2019年度建设工程合同管理考试试卷24页word
建筑监理工程师考试_合同管理_真题及答案_2019_背题模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析建筑监理工程师考试_合同管理_真题及答案_2019(76题)***************************************************************************************建筑监理工程师考试_合同管理_真题及答案_20191.[单选题]下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（ ）。
A)施工合同B)设计合同C)买卖合同D)勘察合同答案:C解析:本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，此合同中建筑材料为合同客体。
参见教材P6。
2.[单选题]在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（ ）。
A)踏勘现场B)召开投标预备会C)组建评标委员会D)递交投标文件答案:A解析:本题考查的是施工招标概述。
招标工作程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告（或投标邀请书）；编制发放资格预审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。
参见教材P24。
3.[单选题]关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（ ）。
A)投标人同意延长时，可以修改投标文件B)投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C)投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D)投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金答案:D解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案1.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应【C】。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2％的违约金2.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由【A】。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延3.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由【B】。
A.承包人负责B.发包人负责C.由谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责4.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括【D】。
A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件5.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担【C】责任。
A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法6.监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，监理工程师无权决定的情况是【C】。
A.当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出【B】的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润8.下列关于无权代理的说法中，正确的是【C】。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”9.FIDIC施工合同条件中，不包括在中标价格内的是【A】。
A.调价款B.施工管理费C.工程排访费D.二次搬运费10.合同成立后，合同中的【D】条款是独立存在的。
A.解决争端B.违约责任C.履行期限D.仲裁1.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是【A】。
2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析
2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( ) A 、项目法人负责制B 、招标投标制C 、工程监理制D 、合同管理制答案：D解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
在这些制度中，核心是合同管理制度。
2、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A 、设计单位B 、工程咨询单位C 、监理单位D 、材料设备供应单位答案：A解析：建设工程合同从承发包的不同范围和数量进行划分，可以分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。
按完成承包的内容进行划分，可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
工程咨询单位、监理单位、材料设备供应单位与建设单位或施工单位签订的合同不属于建设工程合同，故不是建设工程合同的主体。
选项A正确。
3、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A 、政府机关B 、企业法人C 、项目监理机构D 、社会团体答案：C解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。
选项A为其他组织；选项BD分别为企业法人和非企业法人。
项目监理机构不属于自然人、法人和其他组织的范畴，故不能成为合同主体。
4、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A 、施工合同B 、设计合同C 、买卖合同D 、勘察合同答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
施工合同是以施工行为作为合同客体；勘察合同和设计合同是以行为或智力成果为合同客体；买卖合同是以物为合同客体，建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
选项C正确。
5、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A 、表见代理B 、法定代理C 、指定代理答案： D单位的法定代表人代表单位完成的。
2019年注册总监理工程师考试合同试题及答案1
第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、在我国建设领域推行的各项制度中，（）是核心。
A、项目法人负责制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制2、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，（）能够有效的提高工程建设的管理水平。
A、工程质量管理B、工程投资管理C、工程进度管理D、建设工程合同管理3、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。
A、推进项目法人责任制落实B、提高工程进度控制水平C、减少建筑领域的经济违法D、降低不可抗力发生4、工程建设水平对工程的建设影响深远，下列关于提高工程建设的管理水平说法错误的是（）。
A、工程建设管理水平的提高体现在质量、进度和投资三大控制目标上B、三大控制目标的水平主要体现在合同中C、如果能够严格按照合同的要求进行管理，那么工作的质量就能够有效得到保障D、三大控制目标的水平主要体现在实施中5、关于建设工程合同管理目标的说法，正确的是（）。
A、项目法人负责制是建设工程合同管理目标的核心B、建设工程合同管理可降低不可抗力发生C、建设工程合同管理可能会增加建筑领域的经济违法D、建设工程合同管理可提高工程进度控制水平6、建设工程合同管理是推进建设领域改革的核心，下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。
A、发展和完善建筑市场B、普及相关法律知识，培养合同管理人才C、推进建筑领域的改革D、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪7、在提高工程建设管理水平的过程中，工程建设管理水平的提高无法体现出（）控制目标。
A、工程质量B、工程进度C、工程投资D、安全管理8、建设工程合同的主体中，承包人（）。
A、资质等级低不能越级承包工程B、必须具备法人的授权C、可以是不具备法人资格的组织D、有营业执照即可9、在合同的履行过程中，因为不可抗力、工程变更、材料供应不及时等原因而导致合同期限顺延，这决定了建设工程合同（）。
A、履行期限的长期性B、主体的严格性C、标的的特殊性D、形式的特殊性10、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。
2019年注册监理工程师《合同管理》经典试题及答案
2019年注册监理工程师《合同管理》经典试题及答案1、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( )进行检查，并作出检查结论。
A. 项目技术负责人B. 监理工程师C. 总监理工程师D. 项目专职质检员答案：C2、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是( )。
A. 强化验收B. 完善手段C. 加强评定D. 过程控制答案：C3、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( )进行检查，并作出检查结论。
A. 项目技术负责人B. 监理工程师C. 总监理工程师D. 项目专职质检员答案：C4、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于( )。
A. 单位工程B. 分部工程C. 分项工程D. 子分部工程答案：B5、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由( )确认。
A. 总监理工程师B. 建设单位代表C. 设计单位代表D. 各单位验收人员共同答案：A6、工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具、设备的检验批应( )。
A. 予以验收B. 有条件验收C. 重新进行验收D. 专门验收答案：C7、单位工程质量验收合格后，( )应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。
A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、勘察设计单位答案：C8、单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请( )协调处理。
A. 监理机构B. 设计单位C. 工程质量监督机构D. 建设单位答案：D9、在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，往往采用( )计价方式。
A. 可调总价合同B. 固定总价合同C. 估算工程量单价合D. 成本加酬金合同答案：C10、某土方工程发包方提出的估计工程量为3000m3，合同中规定土方工程单价为32 元/m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30 元/m3。
2019年注册监理工程师建设工程合同管理真题解析
2019年注册监理工程师建设工程合同管理真题解析（附答案）一、单项选择题(共50题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】D【解析】我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
在这些制度中，核心是合同管理制度。
2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A【解析】按承发包的不同范围和数量分类，建设工程合同分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。
按完成承包的内容分类，建设工程合同分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。
3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C【解析】合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。
法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。
4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是()A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同【答案】C【解析】施工合同、勘察合同的客体是行为，设计合同的客体是智力成果。
5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。
如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人、工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】A【解析】如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人在被代理人无法承担责任的基础上负连带责任。
2019监理工程师《合同管理》真题及答案
