12建设工程征用土地合同

合集下载

占地协议书

占地协议书

占地协议书随着社会一步步向前发展,协议起到的作用越来越大,协议具有法律效力,确立某种法律关系。

那么写协议真的很难吗?下面是小编为大家整理的占地协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

占地协议书1为了群众出行方便xxx村委会商议,经群众同意,争取外项资金修村内公路,需占用村民责任田2亩,经两村村委会协商,xxx同意,由xxx村委会每年每季每亩地以600斤粮食,每亩1200斤粮食的补偿并达成协议(粮食以市价一次性付清)。

协议签订后,xxx在一个月内清除地上附着物,xxx村便可施工。

甲方:xxx村委会xxx乙方:xxx村委会xxx丙方:xxxxxx年11月2日占地协议书2甲方:乙方:甲方因工作需要临时占用***土地,经***有关负责人见证,甲乙双方友好协商,对乙方地上附着物的补偿达成如下协议:1、占地位置:。

2、数量:经甲乙双方共同清点,确认共占用土地**亩,(大写:**),地上附着**树***株,(大写:**),无其他地上附着物,双方对此均无异议。

3、补偿标准:依据***临时占地补偿标准,甲方按每年1000元/亩的标准付给乙方临时占地费用,青苗补偿费按每年600元/亩支付,**树木按**元/株一次性补偿。

4、依据以上清点数量及补偿标准,**树补偿**元,青苗补偿**元,临时用地补偿**元,补偿费用合计**元(大写:***)。

5、双方权利及义务甲方应不破坏乙方村间被交道路,保证被交道正常使用,乙方不应限制甲方使用该被交道路。

本合同所订补偿标准为甲方临时占用乙方土地及地上附着物的共同补偿,合同生效后,乙方不得就本合同向甲方索取任何其他费用。

合同履行完毕,甲方应进行复耕,达到可耕种条件。

6、本合同约定补偿期限为一年,到期可以续签合同,附着树木为一次性补偿,到期不再另行补偿。

7、本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具有同等法律效力,未尽事宜双方协商解决。

8、本协议自双方签字盖章后生效。

甲方:_________ 乙方:_________(公章) (公章)临时占地补偿协议书合伙人:甲(姓名),男(女),×年×月×日出生,现住址:×市(县)×街道(乡,村)×号合伙人:乙(姓名),内容同上(列出合伙人的基本情况)合伙人本着公平,平等,互利的原则订立合伙协议如下:第一条甲乙双方自愿合伙经...三方项目合作协议书范本甲方:身份证号码:(以下简称甲方)乙方:身份证号码:(以下简称乙方)丙方:身份证号码:(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的.施工(具体内容以分包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议...校园网代理收费及用户维护协议书甲方:乙方:为了提高_________故障查修及时率,提高_________网络通信质量,提升电信校园网服务水平,根据甲方的实际情况,结合乙方的代维条件,现就甲方委托乙方代维_________校园网收费用户维护业务事宜,经双方友好协商,达成如下合同...临时占地补偿协议书甲方:乙方:甲方因工作需要临时占用***土地,经***有关负责人见证,甲乙双方友好协商,对乙方地上附着物的补偿达成如下协议:1、占地位置:。

2024年建设工程征用土地合同范文

2024年建设工程征用土地合同范文

2024年建设工程征用土地合同范文【标题】____年建设工程征用土地合同合同编号:【填写合同编号】甲方(征用单位):【填写甲方名称】地址:【填写甲方地址】法定代表人(或负责人):【填写甲方法定代表人(或负责人)姓名】电话:【填写甲方电话】乙方(土地使用权人):【填写乙方名称】地址:【填写乙方地址】法定代表人(或负责人):【填写乙方法定代表人(或负责人)姓名】电话:【填写乙方电话】鉴于甲、乙双方依法签署本合同,共同遵守合同的相关条款,故达成以下合同:第一条合同目的乙方同意将其名下位于【填写土地所在地】的土地,供甲方建设、用于【填写具体建设工程名称】,并订立合同。

