工装合同范本4篇_合同范本
工装合同范本下载8篇
工装合同范本下载8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工装合同范本下载8篇工装合同范本下载第一篇甲方：乙方：为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。
工装装修合同书范本9篇
工装装修合同书范本9篇第1篇示例：工装装修合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲乙双方就甲方位于（详细地址）的装修事宜经友好协商，达成以下合同：一、装修范围：1.1 甲方的房屋位于（详细地址），装修范围包括客厅、卧室、厨房、卫生间等所有房间的装修。
1.2 装修内容包括但不限于：拆除、墙面处理、地面处理、水电改造、木工制作、安装、油漆涂刷等。
1.3 装修材料由甲方提供/乙方提供（根据实际情况选择其中一项填写）。
二、装修工期：2.1 装修工期约为（具体天数），工期从双方签署本合同之日起计算。
2.2 若因不可抗力等因素导致装修工期延长，双方协商确定延期时间。
三、费用结算：3.1 装修费用总额为（具体金额），按分期结算。
首款为合同签订之日支付百分之（具体比例）作为定金，余款分期支付。
3.2 若装修过程中发生需额外费用的情况，需额外支付费用的一方应当提前告知对方，并经双方同意后支付。
四、质量保证：4.1 乙方承诺提供优质的装修服务，保证装修工程符合国家相关标准和法规。
4.2 装修完工后，甲方有权对工程质量进行检查，如有质量问题，乙方将承担相应责任并做出修复。
五、违约责任：5.1 若一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。
5.2 违约方应当赔偿对方因此而产生的损失。
六、其他事项：6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日以上为工装装修合同书范本，双方应严格按照合同内容执行，确保双方的权益。
祝双方合作愉快！第2篇示例：工装装修合同书范本甲方：（以下称"甲方"）乙方：（以下称"乙方"）鉴于甲方拟对其房屋进行工装装修，为明确双方责任和权利，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、工程范围及要求1. 甲方应提供具体的装修图纸及装修要求，并由双方确认后开始装修。
2. 装修范围包括但不限于：墙面、地面、天花板、门窗、卫浴间、厨房等。
工装合同范本十三篇
工装合同范本十三篇工装合同范本十三篇工装合同范本篇1甲方：乙方：甲方委托乙方套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价：(￥元)为人民币四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币元)，工程完工验收后，一个月之内付清余款(即人民币元整)。
五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。
如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。
六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。
七、交付使用日期：总施工期为天，即由年月日至年月日。
如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。
如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。
八、其它约定事项：九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。
十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。
十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日工装合同范本篇2业主(以下简称甲方)：施工队(以下简称乙方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程概况工程地址：使用面积：二、价格清包工费：_____________元。
其中包括水电工、木工、泥工、油漆工、垃圾清运费、材料搬运费等。
三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：_____________元;2、隐蔽工程完成，付_____________元;2、木工完成_____________元;3、泥工完成，付_____________元;4、工程竣工，付_____________元;5、保修金元，从竣工之日起____月后支付。
工装装修合同书范本5篇
工装装修合同书范本5篇篇1工装装修合同书范本甲方（甲方单位名称）：__________地址：__________法定代表人（负责人）：__________联系电话：__________乙方（乙方单位名称）：__________地址：__________法定代表人（负责人）：__________联系电话：__________为了明确甲方与乙方在工装装修合同中的权责关系，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，特订立如下合同：第一条项目概况甲方将其位于______的办公场所进行工装装修，并授权乙方负责该办公场所的装修设计、施工及材料采购等工作。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工装装修完工验收合格之日止。
如因不可抗力、客观原因导致工期延长，双方应协商解决。
第三条服务内容1. 乙方应根据甲方要求，提供办公场所的设计方案，包括平面布局、装修风格、材料选用等，并取得甲方的书面确认后方可进行施工。
2. 乙方应负责办公场所的装修施工工作，确保施工质量符合国家相关标准，并按时完成。
3. 乙方应负责办公场所装修所需材料的采购，材料应符合国家标准，并具有合格证明。
4. 乙方保证在工程施工期间，做好现场施工管理和文明施工，保证施工安全。
5. 乙方应根据甲方要求，提供装修期间的进度报告，及时反馈施工情况。
6. 乙方应负责完成办公场所的验收工作，确保工程质量符合双方约定，并达到甲方要求。
7. 乙方应负责保修期内对办公场所装修进行维护保养，保证装修质量长期稳定。
第四条价格及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的设计方案和施工计划支付装修费用，金额为__________（大写：____________）。
