新农村工程建设施工合同模板
农村房屋建筑施工合同5篇
农村房屋建筑施工合同5篇施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提。
下面小编给大家带来农村房屋建筑施工合同，点击“合同范本”查看更多的合同。
农村房屋建筑施工合同1甲方：乙方：按照双方平等自愿协商的原则，乙方自愿承包甲方新农村房屋修建工程，具体协定如下：一、承包方式：乙方负责该工程包工包料。
二、承包价格：2149元/平方米。
三、付款方式：开工前预付总工程款的30%，正负零起来支付到总工程款的50%，主体封顶后支付到总工程款的80%，在工程验收合格后支付到总工程款的97%，剩余3%的工程款做为该工程的质量保证金。
6个月后房屋无修建质量问题后，一次性付清剩余工程款。
四、甲方的责任1、负责提供修建场地，保证三通;通路、通水及通电。
2、负责按工期检查工程进度并修建工程全过程监督和指导，有义务纠正乙方不符合要求的施工行为。
3、保证乙方施工中资金供应，做好村民与乙方的协调工作，如因资金不到位或村民阻挡造成的误工由甲方承担全部责任及经济损失。
五、乙方责任1、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工，自觉接受甲方监督和指导，未经甲方许可，不得随意变更施工内容和降低施工质量要求。
2、施工期间乙方应合理使用材料并严把工程质量关，所有施工内容必须达到合格标准，如出现施工疏忽和质量问题，乙方必须承担全部责任，并负责由此造成的全部经济损失。
3、施工期间乙方应充分注意安全，如出现不安全事故，甲方概不负责。
六，具体施工内容和质量要求1、施工内容：新农村居住房屋，所有房屋主体墙均为“二四墙”，具体结构为框架结构。
2、所有墙面全部由水泥砂浆毛墙毛地。
3、所有墙体砖面平整，灰浆填充实在，墙体垂直误差不超过3公分，粉刷后墙面平整误差不超过3公分。
4、屋面做防水处理。
在施工中必须安装好线管和上下水管，水管安装规范，接头密封，并做好电路。
5、门窗口预留标准，留有衔接点。
农村房屋建设施工合同（通用3篇）
农村房屋建设施工合同（通用3篇）农村房屋建设篇1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况1、施工地点：镇(乡)(村) 组2、住房结构：平方米。
3、在修建过程中，甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，注意家俱如有丢失，照价赔偿。
乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。
4、生活：甲方负责。
5、承包方式：(只包人工费)。
6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。
7、按图施工，墙体偏差不得超过2公分。
装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前方贴砖。
另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。
8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。
水波瓦以瓦平方计算。
9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。
11、施工设备、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。
二、甲、乙双方责任1、甲方提供标准的施工图同时。
必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字)，方可进行下一道工序;确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用。
三、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。
四、纠纷处理方式：甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人民法法院提起诉讼，但费用由甲方承担。
五、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
农村建房施工合同(12篇)
农村建房施工合同(12篇)农村建房施工合同1甲方：乙方：经双方协商，甲方将______x的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。
一、甲方工作责任：1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地，及关系协调。
2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。
3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作责任：1、按甲方设计图纸，进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。
2、工程技术质量如有不合格，需要返工，所返工料等损失由乙方自行负责。
3、施工安全由乙方全权负责。
4、工程承包内容主体工程从0.00以至天面斜盖顶为主体工程。
6、乙方按图施工完成后，甲方指挥失误，或不如意，须变更的甲方另付工钱。
7、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为，一经发现按偷一罚十处理。
8、主体工程完成后，乙方负责清理房内所有杂物。
三、乙方进场三天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活费给乙方，每施工完成一层楼面，按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方，余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。
以上条款，双方如有未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，完工帐清自动失效。
甲方：乙方：农村建房施工合同2发包人：____________居民身份证号码：____________联系电话：____________通讯____________承包人：____________(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)通讯____________邮政编码：____________联系电话：____________统一社会信用代码：____________企业资质证书号：____________法定代表人：____________联系电话：____________委托代理人：____________联系电话：____________(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)居民身份证号码：____________联系电话：____________通讯____________根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、建房概况1.建房地点：2.建房规模：____________层，总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。
