【工程常用表格】施工合同
工程合同单表格范本完整
工程合同单表格范本完整1. 合同背景本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就工程项目进行的承包工程而签订的合同。
双方经平等协商，达成以下条款。
2. 工程项目描述工程项目名称：（填写项目名称）工程项目地点：（填写项目地点）工程项目概述：（填写工程项目的概述，包括项目规模、主要工作内容等）3. 合同条款3.1 总价及付款方式工程的总价为（填写总价），乙方应按以下方式收取款项：- 预付款：（填写预付款比例）%的工程总价在合同签订后的（填写天数）内支付；- 进度付款：根据工程进度，乙方可申请相应比例的进度付款；- 完工验收后支付尾款：经甲方验收合格后，支付乙方剩余的工程款项。
3.2 工期工程项目应于合同签订后的（填写天数）内完成。
如因不可抗力或其他合同约定原因延期，应由双方协商解决。
3.3 质量保证乙方应按照国家有关规定和工程设计要求进行工程施工，并保证工程质量符合相关标准。
在工程竣工后（填写保修期限）内，乙方负责修复因工作质量不达标引起的任何问题。
3.4 违约责任如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，并承担由此引起的一切经济损失。
3.5 保密条款双方在合同执行过程中可能涉及到商业机密等保密信息，双方应对相关信息进行保密，并在合同终止后继续履行保密义务。
4. 其他条款4.1 法律适用与争议解决本合同适用的法律为中华人民共和国的法律。
如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.2 合同变更与解除未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同的条款。
4.3 附加协议本合同的修改、补充或解释事宜，双方可通过书面形式达成附加协议。
5. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
6. 合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。
（以上内容为范例，具体内容以实际合同为准。
）。
工程施工合同管理表格
工程施工合同管理表格合同编号： __________________________签订日期： __________________________甲方（发包方）： __________________________乙方（承包方）： __________________________项目名称： __________________________工程地址： __________________________合同总金额： __________________________合同工期： __________________________一、合同范围及内容1. 工程范围：本合同的工程范围包括但不限于施工、材料、设备、技术服务等。
2. 工程内容：具体工程内容详见附件《工程施工合同附件》。
3. 工程质量标准：工程质量按照相应的国家标准或合同约定执行。
二、合同成立和履行1. 合同的成立：本合同经双方协商一致后，由双方代表签字盖章即为生效。
2. 合同履行：双方按照本合同约定的内容和标准进行合同履行，确保按时、按质、按量完成工程。
三、支付方式及进度1. 付款方式：合同约定总金额按照工程进度和质量要求分期支付。
2. 付款进度：具体付款进度见附件《付款进度表》，甲方应按时足额支付给乙方。
四、工程管理和监督1. 工程管理：乙方应对工程施工全过程进行有效管理，确保工程质量及安全。
2. 工程监督：甲方有权对工程施工过程进行监督，发现问题及时提出并要求整改。
五、工程变更和索赔1. 工程变更：如需变更工程内容或达成变更协议，需经双方协商一致后，签订变更合同。
2. 索赔处理：若因合同履行过程中产生争议或损失，双方应妥善处理，如无法协商解决，可进行仲裁或诉讼。
六、工程竣工和验收1. 工程竣工：乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成工程。
2. 工程验收：工程竣工后，由双方共同进行验收，合格后方可申请结算。
七、合同解除和违约责任1. 合同解除：若一方违反合同约定，造成对方无法继续履行合同，可解除合同。
工程施工方表格大全
一、施工组织设计及方案1. 施工组织设计审批表2. 施工方案审批表3. 施工图纸会审记录表4. 施工进度计划表5. 施工现场平面布置图6. 施工技术交底记录表7. 施工质量控制计划表8. 施工安全措施计划表9. 施工环境保护措施计划表10. 施工质量检验记录表二、施工合同及协议1. 施工合同2. 施工协议3. 施工分包合同4. 施工劳务合同5. 施工材料采购合同6. 施工设备租赁合同7. 施工监理合同8. 施工造价咨询合同9. 施工保险合同10. 施工验收合同三、施工图纸及资料1. 施工图纸2. 施工图纸会审记录表3. 施工图纸变更通知单4. 施工技术交底记录表5. 施工图纸审查意见表6. 施工图纸变更审批表7. 施工图纸会审纪要8. 施工图纸设计变更记录表9. 施工图纸审查报告10. 施工图纸变更通知单四、施工进度管理1. 施工进度计划表2. 施工进度控制表3. 施工进度调整表4. 施工进度检查记录表5. 施工进度预警通知单6. 施工进度调整审批表7. 施工进度调整通知单8. 施工进度分析报告9. 施工进度协调会议纪要10. 施工进度考核报告五、施工质量管理1. 施工质量检验记录表2. 施工质量检查记录表3. 施工质量事故报告表4. 施工质量事故处理记录表5. 施工质量整改通知单6. 施工质量验收记录表7. 施工质量监督报告8. 施工质量分析报告9. 施工质量考核报告10. 施工质量改进措施表六、施工安全管理1. 施工安全措施计划表2. 施工安全检查记录表3. 施工安全事故报告表4. 施工安全事故处理记录表5. 施工安全整改通知单6. 施工安全验收记录表7. 施工安全监督报告8. 施工安全分析报告9. 施工安全考核报告10. 施工安全改进措施表七、施工环境保护1. 施工环境保护措施计划表2. 施工环境保护检查记录表3. 施工环境保护事故报告表4. 施工环境保护处理记录表5. 施工环境保护整改通知单6. 施工环境保护验收记录表7. 施工环境保护监督报告8. 施工环境保护分析报告9. 施工环境保护考核报告10. 施工环境保护改进措施表八、施工结算及审计1. 施工结算申请表2. 施工结算审核表3. 施工结算通知单4. 施工结算审批表5. 施工结算调整通知单6. 施工结算审计报告7. 施工结算分析报告8. 施工结算考核报告9. 施工结算改进措施表10. 施工结算争议处理记录表九、施工资料管理1. 施工资料汇总表2. 施工资料归档清单3. 施工资料编制及审核记录表4. 施工资料整理及装订记录表5. 施工资料借阅记录表6. 施工资料验收记录表7. 施工资料归档审批表8. 施工资料存档记录表9. 施工资料查询记录表10. 施工资料销毁记录表以上是工程施工方表格大全，根据实际施工需求，可以根据实际情况进行增减和调整。
