【债权债务合同范本】工程款结算还款协议范本
工程款结算还款协议范本通用版3篇
工程款结算还款协议范本通用版3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方与乙方已经签订了关于_____________工程的建设施工合同，且该工程已经竣工验收合格，现就工程款结算与还款事宜，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程总价：本协议涉及的工程总价款为人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
二、工程款结算1. 结算依据：本工程按照双方签订的建设施工合同及国家相关法规进行结算。
2. 结算方式：双方按照工程进度进行结算，具体结算方式如下：（1）工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告及资料；（2）甲方收到结算报告及资料后，进行核对和审计；（3）双方就结算款项达成一致后，签署本协议。
3. 结算款项：本协议结算款项包括工程合同价款、变更增减款项、索赔款项等，具体金额以双方确认的结算报告为准。
三、还款计划1. 还款金额：本协议项下甲方应支付乙方的工程款项共计人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
2. 还款期限：自本协议签署之日起计算，甲方应于以下期限将款项还清：（1）_____________年_____________月前支付人民币（大写）_____________元整；（2）_____________年_____________月前支付人民币（大写）_____________元整；（3）_____________年_____________月前支付余款。
3. 还款方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
工程款结算还款协议标准范本(五篇)
工程款结算还款协议标准范本最新的多被告工程款诉讼状范文原告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____,电话：_____被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计_____元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告_____委托被告_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。
____年____月____日,原告经被告_____介绍同意为被告_____所负责的_____旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨_____同被告_____协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告_____在____年____月____日支付了预付款之后,于____月____日支付_____元,____年____月____日支付_____元,之后就拒绝再支付剩余款项。
____年____月____日,原告要求被告_____量面积进行决算,被告_____不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告_____同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
被告_____于当场支付医疗费_____元后,于____年____月____日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为____平方米,安装费为_____元,医药费共计_____元。
双方经过协商后约定剩余的欠款为_____元,由被告人_____支付。
但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款_____元。
综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目签订承包合同，现就工程款结算及还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方共同确认，乙方已经按照合同约定完成了工程项目的大部分工作，现进入工程款的结算阶段。
为保证工程款的顺利结算及还款，双方经过充分沟通，特订立本协议。
二、工程款项结算1. 双方同意依据承包合同的约定及实际情况，对已完成工程进行结算。
结算金额经双方确认后，以书面形式记录并签字盖章。
2. 结算过程中，双方应严格按照国家相关法律法规、政策及承包合同约定的计价标准、支付方式等进行核算。
3. 甲方在结算完成后，将按照约定支付乙方应得的工程款。
三、还款计划1. 乙方同意甲方分期支付工程款，具体还款计划如下：（1）首次还款金额：____________________元，支付时间为工程竣工验收合格后的______天内；（2）剩余款项：自首次还款之日起，按照每月/季度/年支付______元，直至全部款项还清。
具体支付时间、金额由双方另行约定。
2. 甲方应按照约定的时间和金额进行还款，如因甲方原因导致未能按时支付，甲方应承担违约责任。
3. 若乙方同意甲方延期还款，双方应签订书面补充协议，明确延期还款的具体事宜。
四、担保措施1. 甲方应提供有效的担保措施，确保工程款的按时支付。
担保措施包括但不限于第三方担保、抵押、质押等。
2. 担保措施的具体内容、形式由双方协商确定，并签订书面协议。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间和金额支付工程款的，视为违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方实际损失等。
2. 乙方未按约定完成工程或存在其他违约行为的，亦应承担相应的违约责任。
3. 双方同意，违约金的计算方式为未支付金额的______%（百分比可根据实际情况调整）。
工程款结算还款协议范本一7篇
工程款结算还款协议范本一7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方与乙方就工程项目建设已经签订了相关合同，且乙方已经按照合同约定完成了工程建设，现就工程款的结算和还款达成如下协议：一、协议目的双方本着公平、公正、诚实信用的原则，为确保工程款的顺利结算和还款，特订立本协议。
