水电安装施工合同协议书范本完整版
水电安装施工合同模板（通用5篇）
水电安装施工合同水电安装施工合同模板（通用5篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。
那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的水电安装施工合同模板（通用5篇），欢迎阅读与收藏。
水电安装施工合同1建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年月日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有xxx工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款xxxx元，反之每提前一天奖励xxxxxx元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前3天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。
水电安装施工合同样书6篇
水电安装施工合同样书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电安装施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电安装工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气、消防等设备的安装。
详细范围见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX日内开工。
2. 竣工日期：按甲方进度要求，工程应于XXXX年XX月XX日前竣工。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款包含但不限于材料费、人工费、运输费、税费等所有费用。
具体明细见附件《工程预算清单》。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。
3. 工程进度款按月支付。
每月XX日，乙方提交已完工程量报告，甲方审核后于次月XX日前支付相应工程进度款。
4. 工程竣工后，经甲方验收合格，结算剩余款项，在XX个月内付清。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。
如发现问题，乙方应立即整改。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
4. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修复或更换。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应遵守安全生产法律法规，严格按照安全施工规范进行施工，确保安全无事故。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，支付乙方合同总价款XX%的违约金。
水电安装施工合同样书5篇
水电安装施工合同样书5篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：（单位名称）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲乙双方为了明确双方权利义务，按照自愿、平等、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程名称：（水电安装工程）第二条工程地点：（工程实施地点）第三条工程内容：本工程包括水电管道布线、插座开关安装等工作。
第四条工程进度：本工程工期为（具体工期），自双方签订合同之日起计算。
如因不可抗力等原因导致工期延期，应双方协商解决。
第五条工程质量：乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合国家相关标准。
第六条施工价格及支付方式：本工程总造价为（具体金额），乙方应按照工程进度节点提出付款申请，甲方于核实后按时支付。
第七条材料采购：乙方应按照双方约定的材料清单进行采购，如有变更应及时与甲方协商。
第八条竣工验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。
第九条违约责任：任何一方违反协议约定，均应承担相应的违约责任。
第十条争议解决：因履行本合同产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是关于水电安装施工合同的范本，希朥双方遵守合同约定，共同完成工程，并保证双方利益。
第2篇示例：水电安装施工合同样书甲方（委托方）：（单位名称/个人姓名）乙方（承包方）：（单位名称/个人姓名）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行水电安装施工事项，达成以下协议，以兹共同遵守：一、工程内容及要求1.乙方应按照已经确定的设计方案，对甲方的水电设施进行安装工作。
确保工程质量稳定可靠，符合相关安全标准。
2.乙方应在规定时间内完成水电安装施工工作，并对工程进行维护和保养，确保功能正常，运行稳定。
水电安装施工合同范本7篇
水电安装施工合同范本7篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方电话）鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容及要求1. 甲方委托乙方进行水电安装施工，包括但不限于水管、电线、插座等的安装工作。
2. 施工地点位于（具体地址），施工范围包括整个房屋的水电系统。
3. 施工标准按照国家相关规定执行，保证施工质量符合相关标准。