工程合同汇总表格
工程合同汇总表格工程合同汇总表格合同编号：_____________甲方（发包方）：名称：_____________地址：_____________法定代表人：_____________电话：_____________传真：_____________邮箱：_____________乙方（承揽方）：名称：_____________地址：_____________法定代表人：_____________电话：_____________传真：_____________邮箱：_____________丙方（监理方）：名称：_____________地址：_____________法定代表人：_____________电话：_____________传真：_____________邮箱：_____________合同签订地点：_____________签订日期：_____________合同履行期限：_____________年/月/日至_____________年/月/日第一章合同目的和背景第一条目的本合同是甲方和乙方按照平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，在商定和约定的基础上，就___________________（工程名称）的建设和项目管理等事项达成的协议。
第二条背景___________________（工程名称）的建设所需的承包服务，由甲方委托乙方完成。
本合同为明确各方的权利和义务，保障合同的履行，规范双方的行为，明确了双方在执行合同过程中应遵守的相关法律法规和合同约定，确保该工程进展顺利、完成质量达标。
第二章合同条款第三条合同项目1.承包工程名称：___________________。
2.承包工程范围：___________________。
3.承包工程的完工品质标准：___________________。
第四条合同价款1.总承包价款：___________________元。
工程合同报表模板
工程合同报表模板【工程名称】：_____________________________【合同编号】：_____________________________【甲方（业主）】：_____________________________【乙方（承包商）】：_____________________________【合同签订日期】：_____________________________【合同履行期限】：从____年____月____日至____年____月____日【合同总金额】：人民币（大写）_____________________________元【支付方式】：1. 预付款：合同签订后____天内支付合同总金额的____%。
2. 进度款：根据实际完成的工程量按月支付。
3. 结算款：工程竣工验收合格后____天内支付剩余合同金额。
【工程质量要求】：1. 乙方必须按照国家及行业标准和规范执行，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 材料、设备必须符合设计要求和相关标准，不得使用未经批准的替代品。
【工期要求】：1. 乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，确保整个工程按期完成。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，应及时书面通知甲方，并协商调整工期。
【变更与索赔】：1. 任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 因甲方原因导致的工程延误或增加成本，乙方有权提出索赔。
【违约责任】：1. 若乙方未能按合同约定完成工程，应按每日未完工程价值的____%支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应按逾期金额每日的____%支付滞纳金。
【争议解决】：1. 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
2. 协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
【其他事项】：1. 保密条款：双方应对合同内容及相关信息保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
2. 附加协议：如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
施工常用表格大全
签收人：（签名）
日期： 年 月 日
说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审核意见承包人、监理机构、发包人各1份。
SG07材料/构配件进场报验单
（承包[ ]材验 号）
合同名称：合同编号：承包人：
致：（监理机构）
我方于年月日进场的工程材料/构配件数量如下表。拟用于下述部位：
监理机构、发包人、设计代表各1份。
SG02施工进度计划申报表
（承包[ ]进度 号）
合同名称：合同编号：
承包人：
致：（监理机构）
我方今提交工程（名称及编码）的：
□工程总进度计划
□工程年进度计划
□工程月进度计划
□
请贵方审查。