二、结算依据1. 双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议。
2. 乙方提交的工程结算报告及结算资料。
3. 甲方对乙方提交的工程结算报告及资料的审核结果。
三、工程款结算1. 结算金额：经双方确认，工程结算金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 结算方式：按照约定，甲方通过银行转账方式支付乙方工程款。
3. 结算时间：双方确认结算金额后，甲方在______个工作日内完成结算支付。
四、还款计划1. 还款金额：甲方应支付乙方的工程款总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款期限：自本协议签订之日起，甲方在______个月内还清全部工程款。
3. 还款方式：甲方采取分期还款的方式，每月偿还工程款的______% ，最后一个月偿还剩余款项。
4. 利息约定：若甲方未能按期还款，应按照未还款项的一定比例（如：每月______%）支付逾期利息。
五、保证事项1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款，确保乙方的合法权益。
2. 乙方保证工程质量符合合同约定，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 双方保证在工程建设和结算过程中，遵守国家法律法规和相关政策，遵守合同约定。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和方式支付工程款，视为违约，应承担违约责任，包括支付逾期利息、违约金等。
2. 若乙方提交虚假结算报告或资料，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如双方发生争议，应友好协商解决。
有关工程还款协议范本5篇
有关工程还款协议范本5篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于乙方在甲方投资建设的工程项目中欠款未还，为明确双方权益，经友好协商，达成以下还款协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项结算中的债权债务关系，规范乙方的还款行为，保障甲方的合法权益。
二、欠款情况1. 乙方在甲方投资建设的工程项目中，欠款总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 欠款明细：____________________（根据实际情况填写）。
三、还款计划1. 乙方承诺按照本协议约定的期限和方式还款。
2. 还款期限：自本协议签订之日起至______年______月______日止。
3. 还款方式：（1）分期还款：乙方自本协议签订之日起，每月______日前向甲方支付人民币______元，直至欠款全部还清。
（2）一次性还款：乙方在本协议签订后______日内，将欠款总额一次性支付至甲方指定账户。
四、担保措施1. 乙方提供______作为本次还款的担保。
2. 如乙方未能按期还款，甲方有权依法处置担保物以实现其债权。
五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式还款，视为违约，乙方应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付逾期违约金、赔偿甲方因违约导致的损失等。
3. 违约金和赔偿金的计算方式：____________________。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本协议的修改和补充应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。
1. 在制定还款协议前，务必对工程项目的实际情况进行全面了解，包括工程进度、质量验收情况、合同执行情况等，以确保协议内容的真实性和可行性。
工程款还款协议书8篇
工程款还款协议书8篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于：甲方与乙方在工程项目上的合作过程中，乙方欠甲方工程款；经过双方友好协商，乙方同意按照本协议约定的方式和时间偿还欠款。
为明确双方权益，特签订本协议。
一、还款事项1. 欠款金额：人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 欠款原因：因工程项目合作过程中产生的工程款项。
3. 还款期限：自本协议签订之日起计算，乙方应于______年______月______日前还清全部欠款。
二、还款方式1. 乙方应按照本协议约定的期限和金额偿还欠款。
2. 还款方式如下：（选择适用方式填写）（1）一次性偿还：在还款期限内一次性偿还全部欠款。
（2）分期偿还：每月偿还______元，自本协议签订之日起计算，至______年______月______日还清。
三、保证事项1. 乙方保证所提供的资料真实、完整、合法、有效，且不存在任何虚假陈述或重大遗漏。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和方式偿还欠款，不得擅自变更还款计划。
如需变更，应提前与甲方协商并征得甲方同意。
3. 乙方应妥善保管与本协议相关的所有文件和资料，确保甲方能够随时查阅。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式偿还欠款，应按照逾期未还款金额的______%向甲方支付违约金。
2. 若因乙方违约导致甲方采取法律手段追讨欠款，乙方应承担甲方因此产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
3. 若乙方存在其他违约行为，甲方有权要求乙方承担因此产生的所有损失。
五、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议产生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程款结算还款协议范本通用版6篇
工程款结算还款协议范本通用版6篇篇1甲方（借款人/业主）：__________（以下简称甲方）乙方（承包商）：__________（以下简称乙方）鉴于甲方拖欠乙方工程款一事，双方经过友好协商，就工程款的结算及还款达成以下协议：一、工程概况双方确认本协议所涉及的工程为____________工程，位于____________，工程内容主要包括但不限于____________等。