2. 甲方应在工程开工前支付总装修费用的20%作为预付款，其余费用在工程竣工后7个工作日内支付完毕。
3. 甲方验收合格后，乙方应提供发票并向甲方交纳相关税费。
第五条双方权利义务1. 乙方应遵守合同约定，认真履行合同义务，确保工程进度和质量。
工装装修合同范本(16篇)
工装装修合同范本发包人：__________ 承包人：__________住所：__________ 住所：__________委托代理人：__________ 营业执照号：__________ 电话：__________ 委托代理人：____________________ 电话：__________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：_________________________________________________.1.2工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第____种承包方式。
（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）；（3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：____元，小写：____元（家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）____元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条发包人义务4.1开工前____天，为承包人入场施工创造条件。
装饰公司工装合同范本5篇
装饰公司工装合同范本5篇第1篇示例：装饰公司工装合同范本甲方：（公司名称）统一社会信用代码：（XXX）地址：（XXX）电话：（XXX）法定代表人：（XXX）双方经友好协商，就甲方委托乙方为其公司提供工装装饰服务事宜达成如下合同：一、工装装饰服务内容：1.甲方委托乙方进行公司办公室（车间、展厅、接待室等）的装饰设计、施工、及配套设备安装等服务。
2.工装装饰包括但不限于墙面装饰、天花板装饰、地面装饰、家具设备摆放等。
3.乙方应根据甲方的需求，提供详细的设计方案，并在甲方确认后进行施工，保证工作质量。
二、工装工期及工程款：1.乙方应在双方签订合同后的（XX）天内完成工装装饰服务。
2.双方约定工程款总额为（XX）万元，乙方应按照进度结算，首款应在开工前支付合同总额的40%，第二笔款项在完工验收前支付50%，最后一笔款项在验收合格后支付余款。
3.如因甲方原因导致工程延误，造成乙方额外费用的，甲方应按实际费用支付。
三、保修期及责任范围：1.乙方提供的工装装饰服务，在甲方验收合格后，享有（XX）年内的免费保修期。
保修期内，甲方发现问题，乙方应负责修复。
2.若甲方私自更改工装装饰造成损失的，责任由甲方承担。
四、合同终止：1.任一方未按时履行合同义务，且在收到通知后于（XX）天内未改正的，则有权解除合同。
2.如因不可抗力导致无法履行合同的，双方互不承担责任，合同自动终止。
五、合同争议解决方式：1.因合同履行产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签署地法院提起诉讼。
六、本合同自双方盖章生效，至约定服务内容完成并经双方审验合格结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）以上就是关于【装饰公司工装合同范本】的完整内容，希望对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
谢谢！第2篇示例：装饰公司工装合同范本甲方：（公司名称）地址：邮编：电话：鉴于甲乙双方就甲方装饰装潢工程需使用乙方提供的工装进行装饰工程之间的合作事宜进行协商，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：第一条项目描述1.1 乙方提供的工装包括但不限于装饰工作所需的安全帽、安全鞋、工作服等。
工装装修合同通用版5篇
工装装修合同通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工装装修合同通用版甲方（甲方名称：），乙方（乙方名称：）为明确工装装修项目的双方权利与义务，双方根据有关法律法规和双方当事人的意愿，自愿达成如下协议，并共同遵守。
一、工装装修项目的基本情况1.1 工程地址：（项目地址）1.2 工程内容：（项目内容）1.3 工程负责人及联系方式：（工程负责人姓名及联系方式）1.4 工程总预算：人民币（大写）（小写）元整。
1.5 工程前期准备安排：（具体安排）1.6 工程进度计划：（具体计划）二、工装装修项目的费用支付方式2.1 工程总造价为人民币（大写）（小写）元整，按以下方式支付：2.1.1 工程预付款：人民币（大写）（小写）元整，于本协议签署后的3个工作日内支付；2.1.2 工程中期款：人民币（大写）（小写）元整，工程竣工日期前的一半支付；2.1.3 工程尾款：人民币（大写）（小写）元整，在工程竣工后合同约定的天数内支付。
2.2 工程款项支付的相关事宜：2.2.1 工程质量未合格或超过约定竣工日期，乙方有权中止工程，甲方应支付与实际工作量相符的款项；2.2.2 工程款项支付方式以银行转账为主，甲乙双方通过提供银行卡或账号进行转账。
三、工装装修项目的工程质量保证3.1 工程施工人员资质合格，且在工程过程中遵守相关规定，保证工程质量符合要求。
3.2 工程竣工验收合格后，乙方作为甲方的保修单位，对工程质量做出一年的免费保修，并提供终身维护服务。
3.3 工程质量不合格需要整改的，乙方应承担相应的费用。
四、工装装修项目的其他约定4.1 工程施工期间如有特殊情况需要延期的，应提前向甲方做出书面说明，并经双方协商一致后确定延期时间。
4.2 工程中如发生不可抗力因素造成的损失，双方均免责。
4.3 工程过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
4.4 本协议一经签署，即为有效，双方均不得擅自解除或进行未经协商的变更。
工装合同范本(5篇)
工装合同范本发包方(以下简称甲方)：委托代理人(姓名)：民族：住所：身份证号：联系电话：__________ 手机号：__________承包方(以下简称乙方)：营业执照号：住所：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：建筑资质等级证书号：本工程设计人：联系电话：施工队负责人：联系电话：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积：1.3工程户型：1.4工程内容及做法(见报价单和图纸);1.5工程承包，采取下列第种方式：(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。