五大连池市新农村改造施工合同(优秀模板6篇)(9)
五大连池市新农村改造施工合同（优秀模板6篇）(9)五大连池市新农村改造施工合同第1篇发包人（甲方）：住址：承包人（乙方）：住址：按照《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。
一、工程概括1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。
二、合同价款与付款方式1、合同总造价：2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。
甲方支付乙方工程款%，即万元。
3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。
甲方向乙方支付该工程项目进度款%，即万元。
4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款%，即万元。
5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。
三、施工日期1、本工程预计年月日开工，年月日完工，完工后五日内组织验收，总工期天。
2、工期顺延（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。
（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。
（3）因连续小时停电，导致无法正常施工的若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。
四、设备及材料供应方式1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由方负责供应。
2、方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。
因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由方负责。
五、工程质量及验收交工1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。
如发生一切质量问题，乙方负责。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。
乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
农村建房包工包料施工的合同范本（通用11篇）
农村建房包工包料施工的合同农村建房包工包料施工的合同范本（通用11篇）在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的农村建房包工包料施工的合同范本（通用11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
农村建房包工包料施工的合同1发包方：________身份证号：________承包方：________身份证号：________甲方将位于江津区建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。
乙方负责出工建设并自行解决建筑施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行以及过路人、旁观人和施工人员的安全（包括税费、管理费）由施工方全部负责。
二、施工要求1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更该，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工，工期为________月（合计________天），即自起至止。
乙方需要严格按照工期要求合理安排施工进度，保证按期交房。
如因不可抗力因素（自然灾害）导致停工，其工期顺延。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国际钢材、拉发基水泥。
建筑结构相关要求如下：基础：钻井个、柱子________cm、钢筋________根________、箍筋________个。
地圈梁：高________cm、宽________cm、钢筋5根________、箍筋________个，间距________cm。
构造柱：________cm，钢筋________根、________楼面板筋________个双层，间距________cm，楼面厚度10cm。
梁柱________，板面________地坪打好，排水________，管子________根，屋面天沟宽________cm，楼梯铁门一道，隐蔽部分请甲方监督。
农村建造房屋包工包料合同5篇
农村建造房屋包工包料合同5篇篇1农村建造房屋包工包料合同一、甲方（包工方）：姓名（或单位名称）：___________联系地址：_____________联系电话：_____________二、乙方（包料方）：姓名（或单位名称）：___________联系地址：_____________联系电话：_____________三、工程地点：______________________四、建设工程名称：__________________五、建筑面积：_____________________六、工程价款：_____________________（大写）________元整七、工程工期：自（年）_______（月）_______（日）起至（年）_______（月）_______（日）止。
八、质量标准：本工程按照国家建筑标准及相关规定进行施工、验收。
九、合同内容：1、甲乙双方签订本合同，甲方对乙方进行包工包料委托，负责工程施工及所需材料采购。
2、本合同金额为人民币________元整，乙方应在签订合同后三天内向甲方支付____%的款项作为工程启动费。
3、工程工期为________天，如乙方未按时完成工程，每延误一天需赔偿甲方____%的总价款。
4、施工过程中如出现质量问题或安全事故，乙方应承担一切责任及返工费用。
5、工程竣工验收合格后，甲方应当按照合同金额的____%支付尾款给乙方。
6、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并甲方支付尾款后终止。
丁、附则：1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签订日期：_________年_______月_______日本合同经双方确认，确系真实意愿，一经签字盖章即生效。
篇2农村建造房屋包工包料合同范本甲方（施工方）：乙方（业主）：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商一致，就甲方承包乙方农村建造房屋的包工包料事宜，订立本合同。
农村自建房施工合同书电子版免费(7篇)
