打桩工程施工合同协议条款
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
打桩施工合同范本大全
打桩施工合同范本大全合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行打桩施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求进行打桩施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、施工现场管理等。
1.4 工程规模：__________1.5 工程总投资：__________二、合同金额2.1 本工程合同金额为人民币大写：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额包括：人工费、材料费、设备费、施工管理费、利润及风险费用等。
2.3 合同金额的支付方式及支付进度按照双方协商确定的支付条款执行。
三、合同工期3.1 根据国家工期定额和使用需要，工程期限自__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日竣工，如遇特殊情况例外。
3.2 如遇不可抗拒的原因或非承包方原因（如工程变更、停电、停水等），工期顺延。
四、施工质量4.1 施工质量按照施工图要求及国家现行有关规定施工，甲方派员驻工地与乙方共同进行质量管理。
4.2 经技术有关部门监定如由乙方造成质量问题由乙方负责。
五、双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方进行施工管理；（2）甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分；（3）甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款；（4）甲方有权对乙方在工程施工中发生不良行为，以及对甲方信誉造成不良影响的进行适当的经济处罚。
5.2 乙方的权利和义务（1）乙方必须服从总包方的总包管理；（2）乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理；（3）乙方必须严格按照合同要求，完成承包范围内的施工内容；（4）乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工，确保安全文明施工，对质量安全负责；（5）乙方必须严格按政府、甲方、监理规定的流程规范施工；（6）乙方从场外向施工现场运输材料和设备，确保施工顺利进行。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
打桩施工合同
打桩施工合同打桩施工合同范本打桩施工合同1甲方：乙方：乙方自愿承揽甲方工程打桩施工。
为了明确甲乙双方职责，经双方友好磋商，特订以下条款，供甲乙双方共同遵守。
一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容及方式：水泥搅拌桩；包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。
四、工程工期：历20天，自年月日起至年月日止。
五、工程质量：合格六、结算方式：依据甲方提供图纸设计的桩位数量（暂定根）×每根桩长度（米）×单价每米元结算，另上浮7%作为管理费及税金。
合同签订后结算方式与单价不变，工程量按实计算。
七、付款方式：工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%，余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%；土建主体工程施工完成后付10%。
八、双方职责㈠、甲方工作职责1、甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。
2、甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。
3、甲方负责水电费。
4、甲方负责静荷载试验费用。
5、配合乙方做好施工过程中的有关工作。
㈡、乙方工作职责1、开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程，测量放样放桩位等。
2、开工前应对工程桩编号。
编制打桩施工方案及顺序，做好施工记录，工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。
3、乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。
以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量一次性验收合格。
4、乙方应自带符合标准的`配电箱及施工用电电缆线。
5、乙方加强对施工作业人员安全教育，采取必要的安全措施，防止意外事故发生。
对施工机械和施工人员应投意外保险。
如桩基施工过程中发生一切安全事故，其责任及经济损失均由乙方自行负责。
6、由于桩基数量多，乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工，才能满足施工工期要求。
如乙方原因造成施工工期延误，甲方有权对乙方处予300元/天罚款。
7、乙方精心组织按设计图纸施工，确保本工程一次性验收合格。
桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）
桩基工程简单版施工合同桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
桩基工程简单版施工合同1发包方：施工方：为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。
工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。
第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。
工程工期为45天日历天数。
第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。
第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。
同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。
2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
基础工程打桩合同
基础工程打桩合同合同编号：_____________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方需要进行基础工程打桩作业，乙方具备相应的资质和能力进行该作业，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：包括但不限于钻孔灌注桩、预制桩、钢板桩等打桩作业。
1.4 工程规模：共需打桩数量为______根，具体规格和技术要求按照设计图纸及技术规范执行。
第二条合同价款2.1 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
2.2 价款包括所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
2.3 价款支付方式：_______________________第三条施工期限3.1 开工日期：自____年____月____日起3.2 竣工日期：至____年____月____日止3.3 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，应按照_________________向甲方支付违约金。
第四条质量要求4.1 乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到设计和规范要求。
4.2 乙方应配合甲方或甲方委托的第三方进行质量检测，并对检测结果负责。
第五条安全生产5.1 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全。
5.2 如发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并承担相应的责任和费用。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担违约责任。
6.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后____日内无偿修复或重新施工。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
打孔桩基础合同5篇
打孔桩基础合同5篇篇1打孔桩基础合同一、甲方（委托方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
乙方（承包方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
二、有鉴于：1、甲方拟在_______________（工程名称）工程项目中委托乙方负责打孔桩基础施工工作；2、乙方具有从事打桩工程的相关资质，并有实际施工经验；3、甲乙双方经友好协商，就相关事项达成一致意见，自愿签订本合同；4、为保障双方的合法权益，根据国家相关法律法规和国家标准制定合同。
三、合同具体内容：1、工程地点：_______________（工程地址）。
2、工程总造价：_______________元。
3、工程内容：本合同所指的工程内容主要为打桩施工，包括但不限于打桩材料采购、施工现场布置、施工机械设备的安装和调试、作业人员配备等。
4、工程工期：本合同签订后，乙方应在_______________个工作日内完成全部工程设计、施工准备工作，并在_______________（施工天数）内按合同约定完成全部打桩工程。
5、合同价款及支付方式：（1）合同价款总金额为_______________元，具体分期支付方式为：自合同生效之日起，按照比例支付，首期支付比例为_______________%，中期支付比例为_______________%，尾款比例为_______________%。
（2）乙方应在每次付款后签署相关支付凭证，并与甲方存档备查。
6、合同违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
7、争议解决：本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至_______________（仲裁机构或法院名称）仲裁解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
