给水工程施工合同2018专业版
供水工程施工合同三2018专业版
供水工程施工合同三2018 专业版十九、争议的解决４４争议调解４４．１争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。
在争议尚未按第４４．３款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。
４４．２争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的８４天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。
争议调解组由３（或５）名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。
争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。
争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
４４．３争议的评审（１）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。
（２）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的２８天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。
被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。
（３）争议调解组收到双方报告后的２８天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。
（４）在听证会结束后的２８天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。
（５）若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
（６）若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的２８天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。
【最新精选合同范本】水利水电工程施工合同范本 2018专业版
合同的定义:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
狭义合同指一切民事合同。
还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
签合同的注意事项：（一）当事人的名称或者姓名和住所。
（二）标的。
（三）数量。
（四）质量。
（五）价款或者报酬。
（六）履行期限。
（七）履行地点和方式。
（八）违约责任。
（九）解决争议的方法。
水利水电工程施工合同范本 2018专业版发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定代表人：地址：注意事项：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点：________________________。
第二条：工程内容：________________________。
第三条：承包方式：乙方包工包料。
第四条：工程价款及调整1、工程价款：_______元。
2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整。
给水工程施工合同专业版5篇
给水工程施工合同专业版5篇第1篇示例：给水工程施工合同专业版一、甲方：（委托方）地址：电话：联系人：身份证号码：二、乙方：（承包方）地址：电话：联系人：身份证号码：鉴于甲方欲委托乙方承担给水工程的施工任务，为明确双方权利义务，经双方友好协商一致，特订立本合同。
第一条工程名称项目名称：给水工程施工项目地点：（详细地址）项目范围：（具体施工内容）工程总造价：（具体金额）第二条工程内容1、工程交付标准：按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合相关要求。
2、工程进度要求：乙方承诺在规定的时间内按照施工计划完成给水工程。
3、工程质量标准：工程质量符合国家相关标准，保证无质量问题，如有质量问题，乙方保证在有限时间内进行修复。
第三条工程期限1、合同签订后，工程施工期限为（具体工期），于（具体日期）开始，于（具体日期）结束。
2、如因不可抗力因素导致工程延期，乙方可提出书面申请，并提供相应的证明文件，经甲方审核同意后，可顺延工程期限。
第四条材料和施工方案1、乙方应按照国家相关标准使用符合要求的材料进行施工，严格控制施工质量。
2、乙方应提供详细的施工方案，报经甲方审核同意后方可进行施工。
第五条工程价款支付1、工程价款总额为（具体金额），按进度分期支付，支付比例为：（具体比例），具体支付时间为：（具体时间）。
2、工程竣工并经过甲方验收后，乙方提供完整的发票和相关施工资料，甲方应在（具体时间）内结清尾款。
第六条保修期1、工程竣工后，乙方提供（具体保修期），对工程进行保修，保证工程在保修期内无质量问题。
2、如在保修期内出现质量问题，乙方应及时到场修复，所需材料费用由乙方承担。
第七条违约责任1、乙方未按照合同要求履行义务的，应承担违约责任并进行相应的赔偿。
2、甲方未按照合同要求履行义务的，应承担相应的违约责任并进行赔偿。
第八条合同解决纠纷的方式1、合同解决纠纷均应友好协商解决，如协商达不成的，可向有关部门申请调解或进行仲裁。
专业版给水工程施工合同范本(通用)(多份)
专业版给水工程施工合同范本(通用)甲方(委托方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行给水工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程期限:二、工程承包方式2.1 乙方采取包工包料的方式进行承包,负责提供施工所需的一切材料、设备和工具,并承担施工过程中的所有费用。
2.2 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工,并严格按照国家有关标准和规范进行操作。
三、工程费用3.1 工程总费用为人民币元整(大写: 元整),具体费用包括:(1) 工程材料费;(2) 工程施工费;(3) 工程管理费;(4) 工程税金。
3.2 甲方应在合同签订后日内向乙方支付工程总费用的 %作为预付款,剩余的工程费用应在工程验收合格后日内一次性支付给乙方。
四、工程质量和验收4.1 乙方必须按照甲方的要求和国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
