给排水管改造工程承包合同
水管改造安装工程合同范本
水管改造安装工程合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的水管改造安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况及工程范围1.1 工程名称：_______水管改造安装工程1.2 工程地点：_______（详细地址）1.3 工程内容：对甲方房屋的水管系统进行改造，包括拆卸旧有水管、安装新水管、阀门及配件等，具体工程内容以施工图纸及工程量清单为准。
二、工程合同造价2.1 合同价款：人民币_______元（大写：____________________元整），详见附件《工程量清单》及《报价单》。
2.2 报价方式：综合单价计价，包含材料、人工、施工机具使用、税费等所有费用。
三、合同工期3.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
3.2 施工方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前七天向业主提出延期申请，并征得业主同意。
四、质量要求4.1 施工方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，施工方应提供相关质保资料，并承诺质保期为_______年。
五、付款方式5.1 双方约定，合同签订后三个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的_______%。
5.2 工程验收合格后，业主再支付合同总价款的_______%。
5.3 剩余的合同总价款，施工方在质保期内无质量问题的情况下，不得再行索赔。
六、违约责任6.1 施工方如未按约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
6.2 业主如未按约定时间支付款项，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
七、其他约定7.1 施工期间，施工方应确保工程安全，防止安全事故的发生。
水电改造施工合同(19篇)
水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同篇1 甲方：乙方：双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。
一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。
电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。
施工过程中所用材料全部由甲方负责。
二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。
三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。
六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。
五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。
2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。
3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。
室外给排水管网施工合同4篇
室外给排水管网施工合同4篇篇1室外给排水管网施工合同甲方（委托方）：地址：乙方（承包方）：地址：鉴于甲方拟对其所属建筑进行室外给排水管网施工，乙方为顺利完成工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程范围1、本工程为室外给排水管网施工工程，具体施工内容包括但不限于管道铺设、管道连接、检测验收等。
2、具体工程范围由甲乙双方共同在合同签订后确认，并按照约定的标准和质量要求进行施工。
二、工程进度1、工程施工开始日期为（具体日期），预计施工完成日期为（具体日期）。
2、乙方应按照工程进度计划和时间节点，确保施工工程按时按质完成。
3、若因不可抗力等特殊情况导致工程进度延期，乙方应提前向甲方报备，并经双方协商确定新的工程进度。
三、合同价款及支付方式1、乙方按照以下工程报价进行施工，总价为（具体金额）。
2、甲方应在工程开工前支付合同总价款的30%，工程完成验收后支付剩余70%作为尾款。
3、合同价款支付方式为（现金/转账等），具体支付时间由双方协商确定。
四、质量保证1、乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2、如工程发生质量问题，乙方应承担相应责任，并在双方协商一致下进行整改。
3、工程竣工验收合格后，乙方应提供一年质量保修期，期间内出现质量问题，乙方应及时处理。
五、安全保障1、乙方应加强施工现场安全管理，按照相关法律法规要求进行施工。
2、乙方应为施工人员购买劳务意外险，确保施工期间人员安全。
3、如因乙方施工过程中发生人身伤亡或财产损失，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1、如乙方延迟工程进度或工程质量不达标，应按照合同约定承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2、如双方一方无故解除合同，应按照双方约定的违约金进行赔偿。
七、争议解决1、双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院处理。
八、其他约定1、本合同自双方签字盖章生效，并于工程竣工验收后失效。
2、本合同如需修改或补充，须经双方协商一致，并书面确认后生效。
排水合同范本(汇编11篇)