打桩工程施工合同协议条款建设工程施工合同协议条款总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1 工程名称：工程地点：工程内容：钻孔灌注桩桩基、深层搅拌桩围护、SMW 工法围护、支撑工程等；承包范围：桩基、围护、支撑工程；承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全及文明施工、包一切责任、包全部费用；1.2 工期开工日期：以甲方书面通知为准：竣工日期：总日历日期：1.3 质量等级：达到设计及质监质量标准要求（以上海市质检总站或区质检站评定结论为准）1.4 合同价款：第2条合同文件及解释顺序合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：2.1 协议条款；2.2 合同条件；2.3 协商、变更中明确双方权利义务的纪要、协议；2.4 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；2.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律3.1 合同语言：汉语；3.2 适用法律法规：国家的法律、法规和上海市制定的现行法规均适用于本合同文件，文件由双方自备，费用自理；3.3 适用标准、规范：国家和上海市标准及有关的施工技术规范和合同所附的施工技术要求，以及上海市建设工程价款结算实施办法。
第4条图纸4.1 图纸提供日期：4.2 图纸特殊保密要求和费用：业主提供图纸8套，再需图纸的费用由乙方承担。
第5条甲方驻工地代表5.1 甲方任命地工程现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力履行合同约定的职责。
（1）甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤消这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
（2）甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，则视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
如乙方不予执行或甲方指令有误，责任方承担损失。
5.2 委派的监理单位为公司，总监理工程师为，按协议条款的约定，部分行使合同由甲方代表及业主的权力，行使甲方代表及业主的职责。
5.3 业主、甲方代表或总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件规定的义务和其职权内的承诺）。
第6条乙方驻工地代表6.1 乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利和合同约定的职责；（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表或甲方代表委托人，甲方代表或甲方代表委托人在回执上签署姓名和收到时间后生效；（2）乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在24小时内向甲方代表送交报告。
6.2 乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第7条业主及甲方工作业主及甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：7.1 业主应在开工前办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面，架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；7.2 将施工所需水、电及通讯线路从施工场地外部接至协议规定的地点，并保证施工期间的需要；7.3 施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；7.4 开工前向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；7.5 办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报手续（证明乙方自身资质的证件除外）；7.6 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验；7.7 开工前三天组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；7.8 协调乙方处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并由业主承担有关费用。
第8条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：8.1 在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。
8.2 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
8.3 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
8.4 按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由乙方承担。
8.5 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用（包括因乙方责任造成的罚款）。
8.6 已竣工工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊保护的单位工程的部位和相应经济支出，在协议条款内约定。
业主或甲方提前使用后发生损坏的处理费用，由责任方承担。
8.7 按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，发生的费用由乙方承担。
8.8 保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（含合同签订后颁发的规定）。
第9条进度计划9.1 乙方在甲方组织完成设计技术交底后三天内，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应在工程开工前一天予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。
9.2 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准后执行，因此造成的损失由乙方承担，工期不予顺延。
第10条延期开工10.1 乙方应按合同规定的开工日期开始施工。
乙方不按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在请示业主后3天内答复乙方。
甲方代表3天内不予签复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延，造成损失由乙方承担。
第11条暂停施工11.1 甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求48小时内未予答复，乙方可自行复工。
11.2 所有停工要求和复工手续均需以书面形式提出，并上报业主，征求业主同意。
若当时无条件办理，则在24小时内补齐书面手续，否则由延误方承担相应责任及损失。
11.3 停工责任在业主或甲方，由业主或甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
因业主或甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为业主或甲方已部分或全部取消合同，由责任方承担违约责任。
第12条延期竣工对以下造成竣工日期推迟的延误，经业主和甲方代表确认，工期相应顺延。
12.1 工程量变化和设计变更；12.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停电造成累计超过8小时； 12.3 不可抗力；12.4 地下障碍物等不可预见情况；12.5 合同中约定或业主和甲方代表同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向业主和甲方代表提出报告，在收到报告后5天内予以回复，逾期不予回复，乙方即可视为延期要求已被确认。
第13条工期提前施工工期若比合同工期提前，则按每提前一天甲方按合同金额的万分之一给乙方奖励。
第14条检查和返工14.1 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
14.2 以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿业主和甲方的有关损失，工期不予顺延。
14.3 以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的责任由乙方承担。
因业主或甲方原因影响正常施工的经济支出由业主或甲方承担。
第15条工程质量等级15.1 工程质量应达到国家和上海市有关质量验收评定标准及设计要求； 15.2 工程质量等级评定以上海市质检总站或各区质检站评定结论为准。
第16条隐蔽工程及中间验收16.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方或监理参加。
乙方准备验收记录。
16.2 验收合格，甲方或监理代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
16.3 钻孔灌注桩施工时，甲方应委派代表或业主委派代表24小时在现场值守，根据施工情况进行隐蔽工程验收。
第17条合同价款及调整17.1 合同价款确定依据：（1）上海市建设委员会颁布的“九三”建筑安装工程综合预算定额；（2）上海市建设委员会制定的有关取费标准规定；（3）经批准的有关材料价差调整的规定；（4）上海市定额站发布上海市建设工程造价信息；（5）本工程施工图纸；（6）业主核价通知；（7）工程款税收由甲方代收代缴，并出具纳税证明给乙方，工程款由业主与乙方直接结付。
17.2 本工程合同造价万元（暂估造价）乙方承诺桩基围护造价按审价部门工程审定总造价下浮。
总包单位收取总包管理费。
（业主认定结算价为基数）。
17.3 合同价款的调整：合同价款在协议条款内约定后，协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整：（1）业主代表确认的工程量增减；（2）业主代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时；（5）地下障碍物；（6）非乙方原因及不可抗力外其他停工引起的损失；（7）合同约定的其它增减或调整；（8）实际发生的开办费内容，由乙方根据现场情况，向业主办理的签证。