二、工程价格及支付方式1. 本次工程总价为（具体金额）元人民币。
2. 工程款项分期支付，首期款项为工程总价的30%，施工前支付；中期款项为工程总价的50%，施工中支付；尾款为工程总价的20%，工程竣工后支付。
3. 工程款项支付方式：通过银行转账或现金支付。
三、工期安排及延期处理1. 工程开始日期为（具体日期），预计工期为（具体天数），如有天气等不可抗力因素影响工期，双方可协商延长工期。
2. 如工程延期，由于乙方原因造成的延期需要承担相应责任，需要支付给甲方违约金。
四、质量保证及维修1. 乙方保证施工质量符合国家相关标准，工程竣工后质保期为半年。
2. 在质保期内，如出现施工质量问题，乙方将免费进行维修或更换。
五、违约责任1. 在合同履行过程中，如一方违约需支付给对方违约金，违约金金额为合同总价的10%。
2. 如由于一方原因导致无法继续履行合同，对方有权解除合同，违约方需承担相应法律责任。
六、其他事项1. 合同签订地点为（签订地点）。
2. 合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。
3. 本合同自双方签字盖章起生效，期限到工程竣工且经验收合格为止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为水电安装施工合同范本，甲乙双方在签订合同时需仔细阅读并明确各自责任及权利，履行合同条款，确保工程顺利进行。
如有争议，可协商解决或诉诸法律途径维护自身权益。
第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方与乙方于（日期）签订本合同，就甲方安装水电设施一事，达成如下协议：一、工程名称：水电设施安装工程。
水电安装施工协议书6篇
水电安装施工协议书6篇篇1水电安装施工协议书甲方（委托方）：联系地址：电话：乙方（承包方）：联系地址：电话：鉴于甲乙双方就水电安装施工项目开展合作，为确保项目顺利进行，特订立本协议书，共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 甲方为（工程名称）项目的委托方，负责提供工程设计、施工图纸及相关资料。
1.2 乙方为本工程的承包方，负责水电设备的安装施工工作。
1.3 工程地址为（详细地址），工程总面积约为（具体面积），工程开工日期为（具体时间）。
二、工程合同款项2.1 根据工程设计图纸和施工要求，工程总价为人民币（具体金额）元。
2.2 乙方应于签订本协议书后的（具体时间）日内支付工程合同总额的50%作为订金，余款在工程竣工验收合格后支付。
2.3 工程款项支付方式为（具体支付方式），如有特殊变更需另行协商确定。
三、施工内容及要求3.1 乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和施工要求进行安装施工，确保工程质量。
3.2 乙方应安排专业技术人员负责现场管理和施工指导，并定期向甲方报告工程进展情况。
3.3 乙方应保证施工过程中的安全生产，严格遵守有关法律法规和施工标准，确保工程安全。
3.4 乙方应按照约定的工期完成工程，并保证在工程竣工验收合格后进行相关的维护和保养工作。
四、工程保修期及验收标准4.1 工程保修期为竣工验收后的（具体时间），期间内如发生因施工质量问题引起的故障，乙方应免费提供维修服务。
4.2 工程竣工后，乙方应带领技术人员与甲方共同进行验收，验收标准为符合设计图纸和相关规范要求。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按日向乙方索取违约金，每延期一天的违约金为工程总价的1%。
5.2 若乙方在施工过程中造成工程质量问题，应承担相关修复和赔偿责任。
5.3 若甲方未按约定时间支付工程款项，应按日向乙方支付逾期付款的违约金，每延期一天的违约金为工程总价的0.5%。
六、其他条款6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收后结束。
水电安装施工合同范本（精选10篇）
水电安装施工合同范本（精选10篇）水电安装施工合同范本签订水电装修合同的注意事项：1、设计图：在施工之初，一定要施工公司或者单位给出水电的设计施工图。
这样可以让业主清楚房子水电的大概走向。
2、明线、暗线：对于电线来说，各个开关周围及走向电线是否暗线还是明线，这个十分重要。
3、开关：要说明在各类开关安装时，一定要安装在相线上，不然在关掉开关时，电器设备仍会带电。
4、固定：在每个电器安装时，要说明每个电器的固定螺丝、螺钉不能少于两个，这样在日后的使用中更放心。
5、用电保护：我国目前对用电系统有两种保护方式，接地和接零。
一般采取接地保护，在同一系统中，不能同时使用两种方式。
6、电线接口：每个电线接口应该平滑，没有裸露的金属电线暴露在外面。
7、导线：禁止在穿线管内连接导线，如果导线长度不够接长时，导线的接头处也不能在穿线管内，应该在开关、插座、灯头等内接线。
8、给水管：给水管需使用PP-R管或者铜管。
给暗敷的给水管道必须严格的检查所有的连接部分是否安装紧密、牢固，走向是否正确。
9、排水管：排水管横向应有一定的坡度，承接口连接严密，没有渗漏。
固定管道的支架间距合理。
10、卫生间：卫生器具应该准确，支、托架安装平整、牢固。
地漏安装在地面的最低点。
坐便器与地面或者管口的连接应该密封，不应使用水泥。
11、电热水器：冷、热水龙头的热水龙头应该安装在左侧。
且热水器需要有接地的保护装置。
水电安装施工合同范本（精选10篇）在人民愈发重视法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的水电安装施工合同范本（精选10篇），希望对大家有所帮助。
水电安装施工合同1甲方：（发包方）家庭住址：身份证号：乙方：（承包方）公司所在地：法人身份证号：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民建筑法》及其它有关法律/行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致。