双方就该工程已经签订了相关施工合同，且工程已经竣工验收合格并交付使用。
二、结算金额及支付方式双方确认本次结算的工程款总额为人民币______元（大写：______元整）。
甲方应按照以下方式支付款项：1. 甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方人民币______元（大写：______元整）。
2. 剩余款项人民币______元（大写：______元整），甲方按照本协议约定的期限分期支付。
具体支付计划如下：（1）______年______月______日前支付人民币______元；（2）______年______月______日前支付人民币______元；（3）______年______月______日前支付人民币______元。
三、违约责任如甲方未按本协议约定的期限支付款项，应自逾期之日起，每日向乙方支付未付款项_____%的违约金。
逾期超过____天的，乙方有权解除本协议并要求甲方立即支付全部未付款项及违约金。
四、保证条款甲方应保证所支付的款项来源合法，不存在任何权利瑕疵。
如因甲方支付的款项来源问题导致乙方受到损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、法律适用及争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方因本协议产生的争议无法协商解决，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
工程款结算还款协议5篇
工程款结算还款协议5篇篇1工程款结算还款协议甲方：（借款人）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（放款人）联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商就工程款结算还款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为人民币（大写）（小写）元，用于（借款用途）。
2. 借款期限为（借款期限），自借款人获得借款之日起计算。
二、还款方式1. 甲方应按照以下还款方式还款给乙方：（还款方式）2. 还款时间为每月的（还款日）日。
3. 若还款日是法定节假日或双休日，顺延至下一个工作日。
三、还款保证1. 甲方应保证按照本协议的约定按时足额还款，并承担相应的风险和责任。
2. 若甲方逾期还款，应按照逾期天数支付逾期利息，逾期利息为本合同约定利率的（逾期利率倍数）倍。
3. 若甲方发生资金短缺或其他原因无法按时还款，应提前告知乙方并经双方协商制定新的还款计划。
四、利息与罚金1. 借款人还款利率为（年利率%）。
2. 若借款人逾期未按时还款，每日支付罚金为还款本金的（罚金比例%）。
五、保密条款1. 本协议中的各项信息及资料应被视为保密信息，任何一方事先应得到对方书面同意，方可向第三方透露。
2. 如一方接到要求披露保密信息的法律文件，应尽力保护对方的利益，并通知对方。
六、违约责任1. 若甲方逾期未按时还款达（逾期期限）天，乙方有权解除合同、要求甲方立即归还借款本金及相应利息，并追究甲方的违约责任。
2. 若甲方提前终止合同，应提前通知乙方，并支付提前终止所产生的违约金。
七、法律适用与争议解决1. 本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本协议所发生的争议，双方友好协商解决，如果无法协商解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款完成并还清借款本金、利息及相关费用终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于________年________月________日在中国北京市签署：____________公司（以下简称甲方）住所：________________________法定代表人：____________（法定代表人的代理人：____________）____________公司（以下简称乙方）住所：________________________法定代表人：____________（法定代表人的代理人：____________）鉴于：________年________月________日，甲方与乙方就____________（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：____________），建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；（2）《授权委托书》；（3）《强制执行申请》；（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；（7）其他需要提供的材料。5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.第四条双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：甲方联系地址、电话及传真如下：________________________；受件人：____________.乙方联系地址、电话及传真如下：________________________；受件人：____________.北京市公证处联系地址：地址：____________________________________邮编：________________________电话：________________________________承办公证员：____________甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。第五条不可抗力1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。第六条保密除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。第七条其他1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于北京市公证处备案。（以下无正文）。甲方：____________公司（印章）法定代表人或授权代表：____________（签字）乙方：____________公司（印章）法定代表人或授权代表：____________（签字）________年________月________日于北京市