住宅团购协议书
团购住宅协议模板(2024年度版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX团购住宅协议模板（2024年度版）本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 团购住宅1.2 协议双方1.3 第三方服务提供商2. 团购住宅概述2.1 住宅项目基本信息2.2 住宅团购优惠政策2.3 团购住宅交付标准3. 协议双方权利与义务3.1 团购方权利与义务3.2 开发商权利与义务3.3 第三方服务提供商权利与义务4. 团购流程4.1 团购报名与确认4.2 团购款项支付4.3 团购合同签订4.4 团购住宅交付5. 团购价格与支付5.1 团购价格5.2 支付方式5.3 支付时间5.4 支付流程6. 团购住宅交付6.1 交付时间6.2 交付地点6.3 交付流程6.4 交付注意事项7. 售后服务7.1 售后服务内容7.2 售后服务联系方式7.3 售后服务响应时间8. 合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件8.3 合同变更与解除的程序9. 违约责任9.1 团购方违约责任9.2 开发商违约责任9.3 第三方服务提供商违约责任10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 争议解决程序11. 合同的生效、修改和终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件12. 合同的签署与备案12.1 合同签署时间12.2 合同签署地点12.3 合同备案程序13. 合同的附件13.1 附件列表13.2 附件内容14. 其他约定14.1 双方约定的其他事项14.2 双方约定的补充条款第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 团购住宅团购住宅是指团购方在团购协议约定的时间内，按照约定的价格和数量，向开发商购买的住宅产品。
1.2 协议双方本协议双方指团购方和开发商。
1.3 第三方服务提供商第三方服务提供商指为本协议提供担保、咨询、代理等服务的自然人、法人和其他组织。
第二条团购住宅概述2.1 住宅项目基本信息住宅项目基本信息包括项目名称、项目位置、容积率、绿化率、占地面积、建筑面积、住宅类型、装修标准等。
住房团购合同协议书
住房团购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！住房团购合同协议书甲方（购房人）：【甲方姓名】乙方（开发商）：【乙方名称】鉴于甲方拟购买乙方开发的【项目名称】住宅项目（以下简称“该项目”），为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、团购政策1.1 甲方通过团购方式购买乙方开发的该项目住宅，享受团购优惠政策。
具体优惠政策如下：（1）团购折扣：按该项目销售价格的【折扣比例】给予甲方购房优惠；（2）团购奖金：每户团购成功，甲方可获得【奖金金额】元人民币的奖励；（3）团购费用：甲方需支付团购服务费【服务费金额】元人民币。
1.2 甲方在签订本合同时，应按照乙方提供的团购政策支付团购服务费，并按照约定的优惠政策购买该项目住宅。
二、购房事宜2.1 甲方购买的该项目住宅户型为【户型名称】，房号为【房号】，建筑面积为【建筑面积】平方米，套内建筑面积为【套内建筑面积】平方米。
2.2 甲方应按照本合同约定的团购价格和付款方式，向乙方支付购房款项。
具体付款方式如下：（1）甲方在签订本合同之日起【付款期限】内，向乙方支付购房款项的【付款比例】；（2）甲方在办理房屋入住手续时，向乙方支付剩余购房款项。
三、付款及退款3.1 甲方按照本合同约定支付购房款项后，乙方应及时为甲方办理房屋预售合同登记备案手续，并按照约定的时间和方式向甲方交付房屋。
3.2 如因乙方原因导致无法按照约定时间交付房屋的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
3.3 如甲方在购房过程中发生退房情况的，甲方应按照乙方退房政策承担相应费用，并扣除已支付的团购服务费。
四、权利和义务4.1 甲方应按照本合同约定购买该项目住宅，并按照约定的时间和方式支付购房款项。
4.2 乙方应按照本合同约定交付房屋，并按照约定的时间和方式支付违约金。
房产团购协议书范本模板
房产团购协议书范本模板甲方（团购组织方）：____________________乙方（团购参与方）：____________________鉴于甲方为房产团购组织方，乙方为有意参与甲方组织的房产团购活动的个人或企业，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方参与甲方组织的房产团购活动达成如下协议：第一条团购活动概述1.1 甲方负责组织并实施房产团购活动，乙方自愿参与甲方组织的团购活动。