附件：1施工进度计划。
2 图表、说明书共 页。
3
承包人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
5
6
上述设备已按合同约定进场并已自检合格，特此报验审核。
承包人：（全称及盖章）
项目经理：（全称及盖章）
日 期： 年 月 日
经查验：
□ 准予进场使用（设备性能、数量能满足施工需要）；
□ 由承包人更换后再报（设备性能不符合施工要求）：
□ 由承包人补充（设备数量或能力不足的设备）。
请你方尽快按施工进度要求配足所需设备。
SG40
承包[ ]通试号
56
防水工程试水检测记录
SG41
承包[ ]防水号
57
管道强度严密性试验记录
SG42
承包[ ]强试号
58
混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工
序质量评定表
SG43
SG01施工组织技术设计方案申报表
[ ]技案 号）
施工单位常用表格(CB30-)01
CB20事故报告单(承包［］月付号)合同名称：合同编号：说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。
随同监理机构批复意见，承包人，监理机构、发包人各1份。
暂停施工申请报告(承包［］月总号)合同名称：合同编号：说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同监理机构批复意见，承包人，监理机构、发包人各1份。
复工申请表(承包［］复工号)合同名称：合同编号：说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同监理机构批复意见，承包人，监理机构、发包人各1份。
变更申请报告(承包［］变更号)合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构、设计单位、发包人3方审签后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
施工进度计划调整申报表(承包［］进调号)合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
延长工期申报表(承包［］延期号)合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
变更项目价格申报表(承包［］变价号)合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
随同监理审核表、变更项目价格签认单或监理暂定价格文件，承包人、监理机构、发包人各1份。
索赔意向通知(承包［］赔通号)合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
索赔申请报告(承包［］赔报号)合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
工程计量报验单(承包［］计量号)合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构核签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份，作为当月已完工程量汇总表的附件使用。
施工单位常用表格
施工单位常用表格(总57页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除施工单位常用表格目录CB01 施工技术方案申报表 (3)CB02 施工进度计划申报表 (4)CB03 施工图用图计划报告 (5)CB04 资金流计划申报表 (6)CB05 施工分包申报表 (7)CB06 现场组织机构及主要人员报审表 (8)CB07 材料／构配件进场报验单 (9)CB08 施工设备进场报验单 (10)CB09 工程预付款申报表 (11)CBlO 工程材料预付款报审表 (12)CBll 施工放样报验单 (13)CBl2 联合测量通知单 (14)CBl3 施工测量成果报验单 (15)CBl4 合同项目开工申请表 (16)CBl5 分部工程开工申请表 (17)CBl6 设备采购计划申报表 (18)CBl7 混凝土浇筑开仓报审表 (19)CBl8 单元工程施工质量报验单 (20)CBl9 施工质量缺陷处理措施报审表 (21)CB20 事故报告单 (22)CB21 暂停施工申请报告 (23)CB22 复工申请表 (24)CB23 变更申请报告 (25)CB24 施工进度计划调整申报表 (26)CB25 延长工期申报表 (27)CB26 变更项目价格申报表 (28)CB27 索赔意向通知 (29)CB28 索赔申请报告 (30)CB29 工程计量报验单 (31)CB30 计日工工程量签证单 (33)CB31 工程价款月支付申请书( 年月) (34)CB31附表1 工程价款月支付汇总表 (35)CB31附表2 已完工程量汇总表 (36)CB31附表3 合同单价项目月支付明细表 (38)CB31附表4 合同合价项目月支付明细表 (39)CB31附表5 合同新增项目月支付明细表 (40)CB31附表6 计日工项目月支付明细表 (42)CB31附表6-1 计日工工程量月汇总表 (43)CB31附表7 索赔项目价款月支付汇总表 (44)CB32 施工月报( 年月) (45)CB32 施工月报 (46)CB32附表1 材料使用情况月报表 (47)CB32附表2 主要施工机械设备情况月报表 (48)CB32附表3 现场施工人员情况月报表 (49)CB32附表4 施工质量检验月汇总表 (50)CB32附表5 工程事故月报表 (51)CB32附表6 完成工程量月汇总表 (52)CB32附表7 施工实际进度月报表( 年月)54 CB33 验收申请报告 (55)CB34 报告单 (56)CB35 回复单 (57)CB36 完工/最终付款申请表 (58)备注：标题的原字体大小为小四CB01 施工技术方案申报表(承包[2010]技案01号)合同名称：湖南三安矿业有限责任公司庙冲铁矿280万t/a采选工程尾矿库一期工程合同编号：HNSA-QT-ZB-015说明：本表一式 4 份，由承包人填写。