4.2 工程完成后,乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告,甲方应在日内组织验收,验收合格后,双方签署验收报告。
五、工程变更和违约责任5.1 如果甲方在施工过程中需要变更工程内容,应提前通知乙方,并就变更内容达成一致意见,乙方按照变更后的内容进行施工。
5.2 如果乙方未能按照合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的数额为工程总费用的 %。
六、合同解除和终止6.1 如果乙方在施工过程中出现严重违约行为,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
6.2 如果甲方未能按照合同约定支付工程费用,乙方有权解除合同,并要求甲方支付相应的违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可以向有关仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
给水工程施工合同专业版3篇
给水工程施工合同专业版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1给水工程施工合同专业版一、合同双方甲方：（委托方）名称：______ 公司法定代表人：______注册地址：______联系电话：______乙方：（承包方）名称：______ 公司法定代表人：______注册地址：______联系电话：______二、工程基本情况1. 工程名称：______2. 工程地点：______3. 工程范围：______4. 工程工期：______5. 工程质量要求：______6. 工程价格：______7. 工程支付方式：______8. 工程施工方式：______三、工程质量标准1. 工程应符合国家相关标准及规定。
2. 工程应保证设计要求和使用功能的实现。
3. 工程应保证施工质量，确保施工工艺先进、合理可靠。
四、工程款支付方式1. 工程总造价：______2. 工程款付款比例及时间节点：- 工程开工前，甲方应支付工程总款项的____%作为合同订金。
- 工程完工验收后，甲方应支付工程款项的____%。
- 工程质保期结束后，甲方应支付尾款，占工程总款项的____%。
3. 工程款支付方式：银行转账五、工程保修期1. 工程完工后，乙方承诺在____个月内对工程出现的质量问题免费进行维修。
2. 工程保修期内，因工程材料或施工质量问题导致的损坏由乙方承担所有费用。
3. 工程保修期内，因使用不当导致的损坏由甲方承担费用。
六、工程施工期限1. 工程开工日期：______2. 工程竣工日期：______3. 工程安全生产责任- 乙方应加强工地管理，做好安全防护工作。
- 工程施工过程中，如发生安全事故造成人员伤亡，乙方应承担全部责任。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格并付款完毕之日。
3. 若在工程施工过程中发生争议，双方应友好协商解决，如不能协商解决的，应提交相关部门进行仲裁。
供水工程施工合同四2018专业版
供水工程施工合同四2018 专业版５３．２保修责任（１）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。
（２）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。
监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。
５３．３保修责任终止证书在整个工程保修期满后的２８天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。
若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。
尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。
５４完工清场及撤离５４．１完工清场工程移交证书颁发前（经发包人同意，可在保修期满前），承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。
（１）工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。
（２）临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。
（３）按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。
（４）施工区内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡）的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。
（５）主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。
５４．２承包人撤离整个工程的移交证书颁发后的４２天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。
防水工程施工合同2018专业版
防水工程施工合同2018 专业版施工单位：公司（以下简称甲方）承包单位：有限公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则1．工程名称：2．工程地点：上3．工程内容：根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，防水工程采用防水涂膜（厚），防水工程采用防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价防水每平米元；防水每平米元。
结算时按实际面积结算。
四、质量标准乙方应确保公司防水工程达到优良标准，严格参照省防水工程新规范标准和市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任1.甲方责任：（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2．乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。
（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的给乙方，留的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
专业版给水工程施工合同范本（通用10篇）
专业版给水工程施工合同范本（通用10篇）专业版给水工程施工合同范本（通用10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的专业版给水工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