1.2 团购活动涉及的房产为位于_____________________（具体地址）的房产，以下简称“团购房产”。
1.3 甲方承诺团购房产为合法取得，且具备销售条件。
第二条团购条件2.1 乙方参与团购的条件包括但不限于：满足甲方规定的团购资格、支付团购定金等。
2.2 乙方应在甲方规定的时间内支付团购定金，定金金额为人民币_______元（大写：_____________________）。
2.3 团购定金支付后，乙方即视为正式参与团购活动。
第三条团购价格及优惠3.1 甲方承诺团购房产的团购价格不高于市场同期同类房产的成交价格。
3.2 乙方参与团购活动，享有甲方提供的团购优惠，具体优惠内容及条件由甲方在团购活动前明确告知乙方。
第四条团购流程4.1 乙方应在甲方规定的时间内完成团购房产的选房、签订购房合同等流程。
4.2 乙方在选房时，应遵守甲方的选房规则，不得违反甲方的相关规定。
4.3 乙方在签订购房合同时，应仔细阅读合同条款，并在确认无误后签署。
第五条团购定金的处理5.1 乙方在签订购房合同后，团购定金将转为购房款的一部分。
5.2 若乙方在规定时间内未能签订购房合同，甲方有权没收乙方支付的团购定金。
第六条违约责任6.1 若甲方未能按约定提供团购房产或团购条件，应承担违约责任，并向乙方退还团购定金。
6.2 若乙方未能按约定参与团购活动或签订购房合同，乙方无权要求退还团购定金。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
住宅团购协议示范文本(2024年度版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX住宅团购协议示范文本（2024年度版）本合同目录一览1. 总则1.1 定义1.2 解释1.3 适用法律2. 住宅团购协议2.1 团购概述2.2 团购流程2.3 团购优惠3. 住宅信息3.1 住宅项目介绍3.2 住宅交付标准3.3 住宅交付时间4. 团购价格及支付方式4.1 团购价格4.2 支付方式4.3 支付时间5. 团购优惠的享受5.1 优惠条件5.2 优惠方式5.3 优惠期限6. 购房者的权利与义务6.1 购房者权利6.2 购房者义务7. 开发商的责任与义务7.1 开发商责任7.2 开发商义务8. 合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 违约责任10.1 购房者违约10.2 开发商违约11. 合同的生效、终止与延长11.1 生效条件11.2 终止条件11.3 延长条件12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任13. 附则13.1 合同附件13.2 合同修改13.3 合同解除14. 其他条款14.1 购房者的其他权益14.2 开发商的其他义务14.3 第三方权益保障第一部分：合同如下：1. 总则1.1 定义1.1.2 甲方：指参与团购的购房者。
1.1.3 乙方：指房地产开发企业，拥有本项目开发权利和义务。
1.1.4 住宅：指乙方开发建设，甲方团购的住房产品。
1.1.5 团购：指甲方在乙方组织下，以统一价格和条件购买住宅的行为。
1.2 解释本合同条款的解释权归乙方所有，但不得违反相关法律法规和政策。
1.3 适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 住宅团购协议2.1 团购概述2.1.1 乙方同意甲方以团购方式购买住宅，并给予甲方团购优惠。
2.1.2 甲方同意按照团购协议的约定购买住宅，并遵守乙方的销售规定。
团购住房合同范本
团购住房合同范本一、合同参与方本合同由以下双方共同缔结：甲方：（以下简称甲方）居住地址：联系电话：乙方：（以下简称乙方）居住地址：联系电话：二、团购住房信息甲方计划发起一项团购活动，购买一处位于（房屋地址）的住房。
该住房的基本信息如下：•房屋类型：•建筑面积：•所在楼层：•房屋结构：•购买价格：•购买数量：三、合同约定事项1.订单确认：–甲方通过书面形式将团购意向告知乙方，并提供相应的团购费用；–乙方确认接受甲方的团购意向，并签署本合同；–双方一致同意，订单确认后不能再变更购买数量。
2.支付方式：–团购费用包括：•定金：甲方需支付团购总金额的10%作为定金，在订单确认时支付；•尾款：甲方需在交付货款前15个工作日内支付余款。
–甲方支付团购费用时，应及时将支付凭证提供给乙方确认。
3.房屋交付：–乙方应于甲方支付尾款的15个工作日内，向甲方交付购买的住房；–交付时，双方应进行验收，确认房屋质量及存在的问题；–若发现质量问题，双方协商解决，并在书面形式上记录问题及解决方案。
4.违约责任：–若甲方未按时支付定金或尾款，乙方有权解除合同，并给予甲方一定金额的违约金；–若乙方未按时交付住房，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，并支付一定金额的违约金。