1.6工程期限日(以实际工作日计算);开工日期____年____月____日;竣工日期____年____月____日。
1.7工程款和报价单(1)工程款：本合同工程造价为(人民币)金额大写：(2)报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。
(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书3.1施工图纸采取下列第种方式提供：(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。
(2)甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。
3.2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325________)的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工装合同范本4篇包人：承包人：住所：住所：委托代理人：营业执照号：电话：委托代理人：电话：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程地点：______________________________________。
1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
1 / 31第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务4.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。
包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;4.2 提供施工期间的水源、电源;4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
2 / 31第五条承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。
第七条材料的提供7.1 由发包人提供的材料、设备。
发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;3 / 31(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签后三天内)，工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条质量标准：双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;4 / 31(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;(3)木工吊顶,木制品完工;(4)油漆工程完工;(5)全部工程完工。
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。
10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。
在工程款结清后，办理移交手续。
10.3 本工程自验收合格双方签之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。
保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。
第十一条工程款支付方式11.1 双方约定按以下____方式支付工程款：(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。
全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元.(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款, 5 / 31水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。
变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
(3)其他支付方式：11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。
发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签，发包人应在签后三天内向承包人结清每期工程进度款。
11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。
第十二条违约责任12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签三日内)，每6 / 31延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约.12.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决： (一)提交武汉市装饰协会或_______________________________________________仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。
物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。
工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条其他约定事项：7 / 31本合同经双方签(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式________份，双方各执________份。
承包人(盖章)：发包人(签)：法定代表人(签)：委托代理人(签): 委托代理人(签)：年月日工装施工合同工装合同范本（2） | 发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：8 / 311、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型9 / 31施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。