建材买卖合同
装饰建材买卖合同8篇
装饰建材买卖合同8篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买装饰建材事宜，达成以下协议：一、商品信息1. 甲方从乙方购买以下装饰建材：（请在此处详细列出商品名称、规格型号、数量、单价、总价等信息）二、交货时间和地点1. 乙方应当在甲方付款后____天内，将商品送达至甲方指定的地点。
2. 交货地址：____________________（请甲方填写）三、付款方式及期限1. 甲方应当在合同签订后____天内支付乙方____%的货款作为预付款。
2. 乙方将商品送达甲方指定地点并经甲方验收合格后____天内，甲方支付剩余货款。
3. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）四、商品质量保证1. 乙方应保证销售的装饰建材符合国家标准和合同约定，无假冒伪劣产品。
2. 如甲方发现商品存在质量问题，应当在____天内书面通知乙方，乙方应无条件更换或退货，并承担相关费用。
五、包装及运输1. 乙方应妥善包装商品，确保商品在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式由乙方自行选择，但应保证商品按时送达甲方指定地点。
3. 运输费用由乙方承担。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付货款，乙方有权顺延交货期，并有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按时交付商品，应当按照合同总金额的____%向甲方支付违约金。
3. 若甲方收到的商品存在质量问题，乙方应负责更换或退货，并承担相关费用。
4. 若甲乙双方在履行合同中发生其他违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
七、争议解决如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
建材购销合同6篇
建材购销合同6篇篇1建材购销合同第一章总则一、合同双方：甲方为建材销售商（以下简称“卖方”），乙方为建材购买商（以下简称“买方”）。
二、买卖双方在自愿、平等、诚实及诚信的基础上达成本合同。
三、合同标的物：本合同标的物为买方购买，卖方销售的建材产品（详见附件一）。
四、合同履行地点：本合同的履行地点为卖方所在地。
第二章价格与数量一、价格：本合同标的物的单价为__________，总价为__________（大写）。
二、数量：买方应购买的数量为__________。
三、支付方式：买方应在签订本合同后的______日内支付全款。
第三章交付与验收一、卖方应于收到买方全款后______日内将建材产品交付给买方，并提供相应的发票和合格证明。
二、买方应在收到建材产品后进行验收，如有质量问题应及时通知卖方。
三、买方应在收到建材产品后______日内将尚未付清的尾款支付给卖方。
第四章保修及售后服务一、建材产品自交付之日起享有______年的保修期。
二、在保修期内，若建材产品出现由于质量问题所导致的故障，卖方将免费提供相应维修或更换服务。
三、买方在使用建材产品过程中若有任何问题，可随时联系卖方进行咨询。
第五章违约责任一、若卖方未按期交付建材产品或交付的建材产品与约定不符，应向买方支付相应违约金。
二、买方未按约定支付款项或拒绝收货的，应向卖方支付相应违约金。
三、一方因不可抗力原因未能履行合同，应及时通知对方，并在合理范围内尽快完成合同履行。
第六章其他事项一、本合同自双方签署之日起生效，直至双方履行完毕。
二、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
三、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。
四、本合同的修改、补充以及终止均须经双方书面协议。
第七章争议解决本合同的解释及争议解决均应依照中华人民共和国相关法律法规处理。
买方（盖章）：卖方（盖章）：日期：__________ 日期：__________签订地点：__________ 签订地点：__________签字：__________ 签字：__________篇2建材购销合同一、合同双方：甲方：______________________。
建材销售购销合同(通用6篇)
建材销售购销合同〔通用6篇〕建材销售购销合同〔通用6篇〕建材销售购销合同1甲方(需方)：________________________乙方(供方):________________________根据《________》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、老实信誉的根底上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条所购建材根本情况单位：____元/套总价合计人民币(大写) ________万(小写)：￥___________元质量标准：交货时间：交货地点：第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第三条付款方式及.时间：双方约定以第一种方式支付价款。
购销合同(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的_____%)，货到验收后一次性支付余款:第四条：违约责任(一)卖方违约责任：1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延局部价款____%的违约金;迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延局部价款____%的违约金;2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
其他约定事项：第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承当的责任的，仍以本合同为准。
建材购销合同书范本6篇
建材购销合同书范本6篇建材购销合同书范本 (1) 甲方(卖方)：乙方(买方)：乙方因建设或经营等需要，向甲方购买建材五金，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方平等友好协商，特订立以下条款。
第一条：产品名称、规格、数量、单价：第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。
第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：一、提货日期：_____________________________________。
二、提货地点：_____________________________________。
三、提货方式按以下第_____种方式提取。
A：乙方到甲方营业地自提，运输费用由乙方承担。
B：由甲方将货物运输至买方指定的位于_________________的地址，交付给乙方指定的收货人_______ 验收，验收合格后签字或盖章确认。
货物到达交货地点后，由方负责卸车。
第四条：乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。
第五条：付款方式：乙方在签订本合同时支付______元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后___天内支付全部剩余货款。
乙方若采取分批购买的，则买方需在收到单次货物后__天内支付该批次货物的全部价款。
第六条：质量保证：(一)、甲方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。
产品的保修期为年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，卖方无条件更换或进行维修。