第二条征地范围(一)乙方同意将其名下的【填写土地具体位置和面积】的土地,无偿划拨给甲方用于上述建设工程,并在土地所在的相关行政机关办理相应的手续。

(二)甲方将根据工程需要,在合同生效后,及时派遣工作人员进行勘测和测绘,明确征用土地的具体范围。

第三条征地补偿(一)甲方将按照国家相关规定,以公平合理的方式向乙方支付征地补偿款。

具体补偿方式和标准如下:1.征地补偿款计算公式:征地补偿款 = 征地面积× 补偿单价。

2.征地补偿款的支付方式:一次性支付/分期支付。

3.补偿单价:根据相关政府部门规定确定。

(二)甲方在支付征地补偿款时,应向乙方出具正式的支付凭证,并及时办理相关手续。

第四条建设工程(一)甲方应按照相关法律法规和规划要求,负责设计、施工和监督上述建设工程。

(二)甲方应确保所建工程的质量、安全和效益,保证其符合相关法律法规和国家标准。

第五条工程建设期限(一)甲方应在合同生效后【填写工期】内完成上述建设工程。

乙方应积极配合,提供必要的支持和协助。

(二)如因乙方原因导致工程建设期限无法完成,乙方应承担相应的违约责任。

第六条环境保护(一)甲方在建设过程中应按照国家相关法律法规和环境保护要求,采取必要的措施,确保工程不对环境造成污染和破坏。

征地协议书

征地协议书

征地协议书征地协议书1甲方:乙方:根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》等有关规定,为加快征地拆迁安置工作,甲方采取委托大包干的方式,将配置用地所需的土地征收、房屋拆迁、迁坟补偿、杆线迁移、构造物补偿、工作经费、奖励经费等一切与征地拆迁安置相关的费用包干方式给乙方。

经甲、乙双方协议,达成以下包干协议:一、征地范围及面积此次委托的总面积:亩位于市(具体见征地地块红线图)二、征地及交地时间乙方须于年月日完成本协议确定的全部征地腾地任务。

三、包干方式、经费总额及付款方式1.包干方式:以甲方调查认定的实物量为基础,计算补偿费用及工作经费,加一定数量的不可预见费和特别奖励费实行包干使用,乙方在总包干费用中可自行调剂使用,甲方不再追加任何费用。

2.经费总额:(详见明细表)3.付款方式:本协议书签订后10天内甲方预付给乙方元,然后按乙方征地拆迁进度付款。

甲方不承担税金,税金由乙方负责。

结算经费前,乙方必须报征地地块汇总图(附电子文档)及房屋拆迁协议资料汇总表(附分户协议)各一套给甲方存档备查。

四、工作职责1、甲方的工作职责(1)根据市需要,及时提供征地地块蓝线图以及征地工作所需材料。

(2)按乙方完成征地拆迁任务的工作进度及比例及时拨付征地拆迁补偿款和工作经费,确保乙方工作正常开展所需经费。

2、乙方的工作职责(1)根据工程建设征地的实际情况和甲方提供的相关资料,认真履行职责,严格按照政府批准的征用土地红线范围和甲方明确的征地腾地范围、时间要求、实施土地征用征收及征地范围内的附着物和迁坟工作,确保按工程项目建设和合同兑现的时间要求完成征地腾地任务。

(2)受甲方委托,依法选择房地产评估公司,及时委托专业测量队使用甲方制定的统一表格,按程序开展实物量调查、丈量、登记工作,对调查情况进行公布,对公布后出现的问题进行复核,确保实物量调查公平、公正。

(3)严格按征地拆迁政策和评估测算结果及有关政策确定,依法依规实施土地征用和房屋拆迁安置工作。

工程征用土地合同协议书7篇

工程征用土地合同协议书7篇

工程征用土地合同协议书7篇篇1本协议由以下双方签订:甲方(征用方):__________地址:_____________________联系方式:_____________________乙方(土地持有人):_________地址:_____________________联系方式:_____________________鉴于甲方因工程建设需要征用乙方持有的土地,经双方友好协商,达成如下协议:一、征用土地基本情况本次征用土地位于_______________,具体面积、位置、界限等详见附件《土地征用示意图》。