排水合同范本（汇编11篇）排水合同范本第1篇发包方：_____________________施工方：_____________________发包方开发建设________工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：一、承包方式：包工不包料。
二、承包范围：该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。
具体为：室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管，大、小便器具，室外给排水管道，污水管道安装。
三、承包安装工程单价：1、室内部分：按设计图施工建筑总面积__元/平放计价(含税)。
2、室外部分：给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价，据实结算。
排污管道、雨水管道按国家__定额统一计价结算。
四、其它内容：土石方、管道沟槽开挖不属承包方施工范围，由发包方另行安排施工。
设计变更增加部分另行计价。
发包方指令施工设计图以外的内容另行计价。
因其它原因等，施工资料由土建单位统一建立，该工程所需材料由发包方负责。
五、安全施工方面：由承包方组织教育，确保安全条件下施工。
六、质量方面：1、承包方负责给排水施工质量，严格把握材料质量关，不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。
2、质量保证期为一年。
一周年内出现安装质量问题，全部由承包方负责。
如因后期管理不到位，使用不正确或其它原因导致的承包方不负责。
七、安装工资支付方式：由于包工不包料系全部人工工资，因此，承包方需按工程施工总进度支付人工工资的__%。
预留__%的质保金，工程决算时一次性付清人工工资。
八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效，具有同等法律效力。
发包方签字：__________承包方签字：__________________年_____月_____日________年_____月_____日排水合同范本第2篇发包方：施工方：工程名称：******工程地址：******发包方开发建设********心工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：一、承包方式：包工不包料。
给排水包工合同协议书
给排水包工合同协议书甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需要对其物业进行排水系统的设计、施工与维护，乙方具有相关资质和能力提供此类服务，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________排水系统设计与施工项目。
2. 工程地点：________。
3. 工程内容：包括但不限于排水管道的铺设、检修井的设置、排水系统的测试与调试等。
4. 工程标准：按照国家及地方有关建筑排水规范执行。
二、合同金额1. 合同总价为人民币（大写）________元整（¥_______）。
2. 价格包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 对于施工中出现的任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内予以整改。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
给排水管道安装合同7篇
给排水管道安装合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装给排水管道系统，乙方具备相关资质和专业技能，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本次给排水管道安装事宜达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：给排水管道安装及相关附属设施制作安装。
4. 工程目标：确保给排水管道系统安全、高效、稳定运行。
二、工程范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的图纸及规范进行给排水管道的安装工作。
2. 乙方需确保安装质量符合国家相关标准及规范，并通过验收。
3. 乙方需确保施工现场安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
4. 乙方需按照甲方的工程进度要求，按时完成安装任务。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[大写金额]圆整（￥[金额]元）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后XX日内，甲方支付工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付工程总造价的剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付。
五、质量保证及售后服务1. 乙方承诺所安装的给排水管道系统质量符合国家标准及企业标准。
2. 工程验收合格后，乙方提供XX个月的质保期。
3. 质保期内，如发生非甲方原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。
4. 质保期后，乙方提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定完成工程，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
建筑工程给排水及采暖施工合同3篇
建筑工程给排水及采暖施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建筑工程给排水及采暖施工合同第一条总则甲方与乙方双方经友好协商，一致同意签订本合同，遵循自愿互利平等的原则，共同遵守。