农村自建房施工合同书电子版免费（7篇）农村自建房施工合同书电子版免费精选篇1甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________甲方将位于__________________________________自用住房建设施工工程承包给乙方施工，双方本着平等互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方自愿协商一致，同意签订本合同，供甲、乙双方共同遵守。
一、承包方式及工价1、甲方房屋建设施工工程以包工不包料的形式承包给乙方施工。
2、全部工价按实际施工面积每平方米价格200元计算，完工后以双方实际丈量面积为准。
二、付款方式乙方先垫付施工工价款，待整个工程完工，房屋经过甲方验收合格后，甲方在____天内付清乙方工钱。
三、工程内容乙方从地圈梁浇筑开始施工，直至房屋封顶。
负责房屋主体建设，包括楼梯、起隔墙、屋顶、内外墙水泥砂浆批灰刮平，内墙刮双飞粉，外墙贴磁砖，地面清光并铺地板砖，布好屋顶落水管和卫生间水管等。
四、施工要求1、甲方负责提供施工用的水源、电源、石灰、砖头、水泥、沙子、钢材等建筑材料。
水费、电费由甲方负责。
2、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、顶撑木、脚手架、钉子、铁丝等，费用由乙方自理。
3、所有工人的吃住等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。
4、乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。
5、乙方应节约用水用电，合理使用材料，不能浪费甲方的建筑材料。
五、工程质量1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸或甲方的意见施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的监督检查。
2、乙方施工时要保证质量。
如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改的。
返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量违约责任。
六、施工工期除因停电、下雨或人力不可抗拒的自然力量造成停工外，乙方不能延误施工。
农村房屋施工合同(精选14篇)
农村房屋施工合同（精选14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!农村房屋施工合同（精选14篇）农村房屋施工合同篇1甲方：乙方：为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
完工程总造价款（除留5%保修金外，保修期届满之日起15日内
无息返还）；若乙方发生严重的质量或安全事故，甲方有权暂
停支付工程款，直到彻底消除事故隐患，乙方原因造成工程延
期，甲方有权暂停支付工程款，直到工期彻底赶上来，因甲方
原因造成工期延误，工期相应顺延，其余不予顺延；
5.2、工程价款支付：
5.2.1若乙方发生严重质量事故或严重安全事故（按国家有关安
与本工程施工无关的人员等。 甲方的工作 施工前准备 完成红线以外的“三通”，提供水、电接口到红线。乙方进场 后，甲乙双方及时办理临时水电设施的移交手续。 负责办理施工许可证等合法手续，乙方协助办理。 提供施工场地工程地质、地下管网线路资料，必要时乙方应进一 步探明。 将水准点、坐标控制点现场交验予乙方，由乙方自费负责保护， 若保护不当造成的损失由乙方负担。 向乙方提供4套施工图。 施工期间 监督检查工程质量、进度，设计变更的签证、工程进度款的支 付、办理竣工决算等。 根据销售等实际需要,对施工现场发出调整、变更指令。 负责协调周边关系和政府职能部门的关系。 乙方的工作 执行本合同的约定，履行与乙方有关的权利和责任。合同签订后10 日内提交施工现场布置方案，经甲方代表、项目总监批准后进场作 施工前期准备工作，并按合同要求的质量和工期完成本工程。 遵守有关法律的规定,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计 变更单、工程施工及验收规范等进行施工。 负责搭建工地现场临时设施，临时道路、临时围墙、管线的施工、 保养、移位及拆除，现场管线和邻近建筑物、构筑物及邻街交通要 道、人行道的防护。 负责从甲方指定的施工用电、用水接驳点按甲方批准的接驳方案接 驳。施工用水、电的费用及接驳等所发生的相关费用由乙方承担。 提供大型施工机械设备年检证等资料。 乙方须提交详细的施工组织设计，施工组织设计包括施工总进度计 划(采用时标网络图绘制)、甲供材料计划及乙供材料计划，并严格
全质量事故规定进行界定），甲方有权暂停支付工程进度款。
5.2.2 因乙方原因造成工期延误，甲方将暂停支付当期工程进
度款。下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲
乙双方约定的工程进度计划范围内后，甲方才恢复支付工程进度
款。 5．3. 工程结算
5.3．1 乙方竣工结算经 造价师事务所进行审计，结算审计时甲 乙双方应积极配合审计工作，应在双方确认竣工结算资料真实、 完备之日起原则上在3个月内完成本工程的结算审计;工程结算总 价款的5%作为保修金，保修期届满之日起15日内结清。
停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周 内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延);
因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设 计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予 顺延。
四. 质量与检验标准
工程质量：合格.基础、主体验收及竣工验收均应一次性通过有关部 门验收合格;
其他项目的保修期为2年
质量保修责任
因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等，其经济 责任和法律责任均由乙方承担。
保修期内的维修：一般性维修乙方应在接到通知后24小时内到达;紧 急事故乙方应在接到通知后8小时内到达现场抢修;业主收房后出现 渗漏水、有水区域返水，乙方应在16小时内修复。
乙方未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未 能修好的，甲方有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用 及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除，但不等于解除乙方应负的责 任。
七. 材料价格及材料的采购
材料价格调整
非暂定价材料不作调整，但钢材价格风险系数±5%，超过±5%部 分按实调整，税金按规定计取。乙方无权更换工程量中的任何材 料。
材料采购
乙方必须按甲方规定品牌采购，并且在采购前15天将样品及价格送 监理工程师及甲方代表认可后方可采购。
甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行 采购时，乙方应予以支持。