5.合同解除：–本合同在下列情况下解除：•双方协商一致；•法律法规变化导致合同无法履行；•甲方支付款项不履行或违反其他合同条款；•乙方不按时交付住房或违反其他合同条款。
–合同解除后，双方应协商处理已支付的款项及解决其他问题。
6.其他约定事项：–甲方在团购住房项目中享有的权益；–乙方在团购住房项目中承诺提供的服务；–双方应妥善保管本合同及支付凭证等相关文件。
四、争议解决1.本合同的解释、执行与争议解决均适用中华人民共和国的法律；2.双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；如协商不果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同生效与变更1.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2.合同的修改、补充及解除，需经双方书面协商一致，并签署补充协议。
房子团购协议书范本文
房子团购协议书范本文甲方（团购组织方）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方作为团购组织方，拥有组织团购活动的能力与资源，乙方作为购房者，有购买房产的需求，双方就乙方参与甲方组织的房产团购活动达成如下协议：第一条团购活动1.1 甲方负责组织并实施房产团购活动，乙方有权参与该活动。
1.2 甲方应向乙方提供团购活动的详细资料，包括但不限于团购房产的位置、户型、价格、优惠条件等。
1.3 乙方参与团购活动，应按照甲方提供的团购流程进行操作。
第二条团购优惠2.1 甲方承诺，乙方参与团购活动，将享受甲方与房产开发商协商确定的团购优惠。
2.2 团购优惠的具体内容，包括但不限于价格折扣、额外服务等，由甲方在团购活动前明确告知乙方。
第三条团购资格3.1 乙方参与团购活动，需满足甲方设定的团购资格条件。
3.2 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的个人信息，以确认其团购资格。
第四条团购款项4.1 乙方参与团购活动，应按照甲方指定的时间和方式支付团购款项。
4.2 团购款项包括但不限于定金、首付款等，具体金额由甲方根据团购活动的要求确定。
第五条团购流程5.1 乙方参与团购活动，应按照甲方提供的团购流程进行操作，包括但不限于报名、选房、签订购房合同等。
5.2 甲方应协助乙方完成团购流程中的相关手续。
第六条团购取消与退款6.1 乙方在团购活动开始前有权取消团购，甲方应在乙方提出取消团购申请后的合理期限内，退还乙方已支付的团购款项。
6.2 乙方在团购活动开始后取消团购，甲方有权根据实际情况决定是否退还乙方已支付的团购款项。
第七条违约责任7.1 甲方违反本协议约定，未能提供团购优惠或团购流程服务的，应承担违约责任。
7.2 乙方违反本协议约定，未能按时支付团购款项或完成团购流程的，应承担违约责任。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
团购住房合同范本
团购住房合同范本甲方（团购组织方）：姓名：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（购房人）：姓名：__________联系地址：__________联系电话：__________鉴于甲方组织团购住房活动，乙方自愿参加该团购并购买住房，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况房屋具体位置：__________房屋面积：__________平方米（最终以实测面积为准）房屋户型：__________二、房屋价格及付款方式1. 团购房屋单价为人民币__________元/平方米。
[具体付款阶段及金额约定]三、团购相关事宜1. 甲方负责与开发商进行协调沟通，确保乙方享受团购优惠政策。
2. 乙方应按照甲方要求提供相关资料和配合办理购房手续。
四、交付及验收1. 开发商应按照约定的时间将房屋交付给乙方。
2. 乙方应在房屋交付时按照合同约定和相关标准进行验收，如有问题应及时提出。
五、违约责任1. 若甲方未能履行团购组织义务，导致乙方利益受损，甲方应承担相应责任。
2. 若乙方未能按时付款或履行其他义务，应承担违约责任。
六、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________希望这份合同范本对你有所帮助！如果你还有其他具体要求或疑问，可以随时告诉我。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房团购协议书（三门峡“合鑫·中央公园”）
出卖人：三门峡浙商联盟置业有限公司购买人：
商品房团购协议书
出卖人：三门峡浙商联盟置业有限公司
