建筑工程施工合同通用专用条款
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任,保障建筑工程施工的顺利进行。
本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。
第二条合同定义1. 建筑工程:指在土地上或其他相关无遮拦地面上,按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。
2. 建筑工程施工:指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。
第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同,包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。
第四条施工单位1. 施工单位:指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。
2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备,并依法取得相关资质证书。
第五条监理单位1. 监理单位:指根据施工单位和建设单位之间签订合同,负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。
2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验,并依法取得相关资质证书。
第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后,建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。
2. 竣工验收合格后,方可办理竣工手续和交付使用。
第七条紧急变更在建筑工程施工过程中,若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项,应当及时协商解决并书面确认。
第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。
2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定,双方应进行协商解决。
第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同,应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。
2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定,并确保不违反公共利益和社会公共秩序。
第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
2. 工程内容根据设计文件确定,双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建筑工程施工合同通用15篇

建筑工程施工合同通用15篇建筑工程施工合同1根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。
二、该土地位于,四至为:东至,南至,西至,北至,使用年限为50年。
甲方对该土地享有所有权和使用权。
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。
如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。
四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。
五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。
但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工,180天内完成竣工验收工作。
如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:(一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。
(二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方20%的实际建设成本,每年的12月30日前一次性全额支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的12月30日前一次性全额支付,所有款项在12月30日前付清。
十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。
施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)
1. 合同目的
本合同的目的是确定双方就施工项目的具体要求、责任、义务和报酬等事项达成一致,并创建和保持合作关系。
2. 工程描述
甲方委托乙方负责进行施工项目,包括但不限于工程的规划、设计、施工、监督和管理等。
3. 合同期限
本合同的有效期为起止日期至完成工程的日期。
如工程不能按时完成,双方可协商延长合同期限。
4. 价格和支付方式
甲方应按本合同约定的价格支付乙方相关工程费用,并按照约定的支付方式进行支付。
5. 材料和设备
乙方应按照甲方要求使用符合标准的材料和设备,且应提供相应的质量证明文件。
6. 竣工验收
工程完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
如工程存在任何质量问题,乙方应负责修复。
7. 违约责任
任何一方违反合同中的条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
8. 保险责任
乙方应购买足够的保险,以保障工程施工过程中的任何意外事故。
若发生事故,乙方应及时报告甲方并采取相应补救措施。
9. 保密条款
双方在合同履行过程中可能获知对方的商业机密,双方应对此保密,并未获得对方的书面许可不得披露给第三方。
10. 争议解决
双方发生争议时,应通过友好协商解决。
如协商不成,应提交至相关仲裁机构或法院进行解决。
请注意,以上仅为常见的合同条款范本,具体合同应依据双方的具体需求和实际情况进行修改和补充,建议寻求法律专业人士的帮助以确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订,双方一致同意以下条款:
一、工程概况
(一)本合同工程为______项目,具体位置为______。
(二)工程内容包括______,工程量为______,工程预算金额为______元。
二、工程进度
(一)工程竣工日期为______,工期根据实际情况经双方协商确定。
(二)如遇不可抗力导致工期延长,双方应协商解决,并按约定支付延期费用。
三、工程质量
(一)甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。
(二)甲方应对工程质量承担相应的责任,如出现质量问题,应立即整改。
(三)工程验收合格后,乙方应及时支付工程款。
四、工程款支付
(一)合同总金额分批支付,具体支付比例为______。
(二)工程款支付方式为______,如遇支付纠纷,双方应协商解决。
五、安全管理
(一)甲方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
(二)如因甲方违规导致安全事故,应承担相应责任。
六、合同变更
(一)如需变更本合同内容,双方应书面协商一致,并签订补充协议。
七、争议解决
(一)双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他条款
(一)本合同自双方签字生效,有效期至工程验收合格之日。
(二)本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
以上为本合同的全部内容,甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。
感谢您的合作!。
建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程,是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程,具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方,是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方,是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理,是指按照法律法规和合同约定,对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计,是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质,并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求,严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件,确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设,并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期,应提前书面通知甲方,并取得甲方书面同意后,方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下,按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为:按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%,在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%,按工程进度的不同分为若干次支付,乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%,在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求,提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)

建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订,以书面形式确认,并由双方盖章生效。
2. 本合同一经签订,即具有法律效力。
第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求,在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。
2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。
2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。
第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元,具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。
2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。
第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责,乙方提供相应的技术要求及配合工作。
2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。
第六条保修期1. 工程竣工后,甲方享有一定的保修期,在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期为___年,具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。
第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。
第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商、补充合同。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________。