被征用的土地性质为集体所有或国有土地使用权。

二、征用目的和用途本次征用土地主要用于____________工程建设,包括但不限于建设相关设施、道路、绿化等。

乙方确认并同意甲方本次征地的合法性及必要性。

三、补偿标准及方式根据双方协商及国家有关政策,甲方应向乙方支付以下补偿费用:1. 土地补偿费:按当地地价及相关政策计算。

2. 搬迁费用:涉及乙方搬迁的,甲方应支付相应搬迁费用。

3. 其他补偿费用:包括但不限于青苗补偿等。

具体补偿标准及总额,双方已在本协议附件中详细列明。

甲方应在本协议签署后XX日内将补偿款项支付至乙方指定账户。

四、土地交付时间乙方应在收到补偿款项后XX日内将本协议约定的土地交付给甲方。

土地交付时,双方应签署《土地交付确认书》。

五、法律手续及产权归属1. 甲方负责办理相关土地征用手续,并取得政府主管部门颁发的《土地使用证》。

2. 土地使用权归甲方所有,乙方不再享有被征用土地的使用权。

3. 乙方应协助甲方办理相关手续,提供必要的资料。

六、工程建设的约定1. 甲方在工程建设中应遵守国家相关法律法规,确保工程安全、环保等方面的合规性。

2. 若因甲方原因造成工程延期,应根据实际情况对乙方进行合理补偿。

3. 乙方应确保被征用土地上的建筑物、构筑物等不影响甲方工程建设。

七、违约责任及解决方式篇2本协议由以下双方签订:甲方:(以下简称“土地所有者”)乙方:(以下简称“工程方”)鉴于乙方因工程建设需要,需征用甲方拥有的土地,经双方友好协商,达成如下协议:一、征用土地的基本情况本协议涉及的土地位于______,面积为______平方米,具体面积以测量为准。

工程施工合同永久占地

工程施工合同永久占地

工程施工合同永久占地【合同名称】工程施工合同(永久占地)【甲方】:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系电话:电子邮箱:【乙方】:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系电话:电子邮箱:鉴于甲方需要进行__________(工程名称)的建设,需永久占用乙方的土地,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、占地说明1. 甲方因__________(工程名称)建设的需要,将永久占用乙方位于____________(土地位置)的土地,占地面积约为________亩。

2. 占用土地的具体范围以__________(测绘机构)出具的测量报告为准。

二、补偿条款1. 甲方应按照国家及地方政府关于土地征用补偿的相关规定,向乙方支付土地占用补偿费。

2. 补偿费用包括但不限于土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等。

3. 具体补偿标准和金额由双方根据实际情况协商确定,并在本合同中明确列出。

三、权利与义务1. 甲方有权在合同约定的范围内使用土地,并负责相关手续的办理。

2. 乙方应协助甲方完成土地占用的相关手续,并提供必要的文件资料。

3. 甲乙双方应遵守国家有关土地管理的法律法规,不得违法占用或转让土地。

四、违约责任1. 如甲方未按约定支付补偿费用,乙方有权要求甲方继续履行支付义务,并可要求支付违约金。

2. 如乙方未能提供符合约定条件的土地,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。

五、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或授权代表签字:法定代表人或授权代表签字:日期:日期:。

建筑工程征用土地合同书范本5篇

建筑工程征用土地合同书范本5篇

建筑工程征用土地合同书范本5篇篇1甲方(用地单位):___________________________乙方(土地所有者):___________________________鉴于甲方需要征用乙方土地用于建筑工程,根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就土地征用事宜达成如下协议:一、征用土地基本情况1. 土地位置:___________________________。