2019全国注册监理工程师考试真题及答案《注册监理工程师合同管理》一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制答案：D2.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体答案：C3.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位答案：A4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是()A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同答案：C5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理答案：D6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任答案：D7.保证法律关系应当参加的主体至少有()A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人答案：B8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效答案：C9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是()A.非银行金融机构B.国家机关C.*****D.合伙企业答案：B10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。
A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料答案：B11.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情况是()。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短语投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金答案：A12.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是()。
2019年一建项目管理合同管理考题及答案
2019年一建项目管理合同管理考题及答案2019年一建项目管理合同管理考题及答案1.某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为( )。
A.6月15日、7月10日B.7月10日、7月18日C.6月15日、7月18日D.7月18日、7月10日2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.转移占有工程之日C.监理人组织竣工初验之日D.发包人签发工程接收证书之日3.建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（）。
A.招标人通过媒体发布招标公告B.向符合条件的投标人发出招标文件C.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书4.投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。
A.要约B.承诺C.要约邀请D.合同生效5.采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（）计算确定的。
A.发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B.发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价C.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价D.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价6.某按单价合同计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
对此，业主有权（）。
A.以总价为准调整单价B.要求投标者重新提报混凝土单价C.以单价为准调整总价D.将该投标文件作废标处理7.对于采用单价合同招标的工程，如投标书中有明显的数字计算错误业主有权先做修改再评标。
总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2004年度建设工程合同管理考试试卷一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．下列关于代理的叙述，( )是不正确的。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C．无权代理的法律后果由被代理人承担D．代理人只能在代理权限内实施代理行为2．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。
A．物B．行为C．智力成果D．活动3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A．保证B．定金C．留置D．质押4．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。
A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B．投保人和被保险人是保险合同的当事人C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D．保险合同的有效期至工程保修期满为止5．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任．B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任·C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。
A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行7．工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。
同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。
此时，施工企业应( )。
A．以自己的名义向人民法院主张该购房款B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款D．以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8．施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效B．向人民法院起诉，要求撤销该合同C．向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D．向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。
A．解除合同B．变更合同C．转让合同D．中止履行合同义务10．《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A 要约到达对方之前B．受要约人发出承诺之后C．受要约人发出承诺之前D．承诺到达对方之前11．根据《合同法}的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。
A．罚金B．赔偿金C．利息D．违约金12．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
A 订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任13．依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A．违反法律法规规定B．当事人恶意串通损害第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．对方当事人采用欺诈手段14．设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。
A．设计人承担B．承接变更的设计人承担C．设计人与承接变更的设计人共同承担D．承接变更的设计人与监理工程师共同承担15．投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A 投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能接受的条件C．购买招标文件后不递交投标文件D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16．在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。
A．以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B．以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17．施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。
A．投标须知B．资格预审表C．合同专用条款D．对投标人书面有质疑的解答18．某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。
A．与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B．改为直接发包C．用原招标文件重新招标D．修改招标文件后重新招标19．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。
A．施工B．设备采购C、设计D．材料采购20．某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。
A 投标报价1000万元，评标价950万元B．投标报价1050万元，评标价940万元C．投标报价980万元，评标价970万元D．投标报价950万元，评标价960万元21．招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。
A 仅允许排名前五名的投标人参加投标B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C．由排名第七的递补，维持六家投标人D．重新进行资格预审22．某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。
依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。
A．45B．57C．42D．6023．勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立24．正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。
A．外部协作费B．监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C．经营业务费D．监理辅助人员奖金25．依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。
A 发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B．发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C．发出终止合同通知，通知发出14 内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D．发出终止合同通知，通知发出14 内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222226．依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。
A．完成监理合同约定的监理工作之日B．监理合同规定的到期日C．被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D．完成正常工作和附加工作之日27．设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A．按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B．按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C．工程施工完成竣工验收工作D．工程通过保修期检验28．设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。
A．控制概算B．编制招标文件C．施工图设计D．非标准设备制作29．依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A 设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意30．设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。
A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止31．某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。
外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
A．承包总体工程设计的设计单位B．发包人C．监理工程师D．设备安装承包商32．施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )A．协议书B．专用条款C．标准条款D．质量保修书33．某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。
A．乙承包人B．发包人C．甲承包人D．工程师34．某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按( )。
A．延误1个月竣工赔偿B．提前1个月竣工奖励C．不追究延误竣工责任，也不给予奖励D．考虑工程师的认可作用，按延误0．5个月赔偿35．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。