甲方为本工程的业主，乙方为本工程的承包商。
第二条合同范围1. 本合同的工程为建筑工程给排水及采暖施工，包括但不限于给排水管道及设备安装、采暖设备安装等；2. 工程地点为______（具体地址），工程周期为______。
第三条施工标准1. 乙方承诺遵守国家相关法律法规和标准，严格按照设计图纸和技术规范进行施工，并保证施工质量；2. 施工过程中，乙方应当按照工程进度完成施工任务，并保证施工现场的安全；3. 乙方必须保证施工过程中不影响周边环境和其他施工单位正常施工。
第四条价格及支付方式1. 甲方应向乙方支付总价______元；2. 乙方应收到合同签订日的15%预付款，施工过程中应按照工程进度分期结算，尾款应在竣工验收合格后支付；3. 乙方承诺不得向甲方要求额外费用，一切费用均在合同总价中得到覆盖。
第五条保修期1. 乙方保修期自竣工验收之日起计算，为______年；2. 保修期内，如因乙方施工质量存在问题导致设备损坏或发生故障，乙方应负责维修；3. 保修期外，如因设备自身质量问题导致损坏或故障，甲方自行承担维修责任。
第六条合同变更1. 甲、乙双方若有调整施工内容或工程周期的需求，应协商一致并签订书面变更协议；2. 未经书面变更协议，任何一方不得擅自变更合同约定内容。
第七条违约责任1. 甲方违约的，应赔偿乙方因此而遭受的损失；2. 乙方在施工过程中出现违约行为的，应赔偿甲方因此而遭受的损失；3. 若因不可抗力导致无法履行合同，双方可以暂停合同执行，待不可抗力事件解除后恢复履行。
第八条争议解决1. 本合同的履行及争议解决应遵循中华人民共和国法律法规；2. 如双方发生争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的法院进行解决。
水管改造包工工程合同
水管改造包工工程合同甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲乙双方就_____________(地址)的水管改造项目达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程内容1. 乙方根据甲方需求，对位于_____________(地址)的住宅进行水管改造，包括但不限于更换老旧管道、增加水路分支、更新阀门及安装新的水龙头等。
2. 乙方需确保所有安装材料符合国家相关质量标准，并提供产品合格证明。
3. 改造工作应尽量减少对现有结构的破坏，并保证工程质量满足行业标准。
二、工程价格1. 双方约定工程总价为人民币_____________元。
2. 甲方需支付预付款占总价的____%，余款在工程验收合格后结清。
3. 如遇特殊情况导致材料费用变动，乙方应及时通知甲方，经双方协商一致后调整合同价格。
三、工期安排1. 工程计划开工日期为____年___月___日，竣工日期为____年___月___日。
2. 若因不可抗力或甲方要求变更设计导致延误，应及时书面通知对方，并相应顺延工期。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所施工的水管系统提供不少于___年的质保期。
2. 在质保期内，出现非人为损坏的质量问题，乙方负责无偿修复。
3. 乙方应向甲方提供相应的售后服务联系方式，确保问题能够得到及时解决。
五、违约责任1. 若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若乙方未能按期完成工程且未提前通知甲方，应按日支付违约金。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方协商补充，作为本合同附件具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年___月___日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年___月___日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
给排水改造工程承包合同
甲方：
乙方：陕西安康高新恒林建筑工程有限公司
经甲乙双方协商议定，甲方将给排水改造工程发包给乙方施工，依据《合同法》、《建筑法》规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况
1.1 工程名称：给排水改造工程
1.2 工程地点：
1.3工程内容：给排水管道土方开挖，C15砼垫层铺设，给排水管道安装，给水阀门井砌筑，排水管检查井砌筑，检查井现浇顶板浇筑，与原给排水管接口处理等项目的施工；严格按施工规范要求施工，做到工完场地清。
1.4承包价：本工程为总价合同，一次包死不做调整，合同总价为：元（大写：）；此单价包含税金，办理结算时提供税务发票。
二．工期
2.1 工期：本工程于年月日开工，年月日竣工，施工工期63天。
三．安全责任
3.1 甲方负责对乙方进行安全方面的教育，对工程进行全面的监
督、管理，协调解决施工过程中所发生的问题。
乙方应负责施工现场的安全管理，保证施工现场安全文明施工，加强施工现场的安全管理，保证施工现场安全，防止事故的发生。
因乙方责任造成的一切事故其处理费用由乙方全部承担。
四. 承包方式及合同价款计算依据
4.1 承包方式：合同单价一次包死不做调整。
如有安全事故发生或未按合同工期完成，甲方将依据情节轻重予以相应的处罚。
禁止乙方将该工程分包或转包给其他第三方施工。
4.2 合同价款的议定依据：经双方协商议定的合同价款。
五. 工程量、工程款支付
5.1 工程量：按乙方实际完成并以甲方签字验收的工程量为准。
5.2 工程款支付：工程竣工验收合格后，按合同价5%作为工程质保金，保修期为两年，其余工程款一次性付清。
六. 合同份数、合同生效与终止
6.1 本合同一式四份，甲乙双方各持二份，双方签字盖章后生效。
在完成全部工程款结算后，即告终止。
七. 合同订立时间、地点
合同订立时间：
合同订立地点：
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：。