水电安装合同范本7篇
水电安装合同范本7篇水电安装合同范本 (1) 甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程内容:4.合同工期：二、合同条款明确事项1.承包方式:2.合同价格:3.工作内容：4.工期要求：三、甲方责任1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求，4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.6.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费.四、乙方责任1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).3.该项工程乙方无权分包和私自转包.4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。
对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗.7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失.8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.五工程款结算及支付六其他说明1.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电安装合同范本 (2) 安装方：(以下简称甲方)：承包方：(以下简称乙方)：经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。
正规水电安装合同范本（通用30篇）
正规水电安装合同范本正规水电安装合同范本正规水电安装合同范本（通用30篇）随着法律观念的深入人心，合同的用途越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的正规水电安装合同范本（通用30篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
正规水电安装合同1工程名称：工程编号：合同编号：日期：发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目。
第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：1）5层以上给水立管安装（改装）。
2）排水管道改装或安装。
3）卫生间给排水管道安装，其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格（附表一附后），按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。
若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理1、本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
2、乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
3、管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 水电施工安装合同
甲方：________________________
乙方：________________________
签订日期：____ 年____ 月____ 日
以下简称甲方） 以下简称乙方）
甲方承建徐州工程机械集团有工程机械有限公司 6S 旗舰店建设项目工程，在平等自愿的原则
下，
乙方自愿承接该工程的劳务部分。
根据工程的具体情况，依据合同法、 相关法律法规、 定额以及 市场行情，结合本公司对劳务用工的管理，为明确责任，确保工程的安全、质量、工期及文明施 工，双方达成如下条款以资共同遵守。
一、 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
二、 承包内容及方式
承包内容：水电安装工程量清单所含施工图全部内容。
承包方式：包人工、辅材和机械。
三、 合同价款
暂定合同价合同：万元（不含税）
金额 （大写） ： 圆整
四、 工程质量
符合设计及国家相应规范要求的合格标准，符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收 要求，符合招标文件要求。
五、 工程工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期：天。
延误节点工期，拖延一天，罚款 1000 元，以此类推，并应承担工期延误造成其 他班组经济发包方：
承包方：
损失等一切费用。
延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。
六、甲方责任
1、将施工用水、电接至现场，提供材料堆放场地及生活住所m2 。
2、提供施工图纸及招标文件，进行施工技术交底和质量监督。
3、督促乙方做好安全生产和文明施工的管理。
4、落实施工进度计划执行情况，下达施工任务单。
5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工，甲方有权令其退场，解除协议，不予结算并追究由此引发的全部损失。
6、因甲方原因造成的工期延误，乙方工期顺延。
7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。
七、乙方责任
1、乙方必须配备专业人员和管理人员，特殊工种和各种机械操作必须由专人负责，持证上岗，自备安全防护及劳保用品。
