建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
施工合同通用条款8篇
施工合同通用条款8篇第1篇示例：施工合同是指委托人与承包人之间关于施工项目的法律文件，规定了双方的权利、义务以及施工过程中的各种规定。
在签订施工合通用条款是非常重要的部分，它是保障双方利益、规范双方行为的重要依据。
下面我们就来详细介绍一些关于施工合同通用条款的内容。
第一条：本合同的签订本合同是委托人和承包人就XXX工程/项目签订的，双方应严格遵守本合同的约定，保证合同的履行。
本合同自双方当事人签字盖章后生效，至XXX年月日止，期限届满后，双方有权协商续签或终止合同。
第三条：工程内容和要求承包人应按照本合同约定的工程内容和要求，按时、按质、按量完成施工任务，确保工程质量符合相关标准和规定。
第四条：工程款支付方式委托人应按照合同约定的方式和时间节点支付工程款，承包人应在收到款项后按时履行工程进度，并提供有效的发票和相关资料。
第五条：工期及延期如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程无法按期完成，双方应在书面通知后协商解决，并根据实际情况协商确定延期时间。
第六条：工程变更如有必要对工程内容进行变更，双方应书面协商确定新的工程内容和工程款，并签订变更协议。
第七条：工程质量保证承包人应对施工过程中的质量问题承担责任，并提供一定期限内的售后服务。
第八条：合同解除如因一方违约导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并根据约定的违约条款进行赔偿。
第九条：争议解决双方在履行合同过程中产生争议，应友好协商解决，如无法解决，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
第十条：其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定，补充约定与本合同具有同等的法律效力。
施工合同通用条款的内容非常重要，双方在签订合同时应认真阅读并理解其内容，确保合同的有效履行。
在施工过程中，双方应本着诚信合作的原则，积极沟通、共同努力，保证工程质量和工程的按时完成。
希望以上内容对大家有所帮助。
第2篇示例：施工合同是施工工程项目的基础，它规定了双方在工程实施过程中应该承担的权利和责任。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版一、总则1.1 合同方当事人1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工承包合同。
建设工程包括但不限于房屋建筑、公共建筑、道路、桥梁、隧道等工程。
1.3 合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程施工中的权利和义务，保证工程质量、工程进度和合同履约。
1.4 合同形式本合同以书面形式签订，并经双方盖章后生效。
二、施工规范2.1 相关法律法规承包商在施工过程中应遵守国家、地方的法律法规，包括但不限于建设法、安全生产法、环境保护法等相关法律法规。
2.2 工程质量要求承包商应按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.3 工程进度管理承包商应按照合同约定的工程进度进行施工，并及时与业主沟通工程进展情况。
2.4 施工安全管理承包商应制定安全施工方案，并严格执行安全操作规程，保障工人和现场人员的生命安全。
三、工程变更和索赔3.1 工程变更业主如需变更工程范围、工程设计或工程进度等内容，应与承包商协商一致，并签订变更协议。
3.2 索赔处理如因业主原因导致承包商遭受损失，应由业主进行赔偿。
如因承包商原因导致工程质量不合格，应由承包商进行赔偿。
3.3 争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
四、履约保证4.1 履约保证金业主可要求承包商提供履约保证金，用于保障合同的履行。
保证金金额和支付方式由双方协商确定。
4.2 索引文件承包商应按照合同要求提供施工图纸、技术资料等索引文件，以便业主进行审查。
4.3 交工验收工程完成后，业主有权进行交工验收，并有权提出合理的整改意见。
承包商应积极配合整改，确保工程质量达到合同要求。
五、违约责任5.1 违约处理任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失。
5.2 解除合同如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并有权追究违约方的法律责任。
5.3 损害赔偿如一方因违约行为给对方造成损害，应根据损害情况进行合理的赔偿。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方（施工单位）和乙方（建设单位）双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务，达成一致，以明确双方权利义务，保证工程质量，维护双方合法权益，共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于，工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后，按照合同约定的范围和要求履行各自的责任，确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中，若有需要对合同内容进行修改或补充的，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行，不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求，保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查，甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排，保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的，甲方应当及时通知乙方，并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后，甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收，若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况，甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失，违约方应当赔偿受损害方的损失，并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决，并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方)：___________承包方(乙方)：___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的相互配合，保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款：第一条：工程项目1、工程名称：______________;2、工程编号：______________;3、工程地点：______________;4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式：______________。
第二条：工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历____天)，自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款合同范本专家。
建设工程施工合同通用条款。
第一条合同目的。
本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障工程质量，确保合同的履行。
第二条合同范围。
本合同适用于建设工程施工合同，包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第三条合同签订。
1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商，确保双方权利和义务清晰明确。
2. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第四条工程规划。
1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工，确保工程质量和安全。
2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾，应当及时通知业主方进行调整和确认。
第五条工程质量。
1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定，确保工程达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，施工方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条工期和进度。
1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误，应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条付款方式。
1. 付款方式应当在合同中明确规定，包括工程款的支付比例、付款时间等。
2. 工程款支付应当与工程进度相适应，确保施工方的合理权益。
第八条变更和索赔。
1. 若工程设计或施工方案需要变更，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若因合同履行过程中发生争议，双方应当通过友好协商解决，如无法协商解决，可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条安全和环保。
1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规，确保施工过程安全、无污染。
2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任，确保工人和周边环境的安全。
第十条合同解除。
