水利水电项目分包合同样本(合同示范文本)
专业工程分包合同示范文本
专业工程分包合同示范文本《专业工程分包合同示范文本》甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将其拥有的【工程名称】项目的【分包工程名称】工程（以下简称“分包工程”）发包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：【工程名称】1.2 分包工程名称：【分包工程名称】1.3 工程地点：【工程地点】1.4 工程规模：【工程规模】1.5 工程总价：【工程总价】二、合同价格2.1 本工程分包价为人民币（大写：【分包价格】元整（小写：【分包价格】元）。
2.2 乙方在合同签订后【付款期限】内，向甲方支付分包工程总价【%】作为预付款。
2.3 甲方按照工程进度，向乙方支付相应进度款。
2.4 工程验收合格后，乙方按照合同约定向甲方支付尾款。
三、合同工期3.1 合同工期为【开工日期】至【竣工日期】。
3.2 乙方应当按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证资料。
五、安全文明施工5.1 乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工安全。
5.2 乙方应承担因其施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期付款的比例向乙方追讨违约金。
6.2 乙方未按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、维修等费用，并向甲方支付违约金。
6.3 甲方未按照合同约定支付进度款，乙方有权拒绝继续施工。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电合同分包协议书模板
水电合同分包协议书模板甲方（总承包商）：_________乙方（分包商）：_________鉴于甲乙双方就_________项目（以下简称“本项目”）的水电安装工程进行合作，特订立本合同，以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本项目水电安装工程中的权利、义务和责任，确保工程质量，保障双方的合法权益。
二、工程内容与范围1. 乙方负责本项目的水电安装工程，包括但不限于室内外给排水、电力线路敷设、照明系统安装、配电箱（柜）安装等。
2. 工程量、规格、标准及施工图纸由甲方提供，乙方应严格按照图纸和技术规范执行。
三、合同价格与支付方式1. 合同总价为人民币_______元，具体金额根据实际完成的工程量结算。
2. 付款方式：预付款为合同总价的____%，进度款根据工程进度分期支付，尾款在工程竣工验收合格后结清。
四、工期与进度1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行。
如遇特殊情况需调整工期，应及时与甲方协商。
五、质量要求1. 乙方必须遵守国家有关工程建设的质量标准和规范，确保工程质量达到合同约定的标准。
2. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改。
六、安全生产与环保1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场的安全。
2. 乙方应做好施工现场的环境保护工作，减少施工过程中对环境的影响。
七、违约责任如一方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
水利工程劳务分包合同范本示范文本
水利工程劳务分包合同范本示范文本甲方（发包方）：名称：__________________法定代表人：____________地址：__________________联系方式：____________乙方（承包方）：名称：__________________法定代表人：____________地址：__________________联系方式：____________鉴于甲方承接了[水利工程名称]的建设工程，且甲方拟将该工程中的劳务部分分包给乙方，乙方具备承担该劳务分包工程的相应资质和能力，经双方友好协商，达成如下协议：一、劳务分包工程概况。
1. 工程名称：[水利工程名称]劳务分包工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：（这里得说清楚哦，就像搭积木一样，一块一块地说明白。
）[详细列出劳务工作内容，例如土方挖掘、混凝土浇筑、护坡修筑等具体的水利工程相关劳务作业内容]二、劳务分包工程范围及工程量。
1. 工程范围：以甲方提供的施工图纸及相关技术文件为准，包括但不限于[再次强调主要的范围内容]。
2. 工程量：预计工程量为[具体工程量描述，如土方挖掘[X]立方米、混凝土浇筑[X]立方米等]，最终工程量以实际完成并经甲方验收合格的数量为准。
（这就好比你去买菜，最后称多少算多少嘛。
）三、劳务分包工程工期。
1. 开工日期：[具体日期]。
2. 竣工日期：[具体日期]。
3. 乙方应按照上述工期要求合理安排劳务人员和施工进度，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。
（时间就是金钱，大家都得守时哦。
）但如果是因为不可抗力或者甲方的原因造成延误的，工期可以相应顺延。
四、劳务报酬及支付方式。
1. 劳务报酬：本劳务分包工程的总报酬为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
这个价格可是我们双方都觉得公平合理的哦。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付给乙方劳务报酬总额的[X%]作为预付款，这就像给你启动资金一样。
水电工程分包合同（精选8篇）
水电工程分包合同（精选8篇）水电工程分包篇1水电工程分包合同甲方：_________________乙方：_________________质量是生命，安全出效益，为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：_________________1承包形式：_________________单包，即包工不包料。