2. 土地面积:_______平方米(具体面积以测量为准)。

3. 土地用途:用于建筑工程。

4. 土地补偿费用:甲方按照国家和地方有关土地征收补偿标准支付乙方土地补偿费用。

二、合同双方的权利与义务1. 甲方的权利和义务(1)甲方有权依法征用乙方土地,并按照约定支付土地补偿费用。

(2)甲方应合理规划建筑工程,确保符合国家和地方的规划要求。

(3)甲方负责办理相关手续,包括土地使用权的取得等。

(4)甲方应按照约定完成工程建设计划,并按时交付使用。

2. 乙方的权利和义务(1)乙方有权获得合法的土地补偿费用。

(2)乙方应配合甲方完成土地征用手续,并提供必要的支持。

(3)乙方应确保被征用土地无产权纠纷,无抵押、查封等情况。

(4)乙方有权对甲方的工程建设进行监督,确保其符合相关规定。

三、补偿方式与标准1. 补偿方式:本次土地征用采取货币补偿方式。

2. 补偿标准:按照国家和地方有关土地征收补偿标准执行,具体金额详见附件。

3. 支付方式:甲方应在土地征用手续办理完成后,一次性支付乙方土地补偿费用。

四、工程建设计划及时间安排1. 甲方应在本合同签订后,及时办理相关手续,尽快开工。

2. 工程建设计划应符合国家和地方的规划要求,确保工程顺利进行。

3. 如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应责任。

五、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。

2. 若因履行本合同发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同范本-土地征用合同(通用16篇)

合同范本-土地征用合同(通用16篇)

合同范本-土地征用合同(通用16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合同范本-土地征用合同(通用16篇)在这个“法制观念”日益加强的时代,合同在我们生活中的应用日益广泛,而合同的订立也成为了最有效的法制基础。

土地征用协议(精选22篇)

土地征用协议(精选22篇)

土地征用协议(精选22篇)土地征用协议篇1甲方:乙方:经安政府同意,经甲、乙双方共同协商,就甲方征用乙方土地之事,根据《中华人民共和国民法典》之规定,签订本如下,双方共同遵照执行。

第一条征用土地相关事宜1、乙方同意甲方将位于XX镇____________的X亩土地(其中:旱地X亩,荒坡X亩,见平面图与方位图),按现状征用给甲方建立页岩砖厂使用。

2、乙方将现有土地与地上物一次性征给甲方,乙方不得向甲方收取其他费用。

3、甲方使用中,有权对该地进行规划,按照自我所需进行建设,按照国家相关规定,独立自主经营,乙方不得以任何理由进行干涉。

4、乙方对该地的合法性负责,合法拥有该地并为甲方办理产权证和相关手续提供证明。

因办理相关手续所产生的费用由甲方承担。

第二条出让期限征用期自______年____月____日开始。

第三条征地补偿标准及支付方式1、征地补偿及地上物补偿总款为_________元(注:每亩土地的单价为______元)。

2、自本合同签字之日起七日内将款支付给乙方,乙方收到款后将土地补偿款拥有土地的实际亩数交给甲方。

第四条甲方的权利与义务1、按期足额向乙方交纳土地补偿费。

2、在土地使用过程中甲方有独立自主的权利,甲方依法经营并承担其经营过程中所产生的法律责任。

3、甲方经营过程中,内部的安全、保卫及防火防盗工作均由甲方按国家规定执行,并承担其法律责任。

第五条乙方的权利与义务1、乙方有权按期足额收取土地补偿费。

2、在同等条件下,甲方可优先考虑招聘该村的村民为本厂职工,但被聘人员必须服从砖厂管理制度。

3、乙方应该做好农户工作,保证甲方在该地建设不受外部干扰,若因村民及乙方原因给甲方造成损失,应由乙方负责赔偿甲方的损失。

4、乙方必须保证甲方从该厂到公路畅通,若因乙方或乙方村民原因造成甲方道路不通,而因此给甲方造成的损失由乙方承担。

5、乙方必须保证甲方排水,排水不受外部环境的干扰,若因乙方及乙方村民的原因给甲方造成损失,由乙方负责赔偿。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:[填写甲方]与[填写乙方]建设工程征用土地合同____年__月__日[填写签约时间]______________[填写签约地点](注:如合同内容少,可不附此页。

)(注:在本合同文本中,标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句,如果确需更改或删除,应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除;标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款;标有“**”的为合同各方协商确定的条款;标有“*”的为合同选择性条款。

斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用,最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。

