至实际交房之日止，按照购房合同总价款的百分之____（___%）向乙方支付滞纳金。
滞纳金自违约之日起计算，每月支付一次。
3. 甲方应赔偿乙方因违约产生的其他经济损失，包括但不限于租房费用、搬家费用等。
具体金额由双方根据实际情况协商确定。
四、交房期限及条件1. 甲方应于本协议签订后______日内交付房屋。
2. 交付房屋时，甲方应确保房屋符合购房合同约定的交付标准，并出示相关证明文件。
3. 乙方应在房屋交付时验收房屋，如发现房屋存在质量问题，有权要求甲方修复。
五、双方权利义务1. 甲方应按时交付房屋，履行相关义务。
2. 乙方应按时接收房屋，并按照约定支付购房款。
3. 如因不可抗力因素导致甲方无法按时交付房屋，甲方应及时通知乙方，双方可协商延期交房。
六、争议解决1. 如因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
郑州延期交房合同范本
郑州延期交房合同范本
合同编号：【编号】
甲方（开发商/房东）：【甲方名称】
乙方（购房者/租客）：【乙方名称】
鉴于甲方与乙方就位于郑州市的【房屋地址】的交房事宜进行
协商，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守并履行相关约定，以维护双方合法权益，特订立如下：
第一条房屋交付时间
1.1 甲方承诺于【原定交房时间】前将位于【房屋地址】的房
屋按照相关合同约定交付给乙方。
1.2 由于特殊情况，甲方无法在原定交房时间前完成房屋交付，经双方协商同意，延期交房至【延期交房时间】。
第二条延期交房补偿
2.1 甲方延期交房的，应向乙方支付违约金，违约金金额为延
期交房期间每日房屋租金/按揭利息的【具体比例】。
2.2 乙方有权在延期交房期间选择暂时居住其他房屋，相关费
用由甲方承担。
第三条合同解除
3.1 若甲方无法在延期交房时间内完成交房，乙方有权解除合
同并要求甲方返还已支付的房款/押金，并支付违约金。
3.2 若乙方在延期交房期间未能按时支付相关款项，视为乙方
违约，甲方有权解除合同并没收乙方已支付的房款/押金。
第四条其他约定
4.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
4.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：年月日
以上为郑州延期交房合同范本，如有需要请根据实际情况进行修改完善。
延期交房赔偿协议书
延期交房赔偿协议书一、协议的缘由近年来，随着房地产市场的快速发展，购房者和开发商之间的纠纷也逐渐增多。
其中，延期交房成为了一种常见的问题。
由于各种原因，开发商未能按照合同规定的时间交付房屋，给购房者带来了一定的经济和生活上的困扰。
为了解决这一问题，购房者和开发商需要签订延期交房赔偿协议书，明确双方的权益和责任。
二、协议的目的本协议的目的在于明确购房者和开发商在延期交房情况下的权益和责任，为双方提供一个公平、合理的解决方案。
三、协议的内容1. 延期交房的原因购房者和开发商应当明确延期交房的原因，包括但不限于自然灾害、政策调整、施工进度等。
双方应当在协议中详细列出延期交房的原因，并提供相应的证明材料。
2. 延期期限购房者和开发商应当明确延期交房的期限，双方可以根据实际情况协商确定延期的具体时间。
延期期限应当合理，不能过长，以免给购房者带来不必要的经济和生活上的困扰。
3. 赔偿方式购房者和开发商应当明确延期交房的赔偿方式。
赔偿方式可以包括但不限于延期交房期间的利息补偿、租金补偿、房屋装修费用补偿等。
双方应当在协议中明确具体的赔偿金额和支付方式。
4. 协议的生效购房者和开发商应当在协议中明确协议的生效日期和签署方式。
协议应当由双方的法定代表人或授权代表签署，并加盖公章或个人签章，以确保协议的合法性和有效性。
四、协议的履行购房者和开发商应当按照协议的约定履行各自的义务。
购房者应当按时支付房款，并配合开发商的工作。
开发商应当按时交付房屋，并按照协议的约定进行赔偿。
五、协议的变更和解除如果购房者和开发商需要变更或解除协议，双方应当通过友好协商的方式解决。
变更或解除协议应当经过双方的书面确认，并按照协议的约定进行。
六、协议的争议解决购房者和开发商在履行协议过程中发生争议，双方应当通过友好协商的方式解决。
如果协商不成，双方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、协议的终止本协议在以下情况下终止：1. 双方达成书面协议解除协议；2. 双方根据协议约定的条件履行完毕；3. 双方根据法律法规解除协议；4. 双方发生重大违约行为。
延期交房赔偿协议书模板
签订日期：__________________
b)赔偿金额累计最高不超过房屋总价的5%。
2.2赔偿金的支付方式如下：
a)自本协议签署之日起__________日内，卖方一次性支付赔偿金。
b)赔偿金支付至买方指定的以下账户：
户名：__________
开户行：__________
账号：__________
第三条交付房屋
3.1卖方应在赔偿金支付完毕后，立即将房屋交付给买方。
第五条争议解决
5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他