专业版给水工程施工合同篇1甲方：_________________(以下简称甲方)乙方：_________________(以下简称乙方)为了本次安装工程能做到规范施工，确保质量。
经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。
1、工程概况及工程范围1、工程名称：_________________2、工程地点：_________________3、承包范围：_________________供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。
2、工程合同造价合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：_________________(￥_____元)，详见工料清单。
3、合同工期本工程自________年____月____日至________年____月____日，共计_________天。
4、质量要求：_________________确保安装维修项目管道、配件、水表不漏水，土方开挖当日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。
5、付款方式合同签订后7日内预付60%工程款，剩余40%工程款待甲方验收合格后一次性付清给乙方。
6、以上各条甲乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方违约金贰万元人民币。
7、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
8、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)法定代表人：_________________法定代表人：_________________委托代理人：_________________委托代理人：_________________日期：________年____月____日日期：________年____月____日专业版给水工程施工合同篇2发包方(简称甲方)：_______________________承包方(简称乙方)：_______________________为了更好地完成上_______年度国家农业综合开发土地治理项目工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
给水工程施工合同2018 专业版
甲方：房地产开发有限公司
乙方：市政工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室
外给水管网工程事宜达成如下协议：
一、工程名称：西区。
二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。
三、合同价款：
合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。
总计工程造价为人民币：5234506.04 元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零
肆分）。
包工包料，一次性包死。
四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。
（一）付款方式
1．乙方在每月 18 日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施
工产值的 70支付工程进度款。
2．工程完工后，支付合同价款的 90。
（二）结算方式
1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及
甲乙双方现场签证、竣工图纸按类工程取费；人工工日单价34 元/工日。
2．2011 年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方
签认的预算书等。
3．乙
方应遵守甲方的《工程签证管理办法》，并按照该办法及时办理相关签证。
4．本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。
五、责任和义务：
1．甲方责任
（1）提供以下材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给水底层平面图、
给水管道范围内的室外海拔标高、建筑规划许可证（均为复印件）。
（2）工程施工前，甲方负责办理因施工需要破坏的路面、沥青以及草坪
绿化等已有设施的有关手续，并向乙方提供允许开挖或施工的证明文件，若因甲方没有及时办理好相关手续而延误工期，责任自负。
（3）以书面形式提供施工现场范围内地下隐蔽工程详细资料。
（4）给水设施施工过程中，遇其它需要迁移改造的原有设施，其迁移改造工作由甲方承担。
（5）现场提供入户管的材质、管井。
（6）工程开工前室内管道必须完工，具备通水条件。
（7）工地代表积极配合工程施工，解决施工过程的问题，提供通水时的一切便利，验收并记录隐蔽前的质量和数据以及水表底数。
对发生的费用应及时给予确认。
否则责任自负。
（8）甲方驻工地代表联系电话
2、乙方责任
(1)乙方根据甲方提出的要求，确定给水方案，设计方案经甲方同意后，在不违反开发区城市统一规划原则下，予以实施，进行施工图设计。
（2）编制工程预、决算，计算给水设施管理费数额。
（3）甲方交足工程建设费等费用后，乙方在合同规定的期限内完成施工。
施工过程中，乙方文明施工，不得损坏原有地下设施，如有损坏，由乙方赔偿或恢复。
甲方于施工前未提供隐蔽资料或资料与实际情况不符合而造成的损坏，不承担赔偿或恢复义务。
（4）乙方驻工地代表联系电话
3、甲、乙双方应共同遵守《烟台城市供水管理办法》之规定
六、工期约定：总工期：120 天（具备施工条件的有效工作日），开工日期：2011 年10 月10 日，如因甲方原因使工程不能按时开工，工期顺延。
七、违约责任
1．乙方未能按合同工期完工，每拖延一天，按合同造价的 2罚款。
2．甲方原因造成工期延误，工期顺延。
甲方原因造成乙方误工，由甲方承担误工费（500 元/日），误工费以现场做为结算依据。
3．施工过程中，甲方要求停工，需在 24 小时前书面通知乙方，否则造成乙方停工，按误工情况处理。
八、争议：因履行本合同引起的或与本合同相关一切争议由当事人协商解决，协商不成可以提交烟台市仲裁委员会按仲裁规则仲裁，或依法向人民法院起诉。
九、本合同一式肆份，经双方代表签字、盖章后生效。
本合同未约定事宜，由双方协商另签补充协议。
十、甲方在工程竣工试水之日必须具备试水条件，与乙方共同试水验收，并验明表底数签字认可，在甲方立户通水之前如出现私自用水现象，其水
费由甲方负担，按开发区建筑水价格执行。