5．3.2 质量保修金的支付：各分部分项工程保修期届满、经甲 方对工程质量确认无异议后14天内，按各分部分项工程的保修金 额，甲方与乙方办理保修款结算，将剩余保修款一次性支付乙 方;基础工程、房屋建筑工程在交工满一年后14日内，按其保修 金额支付给乙方。
5．4. 履约保证金：乙方在签订本协议之日起五工作日内,在甲 方专用帐户存入工程总价的10%（人民币），作为本协议的履约 保证金。该保证金三层封顶后10日内由甲方无息退还乙方50%;合 同内工作内容竣工后10日内无息退还剩余50%。
按照经甲方及监理批准后的施工组织设计施工。
如甲方提供的施工文件不完整，乙方须于合同签订后十日内以书面 方式向甲方提出补充施工文件(须列清单)，并提供时间表，列明在 不影响进度的情况下，甲方应向乙方提供补充施工文件的内容及最 后期限。在工程施工过程中，乙方亦有义务以书面形式及时向甲方 进行提示。
议。 工程概况
工程名称：新农村建设项目商业、住宅工程 工程地址： 建筑面积： 结构类型： 设计单位： 工程内容及承包范围
乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为： 1.1土建工程：基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装 饰工程。
1.2安装工程：室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工 程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、 智能化工程预留预埋工程、供配电预留预净、并取得业主和甲 方(或物管公司)的验收签字。
涉及结构安全的质量问题，乙方应立即向当地建设行政主管部门报 告，并采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应等级的设计 单位提出保修方案后，由乙方实施保修。
十. 双方的权利和义务
甲方代表及职责
1.1 本工程甲方代表为 。甲方代表代表甲方行使合同约定的 权力，履行合同约定的职责。甲方如另行委托其他人员代行上述 全部或部分职责的，以甲方向乙方出具的授权委托文件或书面通 知为准。
八. 工程变更及签证
工程变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位、具体作法、 尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准 确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明“此项后无内容”。
本工程的所有变更及签证，均应经甲方代表或甲方现场代表及监 理工程师签字后方可生效，甲方、监理、施工单位均应保留原
元/平方米（含安全文明施工费等各种税费），钢筋的市场价
与 年 期信息价上下浮动超过±5%时可按超出部分给
予调整，其余不予调整（包括政策性调整）；
5.2：工程变更签证须经甲方、设计、监理等单位签字盖章后生
效。
5.3甲方有权对下述工程进行分包：
安装工程：消防工程、电视电话网络工程、智能化工程、供配电
工程（单元电表箱上端部分）、给水水表前端等。
包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。
3．
新农村建设项目工程划分为三个标段，每个标段约
平方米，由四个以上单体工程组成。
合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)开、竣工日期
1.1总工期为 天，自 年 月 日开工至 竣工 开工日期：以开工报告日期为准。
年月日
工期违约责任
3.1 如因乙方原因延误二层顶板工期(房屋销售起始工期)，甲方
件。
甲方有权对设计图纸进行变更。
乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方工程部、监理 部和设计单位，由设计单位(或甲方)提供设计变更文件，经监理 工程师、甲方代表签字批准后实施。
甲方对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案 报甲方及监理单位确认。乙方应谨慎保护可能重复利用的材料、 设备。若乙方拆除措施不当或保护不当造成材料、设备损坏的, 由乙方承担相应损失。
按
元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按
元/天给予乙方奖,累计奖罚金额不超过 万元。
3.2 若总工期延误，甲方按 元/天对乙方进行罚款;若乙方提 前工期，甲方按 元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过 万元。
如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。
工期不顺延情况：
各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);
因病而不能坚持工作者; 无法担任与该工程建设相关的工作。 因刑事责任或经济纠纷无法继续担任此项工作。 被吊销资格证。 甲方认为不称职者。 乙方代表换人，必须经甲方书面认可，其接任人仍必须无条件全面 继续承担乙方应有的责任。 乙方在开工前应向甲方提供有关人员资质证书及岗位证书等证件。 以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须调离本工程 范围。同时，乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的 人员。 对施工质量、进度达不到合同要求负有责任的施工人员; 业务水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员; 不能积极配合甲方正常工作; 违反甲方或乙方工地现场管理规定者; 无证上岗者(适用于按规定必须持证上岗者); 与工程量清单报价书及合同规定名册不符者;
对甲方所有分包的工程，乙方不计取肢解索赔费用及配合费用。
2.4.工程量计算依据：是按施工图纸以及国家有关规范、标准图
集。
六. 付款方式：
5.1.三层封顶付合同价的 %，主体封顶验收合格付合同价
%，竣工验收合格付合同价的
%，交付使用6个月付工程总
价款的 10 %（期间进行工程竣工结算），竣工验收一年内付
质量保修期限如下(以双方在工程移交书上签字之日起计算)：
地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限;
屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的渗漏(包括台风、暴 雨等自然条件下的影响)为5年;
电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年;
给排水设施、道路等配套工程为2年;
供热及制冷系统为2年;
1.2 本工程甲方现场代表为 。甲方现场代表的职责：负责监 督检查工程质量及工程进度，负责设计变更、技术核定及现场签 证的签署，对工程进度款的支付和工程竣工决算进行审核，以及 与设计单位等相关部门的协调。
乙方驻工地代表及其他人员