购买人：
第一条合同原则
为充分保护双方的合法权益，明确出卖人和购买人的合同义务，双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商一致，就购买人购买出卖人商品房一事达成本合同。
第二条出卖人承诺
1、出卖人三门峡浙商联盟置业有限公司已依法取得“合鑫·中央公园”商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的所有土地符合商品房住宅建设用地要求，出卖人具有商品房开发资质；
2、出卖人保证建设的“合鑫·中央公园”住宅小区所有土地未设置抵押或担保，该块土地不存在任何债权、债务争议；
3、出卖人保证将开发的“合鑫·中央公园”住宅小区相关手续办理完毕；
5、出卖人保证所委托的“合鑫·中央公园”住宅小区设计、施工、监理单位都具备合格资质；
6、出卖人保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。
第三条购买人承诺
购买人保证已接受本单位所有购房职工的委托，作为团购商品房的代表，有权处理购买“合鑫·中央公园”商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条：“合鑫·中央公园”整体概况
出卖人所建“合鑫·中央公园”位于河南省三门峡市湖滨区，北接义乌商贸城，西靠甘棠南路，南临商务五街，东临大岭南路。
其小区总体规划占地约 183 亩,总建筑面积约550000 平方米。
第五条：购买人所购商品房状况
“合鑫·中央公园”团购为项目 2 号楼 1 单元（西单元）总套数： 75 套，分以下3种户型：
A： 3室2厅1卫建筑面积：111.96 平方米
B： 3室2厅2卫建筑面积：129.68 平方米
C: 3室2厅2卫建筑面积：134.32平方米
最终产权证建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积）按有关规定的计算办法计算，以国家认可的权力机构核定的面积为准；
第六条：“合鑫·中央公园”环境及设施
1、“合鑫·中央公园”绿化率为 37 %，容积率为 3.23 ，建筑密度为43%；小区内楼间距为 / 米至 / 米。
2、
第七条：房屋价款及支付方式
“合鑫·中央公园”购房者按选定的房屋套型建筑面积付款，每平方米均价为
元：
（1）签订本协议的个工作日内，由出卖人向购买人以借款（无息）的形式收取购房首付款人民币万元/套,暂按套收取，共计人民币万元。
（2）约定日期年月日前，再付不低于房款总额的 30 %；
（3）需办理银行按揭的客户，请于签定《商品房买卖合同》后七天内将办理按揭需提供的相关资料交至出卖人，由出卖人统一办理。
（4）购房者个人在领取房屋钥匙时，按最终房管局测绘中心证载建筑面积结清剩余房款。
第八条：交房约定
1、交付标准
甲方承诺楼体及室外工程质量达到《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等国家现行有关规范、标准的规定。
乙方团购的房屋为毛坯房。
具体交房时间、交房标准以正式《商品房买卖合同》中约定的条款为准，甲方依照国家和地方人民政府的有关规定，将经过竣工验收合格的商品房交付乙方使用。
2、交接手续
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知购买人办理交付手续，双方签署房屋交接单视为交房。
3、逾期交房的责任
出卖人如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于购买人，出卖人应按本协议第九条的约定承担违约责任。
第九条：违约责任
1.本协议签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则，违约方应据实赔偿守约方因此遭受的经济损失。
2.乙方应严格按照本认购协议约定的金额、时间缴纳认购款，每逾期一日，应向甲方支付团购总价款 %的违约金；逾期三十日时，甲方有权单方解除本合同，已收购房款不予退还，乙方应按团购总价款的30%向甲方支付违约金。
3.乙方缴纳团购首付款后，如提出减少本协议第一条约定的多层或高层住宅的团购面积，须取得甲方书面同意。
甲方同意变更乙方团购面积的，乙方应按减少团购面积价款的30%向甲方支付违约金；甲方不同意变更团购面积的，本合同继续履行。
第十条：争议的解决
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条：本协议未尽事项，可由双方在本协议签定后订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十二条:本协议一式份，出卖人份，购买人份,具有同等法律效力。
本协议自双方签订之日起生效。
出卖人（签章）：购买人代表（签章）：
【法定代表人】：
【委托代理人】：
＿＿年＿＿月＿＿日＿＿年＿＿＿月＿＿日。