电力建设工程施工合同样式二
2024年电力建设工程施工协议(精选)(二篇)
电力建设工程施工协议(精选)（二）电力建设工程施工协议（精选）（二）地址：联系人：电话：地址：联系人：电话：基于互惠互利的原则，经甲乙双方协商一致，签订本《电力建设工程施工协议》。
具体内容如下：1. 工程概况甲方要求乙方承担指定地点的电力建设工程项目，包括但不限于：- 电力线路的铺设和安装- 电力设施的调试和维护- 电力设备的采购和供应- 其他与电力建设相关的工作2. 工期本工程的工期由甲乙双方共同商定，具体工期为：开工日期：_________竣工日期：_________3. 工程款项及支付方式3.1 工程款项根据工程项目的目标和范围，乙方将向甲方提供详细的工程造价预算表，包括各个施工阶段的费用和材料采购费用等。
3.2 支付方式- 预付款：甲方需在工程开工前支付合同总价款的30%作为预付款；- 进度款：根据工程进展情况，甲方在乙方提交进度报告后，按照合同总价款的分期支付比例支付相应的进度款项；- 竣工款：乙方按照合同总价款的70%完成工程后，向甲方提交竣工报告，并提供相关验收材料。
甲方在验收合格后，即支付剩余的竣工款。
4. 质量标准和验收4.1 质量标准乙方在施工过程中需按照国家相关规定和技术标准进行操作，确保工程的质量和安全性。
4.2 验收工程竣工后，甲方将组织相关人员进行现场验收。
若发现工程存在质量问题或不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改直至合格为止。
5. 变更和索赔5.1 变更如需对施工项目范围进行变更，甲乙双方应及时沟通协商，并签署书面变更协议。
变更后的工程款项和工期将重新确定。
5.2 索赔如因甲方原因导致工程进度受阻，乙方有权提出索赔。
甲方同意在核实索赔事实后，按照双方协商的方式进行补偿。
6. 违约责任6.1 若甲方未按时支付工程款项或未完成其他合同条款的约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按照合同要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
电力建设工程施工合同样式
电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
电力建设工程施工合同(样式二)
电力建设工程施工合同(样式二)合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容简述]工程规模：[工程规模描述]技术标准：[遵循的技术标准]二、工期要求开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期：[总工期]日历天。
三、工程质量要求及验收标准1. 乙方必须按照电力行业的有关规范、标准进行施工，保证工程质量达到合同约定的标准。
2. 工程竣工验收依据为国家颁发的相关标准及甲方提供的施工图纸和设计变更文件等。
3. 工程验收标准和方法按照电力行业的有关规定执行。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币：[大写金额]（小写：￥[金额]）。
具体价格以双方签订的预算表为准。
2. 付款方式：甲方应按以下比例向乙方支付工程款：基础施工完成支付XX%；主体施工完成支付XX%；竣工验收合格并移交全部资料后支付XX%；质保金XX%，质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应及保管1. 乙方应按照合同约定供应所需材料设备，并确保质量符合标准。
甲方提供材料设备时，乙方应妥善保管，如有损坏，乙方应负责赔偿。
2. 材料设备的运输、保管费用已包含在合同造价中，由乙方承担。
六、安全施工及保修责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应按照国家有关规定承担保修责任。
保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期两年。
保修期内发生的工程质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。
电力建设工程施工合同样式6篇
电力建设工程施工合同样式6篇篇1电力建设工程施工合同样式一、甲方：______公司地址：______法定代表人（负责人）：______联系电话：______二、乙方：______公司地址：______法定代表人（负责人）：______联系电话：______鉴于甲方拟修建______电力建设工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条项目概况______电力建设工程项目位于______，总建筑面积约______平方米。
项目内容包括______，______等，工程施工地点在______。
第二条合同价格1. 电力建设工程总价为______万元，包括材料费、人工费、机械设备使用费、施工管理费等。
2. 乙方应在______天内完成工程，按工程进度和质量，由甲方进行相应支付。
支付方式为______。
第三条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合______标准。
2. 工程竣工后，甲方有权组织相关部门对工程进行验收，验收合格后支付最后一笔款项。
第四条安全保障1. 乙方应加强施工安全管理，确保工程施工期间无安全事故发生。
2. 如因乙方施工不当导致安全事故，乙方应承担相应责任，包括赔偿等。
第五条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或工程质量不达标，乙方应承担违约责任，包括赔偿损失等。
2. 如因甲方原因导致工程延期或工程质量不达标，甲方应承担相应责任。
第六条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可通过友好协商加以补充规定。
甲方（盖章）：______ 签字：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 签字：______ 日期：______以上是电力建设工程施工合同样式，希望双方能够严格按照合同约定履行，确保工程顺利进行，达到预期效果。
祝合作愉快！篇2电力建设工程施工合同样式第一章总则第一条甲方与乙方根据相关法律法规，就电力建设工程项目（下称“本工程项目”）的施工事宜达成如下协议，现起文即正式签订本工程施工合同（下称“本合同”）。
电力建设工程施工合同样式通用版4篇
电力建设工程施工合同样式通用版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力建设工程施工合同样式通用版甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方拟委托乙方承担电力建设工程施工的有关事宜达成如下合同，以资证明和保证。
为明确双方权利和义务，特订立本合同：第一章项目概况1. 项目名称：XXXXXXXXXX电力建设工程2. 项目地点：XXXXXXXXXX3. 工程规模：XXXXXXXXXX4. 工程内容：XXXXXXXXXX5. 工程工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日第二章甲方的权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定及时支付工程款。
2. 甲方应向乙方提供相应的资金、场地和技术支持。
3. 甲方应保证乙方在施工过程中的安全和劳动保护。
4. 如有变更或补充内容，应经双方协商达成书面协议。
第三章乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同的规定保质保量完成工程，并保证工程质量符合相关标准。
2. 乙方应尽力保证工程进度，遇到特殊情况应及时向甲方汇报并协商解决。
3. 乙方应保护工程施工现场的秩序和环境，并对工程的安全和质量负责。
4. 如有变更或补充内容，应经双方协商达成书面协议。
第四章价格及支付方式1. 工程合同总价为XXXXXXXXXX元，包括材料、人工、设备及其他费用。
2. 支付方式：甲方应在工程开工后按照合同约定的进度及时支付工程款，首付款比例为XX%，进度款比例为XX%，竣工后支付尾款。
3. 工程款应支付至指定账户，支付过程需提供相关凭证。
第五章违约责任1. 若乙方未按合同约定的工程质量、进度及规模完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 若甲方未按合同约定的支付方式及时支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。
3. 双方应按照合同的约定协商解决争议，若协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
第六章生效及解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕之日止。
电力建设工程施工合同样式二5篇
电力建设工程施工合同样式二5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括电力线路建设、电力设备安装及其他相关附属设施建设。
4. 工程规模：详细工程量及规模见附件一。
二、工期及进度安排1. 工程开工日期：______年____月____日。
2. 工程竣工日期：______年____月____日。
3. 进度款支付方式：根据工程进度分期支付。
具体支付时间和金额见附件二。
三、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照相关规定进行验收，并提交完整的验收资料。
3. 甲方有权委托第三方对乙方完成的工程进行质量检测，如检测结果不符合合同约定及国家相关标准的，乙方应承担违约责任。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格见附件三。