(若没有保修则删除)(二)、由于乙方或其他原因造成货物损坏的，由买方自行负责。
第七条：违约责任：(一)、若乙方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符合约定的标的物，由乙方承担合同总价款20%的违约金，以及货物运输费用。
(二)、延期付款：乙方应按合同约定的时间支付货款，如乙方违反合同约定，未即时支付价款，则由乙方向甲方支付所欠款项20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失;同时，甲方有权中止建材供应。
建材购销合同模板6篇
建材购销合同模板6篇建材购销合同模板篇1甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：第一条所购装饰材料基本情况1、材料名称：____________;2、材料规格：____________;3、材料数量：____________;4、材料单价：____________。
以上具体详情见附件《供料清单》。
第二条总价协议：协议总价：________元，大写(人民币)________________。
第三条质量标准乙方应保证所购材料必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。
第四条供货时间及地点按照甲方的通知分批次供应。
乙方在接到甲方书面通知之日起3日内将货物送达甲方指定的地点。
第五条付款方式乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。
第六条货物验收货物送达后，甲方按验收标准对货物进行检测验收;如有问题或数数量短缺问题，乙方应得到甲方通知后3天内派人到甲方处理相关事宜，根据问题的严重程度，甲方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，乙方经告不来处理的，协议自动解除，甲方有权向乙方追索相应损失。
第七条违约责任1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。
如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰违约金。
2、工程竣工后，甲方应及时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。
每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰0违约金。
3、所供材料的品种、规格不符合本协议规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金4、如果乙方不能按协议规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。
建材买卖合同民事起诉状范本7篇
建材买卖合同民事起诉状范本7篇篇1一、原告人基本情况：全称：[原告全名]地址：[原告地址]联系电话：[原告联系电话]二、被告人基本情况：全称：[被告全名]地址：[被告地址]联系电话：[被告联系电话]三、起诉事由及事实依据：原告人与被告人于XXXX年XX月XX日签订建材买卖合同，约定被告人向原告人提供特定建材产品，原告人按照约定支付货款。
然而，自XXXX年XX月XX日起，被告人未能按照合同约定按时交付全部货物，导致原告人工程项目进度受到严重影响，造成重大经济损失。
经多次沟通无果，现原告人决定依法起诉被告人。
四、具体诉讼请求：1. 判令被告人立即履行合同约定，交付剩余的建材产品；2. 判令被告人赔偿原告人因延迟交货导致的经济损失，具体金额以实际损失计算为准；3. 判令被告人承担本案的诉讼费用及律师费用。
五、证据清单及证据来源：1. 建材买卖合同原件及附件；2. 双方沟通记录及相关邮件、短信等电子证据；3. 原告人因被告延迟交货导致的经济损失相关证明材料；4. 其他相关证据。
六、事实和理由：XXXX年XX月XX日，原告人与被告人签订建材买卖合同，约定被告人向原告人供应特定建材产品，总价值人民币XX万元整。
根据合同约定，被告人应于XXXX年XX月XX日前交付全部货物。
然而，自XXXX年XX月XX日起，被告人未能按照约定时间交付货物。
原告人多次与被告沟通，要求被告人履行合同并赔偿损失，但被告人至今仍未履行其义务。
由于被告人的违约行为，原告人的工程项目进度受到严重影响，导致原告人遭受重大经济损失。
原告人认为被告人的行为已经构成违约行为，依法应当承担法律责任。
七、法律分析：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，被告人未能按照合同约定时间交付货物已经构成违约行为，且因其违约行为导致原告人遭受经济损失。
原告人有权要求被告人履行合同并赔偿损失。
同时，被告人应当承担本案的诉讼费用及律师费用。
八、诉讼请求的合理性及证据支持：原告人的诉讼请求合理合法。
建材买卖合同民事起诉状范本5篇
建材买卖合同民事起诉状范本5篇篇1原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在履行建材买卖合同过程中发生纠纷，现甲方依法向贵法院提起民事诉讼，请求贵法院依法公正审理。
一、案件基本情况1. 案件类型：建材买卖合同纠纷。
2. 案件来源：因履行建材买卖合同过程中发生争议，原告向贵法院提起诉讼。
3. 诉讼地位：原告为买方，被告为卖方。
二、诉讼请汜及事实依据1. 诉讼请求：（1）判令被告继续履行合同义务，交付符合合同约定的建材；（2）判令被告承担违约责任，赔偿原告因违约造成的损失共计XXXXX元；（3）本案诉讼费用由被告承担。
2. 事实依据：（1）XXXX年XX月XX日，原、被告双方签订建材买卖合同，约定原告向被告购买建材，合同明确约定了建材的品种、规格、数量、价格、交货时间等条款；（2）原告按照合同约定支付了定金及货款，但被告未按约定时间交付建材，且交付的建材存在质量问题；（3）原告多次与被告沟通协商，要求履行合同义务并赔偿损失，但被告一直未能解决；（4）因被告的违约行为，导致原告工程工期延误，产生了额外的租赁费用、人工费用等损失。
三、证据清单及法律依据1. 证据清单：（1）建材买卖合同；（2）支付定金及货款的凭证；（3）与被告的沟通记录；（4）损失计算依据及相关证明材料。
2. 法律依据：（1）《中华人民共和国合同法》；（2）《中华人民共和国民法典》。
四、案件陈述及请求1. 原告认为，原、被告签订的建材买卖合同合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。
被告未按约定时间交付建材，且交付的建材存在质量问题，已构成违约。
2. 被告的违约行为导致原告工程工期延误，产生了额外的租赁费用、人工费用等损失，被告应当承担赔偿责任。
3. 原告请求贵法院依法判决被告继续履行合同义务，交付符合合同约定的建材。
同时判决被告承担违约责任，赔偿原告因违约造成的损失共计XXXXX元。
建材购销合同12篇
建材购销合同12篇建材购销合同1供方：_____(以下简称乙方)需方：_____(以下简称甲方)经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币_____万元。
其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款_____%作为定金(即人民币_____元)，按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，(全部货款应在货物供应结束时全部付清款项)第三条、条验收方法;由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知_____小时负责处理解决。
1、交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：_____3、交货日期：所以货物必须于_____年_____月_____号之前完毕。