本合同是通用格式文本,在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核,以审核后文本为准。

)合同编号:建设工程征用土地合同征用土地单位(甲方):(注:须填写营业执照登记的单位全称)注册地址:(注:以营业执照为准)邮编:通讯地址:(注:以实际办公地址为准) 邮编:法定代表人:职务:被征土地单位(乙方):(注:须填写营业执照登记的单位全称)注册地址:(注:以营业执照为准) 邮编:通讯地址:(注:以实际办公地址为准)邮编:法定代表人:职务:根据(审批权利机关)批准的建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和省(市、县)人民政府审查批准,经甲、乙双方实地查看,协商一致,特签订本合同,以供双方共同遵守:第一条征用土地数量及方位★甲方征用乙方土地共亩,其中,稻田亩,水塘亩,菜地亩,坡地亩,宅基地亩,林木亩共有树木株,建设用地亩,未利用地亩。

所征土地东起,南起,西起,北起(具体位臵、范围等见本合同附图)。

第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费★1.根据省(或自治区,直辖市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。

征用无收益的土地,不予补偿。

(征用园地,鱼塘,藕塘,苇塘,宅基地,林地,牧场草原等的补偿标准,按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发建设基金。

)2.根据省(或自治区,直辖市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的%补偿,所征土地上的水井,林木,水塘等附着物按办法补偿。

房屋的补偿办法另订拆迁合同。

乙方人员在开始协商征地方案以后,在拟征土地上抢栽或抢种的作物、树木和抢建的设施设施或附着物,甲方一律不予补偿。

3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定,稻田按平均亩产大米为斤,每斤计价人民币元,年产值每亩核定为人民币元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)斤,每斤计价人民币元,年产值每亩核定为元;菜地按平均亩产大白菜斤计算,每斤计价人民币元,年产值每亩核定为人民币元。

4.根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,乙方需要安臵的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算,共计人;甲方对乙方农业人口的安臵补助费标准,按所征耕地每亩产值的(二或三倍)计算,(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安臵补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安臵补助费(征用园地,鱼塘,藕塘,林地,牧场,草原等土地的安臵补助费,按省,直辖市,自治区政府制定的标准计算)。

5. 本合同自甲、乙双方签订且征地补偿安臵方案及本合同经权利机构批准后生效,并实地勘验征用地界,定立永久性界桩后日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费和安臵补助费等共人民币元(其中,土地补偿费和安臵补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),该费用包括土地补偿费、安臵补助费、青苗补偿费和地上附着物补偿费。

付款均通过银行转帐方式支付。

第三条减免公、余粮交售任务***甲乙双方按照人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。

实际减免量,以人民政府的批文为准。

第四条安置办法***乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第项办法解决:1.发展农业生产。

甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县,市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安臵补助费中扣除甲方的资助费用。

2.发展社队工副业生产。

在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安臵补助费中扣除甲方的资助费用。

3.迁队或并组。

土地已被征完或基本征完的村民小组,在有条件的地方,可以组织迁组;也可按照自愿互利的原则,与附近村民小组合并。

甲方要积极为乙方迁组或并组创造条件。

(按照上述途经确实安臵不完的剩余劳动力,经省(或自治区或直辖市)人民政府批准,在劳动计划范围内,符合条件的可以安排到集体所有制单位就业,并将相应的安臵补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标,经省(或自治区或直辖市)人民政府同意,也可以选招其中符合条件的当工人,并相应核减被征地单位的安臵补助费。

乙方的土地被征完,又不具备迁队,并队条件的,乙方原有的农业户口,经省(或自治区,或直辖市)人民政府审查批准,可转为非农业户口或城镇户口,乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安臵补助费,由县、市以上人民政府与有关社队商定处理,用于组织生产和不能就业人员的生活补助)。

乙方用补偿费和安臵补助费兴建生产生活设施所需建设物资,社队能够解决的,由社队自行解决;社队不能解决的,由当地政府协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资,经县(或市)土地管理机关审查核实后,由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配,物资价款由乙方支付。