2工作量：_________________工程上的水电安装；临时设施上包括：_________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：_________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：_________________按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上：_________________项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满，四安全上：_________________必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本水利水电工程施工合同和招标文件示范文本篇一：水利水电工程施工合同和招标文件示范文本【题目】水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）【颁布单位】水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局【发文编号】GF—2000—0208第一部分通用合同条款一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
１．２有关合同组成文件的词语（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
水利水电工程劳务分包(通用)
引言：水利水电工程是国家基础设施建设中的重要组成部分，劳务分包在水利水电工程中起着举足轻重的作用。
本文将就水利水电工程劳务分包进行详细的阐述，包括概述、分包的必要性、分包范围、分包合同的签订、分包单位的选择、劳务分包管理等方面。
概述：水利水电工程劳务分包是将主合同中的部分工作由总包单位委托给其他分包单位进行完成。
劳务分包的目的是通过专业化的分包单位，提高工程施工效率和质量。
在水利水电工程中，劳务分包通常涵盖土建、机电设备安装、水电工艺等方面的工作。
分包的必要性：1.提高施工效率：水利水电工程大多规模庞大、工期紧迫，仅靠总包单位往往难以完成。
劳务分包可以通过将工程分解为若干个小模块，由不同的分包单位同时施工，提高施工效率。
2.保证工程质量：水利水电工程要求工艺精细、质量稳定，专业分包单位可以根据自身专长，侧重于完成特定的工程部分，从而提高工程质量。
3.降低风险：水利水电工程涉及复杂的施工环境和施工工艺，分包可以将特定风险和责任分担给专业分包单位，降低总包单位的风险。
分包范围：1.土建工程分包：包括基础施工、结构施工、建筑装饰等工作。
2.机电设备分包：包括发电机组、输电设备、水泵站等机电设备的安装和调试。
3.水电工艺分包：包括水闸、水库、河道治理等水利工艺的建设和维护。
分包合同的签订：1.工程范围和工作标准：明确分包单位责任和工程细节。
2.工期和工程量：约定工程完成时间和交付标准。
3.报价和支付方式：双方商定合理的报价和支付方式，保证资源充分利用和合理分配。
4.保险责任：明确分包单位的保险责任和保险责任范围。
5.违约责任和解决纠纷方式：约定违约责任和解决纠纷的方式，确保合同履行顺利。
分包单位的选择：1.专业能力：分包单位应有较强的专业能力和技术实力，能够胜任分包工作。
2.工程经验：分包单位应具有丰富的水利水电工程经验，能够独立完成分包工程。
3.信誉度：分包单位的信誉度是选择的重要指标，可以通过查询分包单位的业绩和客户评价来评估。
水电工劳务分包合同范本
水电工劳务分包合同范本甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水电工劳务分包事项达成协议，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：水电安装工程二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，发包方支付分包方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付分包方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，发包方支付分包方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程质保期结束后一次性支付。
三、劳务分包内容3.1 分包方负责水电安装工程的施工，包括：（1）水路管道铺设；（2）电路线路铺设；（3）开关、插座、灯具等电气设备的安装；（4）给排水系统安装；（5）消防管道及设备安装；（6）其他与水电安装相关的工作。
3.2 分包方应按照发包方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工人员具备相应的技能和资质。
四、质量与验收4.1 分包方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收不合格的，分包方应按照发包方的要求进行整改，直到验收合格为止。
4.3 工程验收合格后，分包方应按照合同约定提供相应的质保服务。
五、安全施工5.1 分包方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。
5.2 分包方应承担由于自身原因造成的人身伤害和财产损失。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 分包方如未按照约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
水电工程分包合同
水电工程分包合同合同编号：_________甲方（发包方）：__________乙方（分包方）：__________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本工程”）的水电分包工作达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于建筑物内给排水、电气线路敷设、照明系统、动力配电系统、弱电系统、防雷接地等水电安装工程。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计和功能要求。