1. 若一方未能履行合同义务，严重影响工程质量和进度，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，但应当尽力减少损失。
以上为建设工程施工合同通用条款，具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。
2022建设工程施工合同(通用15篇)
第7页共60页
4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题 正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用，对进度控制、 质量控制和成本控制，尤其是对投资控制具有特别重要的作用。 目前，我国的建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节，给 施工合同管理带来一定的困难。 1）一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本，不符合 国际上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混 不清，为日后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客 观原因，除按招标文件签订“阳合同”，供建设行政主管部门审 查备案外，私下与承包商再签订一份在实际施工活动中被双方认 可的 “阴合同”，在内容上与原合同相违背，形成一份违法的合 同。这种工程承发包双方责任、利益不对等的“阴阳合同”，违 反国家有关法律、法规，严重损害承包商利益，将直接影响工程 建设目标的实现，进而给业主带来不可避免的损失。 2）少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不 对等现象。从目前实施的建筑施工合同文本看，施工合同中绝大 多数条款是针对发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务， 对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定 不具体，也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、 公正履行，成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。 同时，由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理，大量的施工
第3页 共60页
建设行政管理部门鉴证：____（印章） 经办人：____年____月____日 建设工程施工合同 2 摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在 建筑工程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通 过合同管理的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程 合同的种类、合同管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探 讨,试图使人们对合同管理有更深一步的了解,以便更好地从合同 管理方面实现“三控”目标。 关键词：建设工程；合同种类；合同管理；管理措施；探讨 建筑工程合同属于经济合同的范畴，是指建筑工程发包单位 和承包单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程 建设目标相关的具体内容，明确双方相互权利、义务关系的协议。 它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高 行为准则，是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合 同纠纷的法律依据。加强建筑工程执法力度,确保建设工程的质量 控制、投资控制、进度控制“三控”目标的实现，,提高合同履约 率,维护合同双方当事人的合法权益,促进行业发展诸方面起到了 十分重要的作用。 合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、 监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度，采取法
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同通用条款
《建设工程施工合同示范文本》分为两个部分：协议书和通用条款。
下面是具体内容，由出国留学网整理提供，欢迎查阅。
第一部分协议书
发包人：（全称）________________
承包人：（全称）________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________
2. 工程地点：_______________________________________
3.工程承包范围
承包范围：_______________________________________________________ ____________
4.计划工期
计划开工日期：________年________月________日
计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准
工程质量标准：________________________
6.计价方式与签约合同价格
本合同采用计价方式为________________ 金额：________万元人民币
________ （小写）
7.组成合同的文件
7.1组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书及合同附件;
（2）中标通知书（如果有）;
（3）投标函及投标函附录（如果有）;
（4）专用合同条款; （5）通用合同条款; （6）技术标准和要求; （7）图纸;
（8）已标价工程量清单（如果有）;
（9）其他合同文件。
7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10.合同生效
10.1合同订立时间：______年______月______日
10.2合同订立地点：________________________
10.3本合同双方约定________________后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：账号：账号：
邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款
1 一般约定
1.1 词语定义
合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.
2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，
由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.
2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.5项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.
2.6项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.1.
2.7 专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.
2.8 劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.
2.9 监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托合同，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.
2.10总监理工程师：指在专用条款中指明的，由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1.1.
2.11 造价咨询人：指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织，以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.
2.12 争议评审小组：指合同当事人为解决工程争议，按照第19.3款[提请争议评审小组决定]任命的组织。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指有独立的设计图纸，能单独组织施工，竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：指用于合同工程施工的场所，以
及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按照第6.1 款[开工通知]通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按照第6.1 款[开工通知]发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按照第9.5款[变更引起的工期调整]和（或）第18.1款[承包人索赔程序]所作的工期调整。
1.1.4.4 竣工日期：指第10.3款[ 竣工日期 ]确定的日期。
1.1.4.5 缺陷责任期：指按照第14.1款[缺陷责任期]承包人承担修复工程缺陷责任的期限。
自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由当事人自行约定，但不得超过24个月。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前第28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24：00.
1.1.4.8 保修期：指按照第14.3款[保修责任]对工程竣工验收后出现的质量缺陷承担保修责任的期限。
从全部工程竣工验收合格之日起计算，具体时间长度由当事人自行约定，但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价格：指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的
所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。