2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工，确保施工质量达到设计和竣工验收
要求。
按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料，承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。
因乙方施工质量问题造成返工的工期不顺延，同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。
3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行，承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。
如因自身组织不力未能按计划完成，甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失，乙方应无条件服从。
4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育，做到安全生产无事故。
乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责，产生的所有费用由乙方自理与甲方无关，同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。
5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理，遵守《项目部施工现场管理规定》
，因违反规定造成建设或监理对甲方罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚。
6、负责承包内容的工程竣工验收，提供竣工验收资料，提供竣工决算，配合决算审计。
7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。
八、结算办法
1、乙方按照甲方的投标书人工费、机械费、辅材费包死，不计取其他费用。
以上造价含完成承包内容及乙方责任工作等所发生的所有费用（包括人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、各项施工措施费、安全文明施工措施费、职工保险费等除税金外各项费用）。
安装主材由甲方负责提供，乙方负责保管，乙方除按照采购价格计取%的材保费外不计取其他费用。
乙方使用甲供材料超出定额用量部分全部由乙方承担，甲方按照投标价格增加%的管理费从乙方工程款中扣除，节约部分利益甲乙双方按照：的比例分配。
2、付款方式：按照工程进度月进度付款，工程安装结束付至%，消防及竣工验收合格、竣工验
收资料交齐后，提交已完工程量清单，经甲乙双方核实签字确认，扣除各种费用、罚款，经甲方代表签字后支付至结算价款的%，质保期满后扣除维修费用余款一次性付清。
九、工程资料与工程验收
1、乙方应设立专人负责工程资料的收集与整理，确保工程进度与资料整理同步。
分公司将定期、不定期派专人进行资料检查，凡查出有严重缺失或滞后的，每次处罚元；因工程资料收集整理影响工程验收的，乙方承担全部责任。
2、乙方应及时做好工程验收（特别是隐蔽工程）与评优的各项准备工作，重要分部分项工程验收、主体验收、竣工验收、当地行政主管部门重大检查、工程评优质量验收等必须提前通知分公司安排相关人员参加，如造成消极不良影响的责任由项目负责人自负。
3、工程竣工验收后贰个月内乙方应向甲方提供完整的竣工图及竣工资料各壹套，其中：分部工程、单位工程质量验收记录必须是原件。
十、其他事项
1、乙方必须做到守法经营、诚实履约、文明施工和标准化管理，不得做有损公司信誉的事情，
凡以本工程名义发生的一切民事、刑事法律责任均由乙方承担。
2、项目部人员必须是在册职工且特殊工种持证上岗率%，身份证、务工证、暂住证、劳动计酬
手册或职工工资发放表等证件必须齐全。
严禁项目部私自进行工程转包和非法分包，分公司一经发现，除对乙方进行严厉的经济处罚和终止协议外，对转包队伍和外地民工进行彻底地清理、清退，所发生的一切费用和损失均由乙方自负。
3、乙方在施工中按公司制订的质量、工期、安全、文明、标化管理措施实施。
同时，生活区、施工区的管理必须达到文明工地标准；如因乙方的责任影响到项目目标的实现，其责任由乙方承担。
4、乙方每月日前及时向甲方上报本月工程进度、月完成工作量及下月计划完成统计报表，按规定派人参加分公司有关工作会议。
5、乙方在施工过程中，如工程质量、安全、工期等方面不能满足本协议约定的要求，甲方有权责令项目部限期整改。
如限期整改无效，甲方有权无条件终止协议，另派施工队伍进场，由此造成公司的经济损失由乙方承担。
6、工程保修：执行公司与业主施工合同中签订的保修条款精神，否则因工程保修所发生业主对公司的投诉、处罚等后果均由乙方承担；同时，甲方也视情况轻重予以处罚。
7、乙方必须认真协助甲方开展现场各项管理工作，不得擅自离开工地，如确有事需要外出，应事先向甲方请假，并按排一名负责人负责现场的一切事务，否则，甲方处乙方每人每次元。
8、本责任协议于工程保修期满并与业主结清所有帐款时终止（同工程合同）。
9、甲方抢工期时，乙方必须保证及时补充工程所需足够的人员、机械，否则甲方有权通过其它途径解决人员和机械，并按市场单价的双倍从乙方工程款中扣除。
农忙、节日期间，必须保证工期，不得减员。
乙方以未付工程款作为履约保证金，金额伍万圆。
此保证金作为工程质量、工期、安全及人员稳定的履约保证，工程完工后退还，履约保证金的执行期限为从开工至竣工验收合格。
10、本工程甲方与建设方签订的建设工程总承包合同合同条款作为本合同的附件，总承包合同的条款施工单位应承担的责任与义务乙方应无条件全面履行。
总承包合同的条款中施工单位应承担的责任与义务与本建设工程施工承包合同乙方应承担的义务和责任有矛盾的之处，按本合同条款约定为准。