2. 支付方式：工程款项按工程进度分期支付。
具体支付时间和金额见附件二。
3. 甲方在支付款项时，乙方应提供合法有效的发票。
五、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的千分之五。
2. 若因甲方原因造成工程延期，甲方应按日向乙方支付延误工期补偿费，补偿费金额为每日人民币______元。
3. 如乙方在施工过程中存在质量问题，应承担修复或重建的责任，并承担因此产生的全部费用。
4. 甲乙双方其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，确保施工现场整洁有序。
电力建设工程施工合同样式7篇
电力建设工程施工合同样式7篇第1篇示例：电气建设工程施工合同甲方（委托方）：____________鉴于甲方拟开展电气建设工程项目，现委托乙方进行工程施工，双方经友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条工程名称及地址：1.1 本工程的名称为：_______________，施工地址为：_______________。
1.2 工程范围：本合同所称工程范围包括项目的土建、机电、安装、调试等工作，具体内容详见工程图纸和技术协议。
第二条建设期限：2.1 本工程的建设期限为__________天（自双方签订合同之日起计算）。
2.2 若因不可抗力等不可控因素导致工程延期，乙方应在延期原因发生后及时通知甲方，并重新协商确定修订工程竣工日期。
第三条工程价格及支付方式：3.2 甲方应按照工程进度支付工程款，具体分期支付金额及支付时间详见附件。
3.3 工程费支付方式：_____________方式支付。
第四条质量要求：4.1 乙方承诺按照国家相关标准和规定，严格执行工程质量要求，保证工程质量达到合同约定的标准。
4.2 如工程发生质量问题，乙方应承担相应责任，并按照双方协商确定的解决方案进行处理。
第五条安全保障：5.1 乙方承诺严格遵守施工现场安全操作规程，确保工程施工过程中各项安全措施得以落实。
5.2 如发生安全事故，乙方应及时通知甲方，并采取应急措施保障工程安全。
第六条竣工验收：6.1 工程竣工后，甲方有权组织相关部门进行验收，验收合格后支付尾款，并签署完工验收证书。
6.2 如工程未能按时竣工，乙方应按照合同约定的延期条款履行相关责任。
第七条违约责任：7.2 如因不可抗力等特殊原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，双方共同商议解决方案。
第八条争议解决：8.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_____仲裁委员会予以解决。
第九条合同变更：9.1 任何一方均不得擅自变更合同内容，如需变更，须经双方协商一致，并通过书面文件确认。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw电力建设工程施工合同样式二ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb最新精编合同协议范本电力建设工程施工合同样式二电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
２．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。
３．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
５．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
７．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门2/ 54最新精编合同协议范本或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
９．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
１０．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
１１．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
１２．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
１３．费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
１４．工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
１５．开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
１６．竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
１８．施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
２０．不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对3/ 54最新精编合同协议范本工程及履约造成损害的自然灾害。
２１．赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
２２．质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
２３．协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序１．合同文件应能互解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：（１）《协议条款》；（２）《合同条件》；（３）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（４）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（５）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（６）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（７）构成合同一部分的其它文件。
２．当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律１．合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
4/ 54最新精编合同协议范本２．适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
３．施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
４．国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
５．规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
第四条图纸１．甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
２．甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
３．甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。
４．乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定p第二章双方一般责任第五条甲方代表5/ 54最新精编合同协议范本１．甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（１）甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前３天通知乙方。
（２）甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在２４小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后４８小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后２天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后２４小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
（３）甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后２４小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
２．实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
３．甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前７天通知乙方。
后任6/ 54最新精编合同协议范本继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第六条乙方代表１．乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（１）乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
（２）乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。