第五条甲方的责任***1.甲方征用土地上有青苗的,在不影响工程正常进行的情况下,应当等待乙方收获,不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地,经甲方同意且与乙方签订协议的情况下,允许乙方耕种。

2.甲方已征用2年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要,符合国家规定的留用土地,不得视为征而未用的土地),除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外,当地县(或市)人民政府有权收回处理,甲、乙方均不得擅自侵占或处理。

3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安臵补助费,乙方可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。

第六条乙方的责任***1.自本合同订立之日起,乙方有责任告知所属村民不得在被征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。

经甲方同意在征地上种植作物的,乙方应统一安排,不得逾期。

2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线,兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则由乙方承担全部赔偿责任。

3.乙方应当严格按照国家相关法律、法规、行政条例、规章等规定内容,使用和分配前述征地各类补偿费,由于乙方原因产生分配纠纷等均与甲方无关,乙方应当全面负责及时解决,不得影响甲方工程建设等,造成甲方损失的均由乙方承担赔偿责任。

4.双方约定,乙方应在时无条件地交地,并做好被征地农民的工作,不得以任何理由拒绝交地。

甲方接受土地后按规定用于拟建项目建设,但因规划调整等因素,经审批可以调整建设项目。

由于乙方原因延期交地的,乙方应当按照的标准向甲方支付违约金。

第七条工程临时用地甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。

确实需要另行增加临时用地的,由甲方向相应的政府土地行政主管部门提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按届时双方签订的临时用地协议约定给予补偿。

甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。

甲方使用期满,应当恢复乙方土地的种植条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。

第八条通知甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面信函形式或甲乙双方确认的传真、电子邮件或类似的通讯方式发送至以下地址。

采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。

如使用挂号信件或特快专递的,邮件到达日期即为通知日期,如使用传真、电子邮件或类似的通讯方式,通讯发出日期即为通知日期。

如送达甲方,则送至:地址:邮编:收件人:电话:传真:电子邮件:如送达乙方,则送至:地址:邮编:收件人:电话:传真:电子邮件:如任何一方欲变更前述情况,须于该变更确定之日的前三日书面通知对方,否则任何一方依变更前的地址,以邮寄或传真方式发出的文件,另一方不得以未收到为由提出抗辩。

第九条争议解决办法★本合同应受中华人民共和国法律管辖并根据其作出解释。

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时,可以通过协商解决;协商解决不成的,双方约定按下列第种方式解决:1、仲裁方式:因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。

如果协商无法解决,任何一方均可将争议提交[填写仲裁委员会名称]按照申请仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则在[填写仲裁地](选贸仲时可约定仲裁的地点)仲裁解决,其仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。

(注:可选的仲裁机构主要有下列几类:一是中国国际经济贸易仲裁委员会,该会有北京总会、华南分会和上海分会。

具体仲裁地点可选择总分会所在地,也可根据需要或自身的法律环境和资源,选择合适己方的地点仲裁,贸仲认可异地仲裁;二是在省、自治区人民政府所在地的市、直辖市及部分设区的市设立的仲裁委员会;三是其它国际商事仲裁机构,如国际商会仲裁院、瑞典斯德哥尔摩仲裁院、香港国际仲裁中心等)2、诉讼方式:因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。

如果协商无法解决,则任何一方有权依法向[ ]人民法院(或[ ]铁路法院)起诉。

(注:(1)各地铁路法院受理范围有所差别,但铁路法院对我公司最有利;(2)根据我国《民事诉讼法》第25条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。

”)(注:当事人在选择争议解决方式时,应选择比较了解、熟悉,能依法、客观、公正处理纠纷的机构。

特别是可以选择与合同有关的铁路法院进行争议处理。

仲裁和诉讼只能选择其一,如二者都选,将导致仲裁条款无效。

对于仲裁机构的名称应准确,否则可能会出现不同的理解,可能会导致仲裁条款无效。

)第十条其他条款***1、本合同自双方签字盖章之日起生效,在下述第种情况下终止。

⑴至年月日终止;⑵在本合同双方权利义务履行完毕时终止;⑶后终止;⑷……2、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。

对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署方为有效。

相关文档
最新文档