6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（卖方）：__________________
延期交房赔偿协议书模板
鉴于甲方（以下简称“卖方”）与乙方（以下简称“买方”）于__________年__________月__________日签订的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），双方就卖方延期交付房屋事宜，经友好协商，达成以下赔偿协议：
第一条延期交房情况
1.1原合同约定卖方应于__________年__________月__________日前将房 Nhomakorabea交付买方。
3.2买方应自房屋交付之日起，按照原合同约定承担房屋的维修、养护等费用。
3.3双方确认，除本协议另有约定外，原合同其他条款继续有效。
第四条违约责任
4.1如卖方未按本协议约定支付赔偿金，应承担逾期支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付赔偿金金额的万分之五（0.05%）每日。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
延期交房合同协议书
延期交房合同协议书甲方（购房者）：________________身份证号码：_____________________地址：________________________乙方（开发商）：________________营业执照注册号：_______________地址：________________________鉴于甲方购买乙方开发的位于________________（项目地址）的房产（以下简称“该房产”），原定交房日期为____年__月__日。
由于__________________（交房延期原因，例如：不可抗力因素、施工进度调整等），乙方无法按照原定时间交付该房产。
经甲乙双方协商一致，同意对交房日期进行延期，并就相关事宜达成以下协议：1. 延期交房日期双方同意将原定的交房日期延期至____年__月__日。
2. 延期补偿乙方同意向甲方支付延期交房补偿金，补偿金额为已付房款的__%，计人民币________元（大写：_________________________元整），该补偿金将在延期交房日期前支付给甲方。
3. 延期责任若乙方未能在新的交房日期交付该房产，除按照本协议第2条支付补偿金外，还需按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延期一日，按已付房款的____%计算。
4. 甲方权利甲方在延期交房期间有权了解该房产建设进度，并可要求乙方定期提供建设进度报告。
5. 通知与送达双方同意，任何关于本协议的通知均应以书面形式，通过挂号邮件或快递服务，送达到对方在本协议中列明的地址。
6. 争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他本协议一经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8. 附加条款_____________________________________________________________ _________________甲方（购房者）签字：________________日期：____年__月__日乙方（开发商）签字：________________日期：____年__月__日（以上内容仅为模板，具体条款需根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延期交房协议书
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：栋单元房业主根据甲方双方于年月日共同签订的《房屋认购合同》，乙方购买位于，由甲方开发建设的“”项目，按照合同约定甲方应于年7月1日前将房屋交付乙方，现由于小区内道路、供水、燃气等具体事项尚未能达到交房标准等因素影响，为了保障乙方的权益，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房及赔偿事宜达成如下协议、以资共同信守：
一、甲方承诺于年月日可以交房，乙方应接到甲方交房通知后，及时与甲方办理完成房屋交接手续。
二、甲乙双方协商一致，确认：因本次迟延交房，甲方自愿一次性支付乙方违约金元（大写：），此违约金系一次性、终结性赔付，乙方承诺自愿放弃主张《房屋认购合同》约定的全部违约责任及其他赔偿金及违约金的权利。
三、本协议自双方签字盖章之日起生效，自签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
四、双方应对本协议内容进行保密（见双方签订的《保密协议》），任何一方对外泄露应支付对方违约金元。
五、甲乙双方再无任何纠纷。
六、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出卖人）：乙方（买受人）：
栋单元号
业主：
签订时间：年月日签订时间：年月日
附件：《保密协议》。