(交货前提前3天电话通知)4、运输费：包含在货款内第四条、经济责任(一)乙方应负的经济责任1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的.罚金。
(二)甲方应负的经济责任1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值_____%的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。
乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3、如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。
装饰建材买卖合同范文8篇
装饰建材买卖合同范文8篇篇1甲方（买方）：乙方（卖方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买装饰建材事宜，达成以下合同条款，以资共同遵守。
一、产品信息1. 甲方向乙方购买以下装饰建材产品：2. 产品名称、规格型号、数量、单价及总价款详见附件一。
二、交货时间、地点及方式1. 交货时间：本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 交货方式：乙方负责将货物送达甲方指定地点，并承担运输费用。
三、付款方式及期限1. 甲方应在本合同签订之日起XX个工作日内，向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款。
2. 乙方按甲方要求及时供货，甲方在收到货物并验收合格后XX 个工作日内，向乙方支付合同总价款的XX%。
3. 剩余合同总价款的XX%，作为质量保证金，自本合同签订之日起满一年后XX个工作日内支付。
四、包装标准及要求1. 乙方提供的所有产品必须包装完好，包装材料及印刷必须符合国家有关规定和标准。
2. 乙方应在产品包装上注明产品名称、规格型号、数量、生产日期、保质期、生产厂家及联系方式等信息。
五、质量标准及验收方法1. 乙方提供的产品必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量检测报告。
2. 甲方在收到货物后，应按照合同约定的质量标准进行验收。
如有质量问题，应及时通知乙方，乙方应负责更换或补足。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付货款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。
2. 乙方未按合同约定交付货物的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。
3. 若一方违反本合同其他条款的约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同条款仍应继续履行。
建材购销合同范本12篇
建材购销合同范本12篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作汇报、述职报告、发言致辞、心得体会、规章制度、应急预案、合同协议、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, job reports, speeches, insights, rules and regulations, emergency plans, contract agreements, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!建材购销合同范本12篇下面是本店铺分享的建材购销合同范本12篇建材购销合同具体清单内容，供大家参阅。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建材买卖合同
合同编号：
甲方（供货方）： ；
地址（住址）： ；
联系电话： ；
银行账号： ；
乙方（购货方）： ；
地址： ；
联系电话： ；
银行账号： ；
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖
双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协
议如下：
第一条 所购建材基本情况 单位：元
建材名称 产地 品牌 规格型
号
颜色 材质 数量 单价 总价 是否由卖方安
装
□是 □否
合计人民币（大写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥ 元
第二条 质量标准
符合《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
及 。
第三条 交货
交货方式：（卖方送货 / 买方取货）；交货时间： ；交货地
点： 。
第四条 安装
安装方式：（卖方安装 / 买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为
安装地行业标准，安装费用由 承担，买方应为卖方提供必要的安
装条件。
第五条 验收
对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，
买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或
换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后 日内共同验收安装
工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条 付款方式及时间
双方约定以第 种方式支付价款。
6.1、签订本合同时，买方支付（定金 / 预付款） 元(定金不得超
过总价款的20%)，交货验收后一次性支付余款；
6.2、其他约定 。
第七条 违约责任
7.1、卖方违约责任：
（1）、货物经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定
质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；
对于其他质量问题双方另行协商约定；
（2）、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款 %的
违约金；迟延交货超过 日的，除支付违约金外，买方还有权解除
合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收
取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
7.2、买方违约责任：
（1）、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款 %的
违约金；
（2）、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的
损失，已支付的定金无权要求返还。
第八条 争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会
申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不
成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁
条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条 其他约定事项： ；
第十条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责
任的，仍以本合同为准。
买方（章）： ； 卖方（章）： ；
代表或代理人： 代表或代理人：
签订时间： ； 签订时间： ；
签订地点： ； 签订地点： ；