2.2 乙方应保证提供的材料和设备符合国家标准及行业规定，不得使用假冒伪劣产品。
第三条工期要求3.1 乙方应遵守甲方制定的工程进度计划，确保按期完成分包工程。
3.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时提出书面申请，经甲方确认后可适当顺延工期。
第四条合同价款4.1 本工程合同总价为人民币______元。
4.2 价款支付方式：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。
第五条双方责任5.1 甲方责任：提供必要的施工条件，按时支付工程款项，协助解决施工中的问题。
5.2 乙方责任：负责组织施工，保质保量完成任务，遵守安全生产规定，自行承担因施工不当造成的损失。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或重做。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利水电项目分包合同样本(合同示范文本)Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior ofthe parties to the contract( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-017924水利水电项目分包合同样本(合同示范文本)水利水电项目分包合同范文一经甲乙双方共同协商，现就工程项目水电部分分包事宜达成以下共识;一、工程概况:1.工程名称:2.工程地址:3.开工日期:4.竣工日期:二、承包范围: 按甲方提供的图纸和设计变更及甲方指定的项目三、承包方式: 包工不包料四、工程造价及付款方式: 按甲方中标价(水电人工部分)的 %包干，乙方自负盈亏。
按乙方每月实际完成工作量的90%给付。
其余款项待工程竣工后甲方在30天内和乙方结算并付清。
五、工程质量及工期:1. 乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。
2. 每层次的预埋和安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。
3.每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成，每超过1小时处罚元。
4.开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制5.如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打，否则每米处罚元。
6.工期应随主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延按被延误工种的处罚金处罚乙方。
六、双方责任:1. 甲方责任1.1提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。
1.2及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。
1.3提供电源，宿舍，带电工具，井架。
1.4协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。
1.5监督乙方的文明施工、安全生产和工资的发放。
2. 乙方责任2.1认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。
文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净。
(如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)2.2未经甲方现场施工员同意不得檀自停工，檀自停工每日处罚元。
2.3爱护保养好甲方提供的工具设备，工程完工后应完好、如数交还甲方，如遗失或损坏应照价偿。
2.4进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量80%给付，余22，5教育敦促本班组人员注重施工质量和安全生产，文明施工，了解并遵守甲方现场的各项规章制度，杜绝质量事故和安全事故的发生，施工中如发现安全隐患应及时报告甲方。
由乙方人员发生的安全事故和事件(包括第三者伤害)均由乙方承担一切责任后果，甲方不承担任何连带责任。
2.6乙方应保护好工程中的半成品、成品。
如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍。
2.7乙方人员应持证上岗，特殊工种应持有相关的证件。
2.8小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。
七、行政和安全要求:1. 乙方人员应自觉接受安全教育和考核，施工中应严格遵守国家、省、市的安全法规和操作规范。
2. 严禁无证上岗，正确使用“三宝”，做到“三不伤害”，禁止使用“三炉”、私接电源，严禁酒后上班、打架斗殴、赌博闹事(违者每人次罚款100元)。
3. 严禁攀爬井架、外架，严禁搭乘井架上下，严禁从高处往下抛扔物体(违者重罚250元)。
八、本合同一式肆份，双方各执贰份。
本合同即有法律效应，自双方签字后生效，付清款项后自行失效，未尽事宜双方另行商议。
九、补充条款甲方乙方现场代表身份证号码 (施工员)日期日期水利水电项目分包合同范文二甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：为了加快工程进度，本着同等互利的条件，甲方愿意将-----------------等水电工程人工劳务承包给乙方。
一、工程概况工程名称：工程地点建筑面积：承包方式承包范围及内容：改造设计施工图业主约定全部施工内容。
本合同包含内容：1. 所有设计图纸和施工合同及水电、消防等全部工程(若设计变更增加或减少工作量另行计算)，水电完工后所有水电废料收捡、堆码、材料保管、工地现场进出场、装卸车、水电(其中含强弱电、给排水、冷热水管、防雷接地、风扇、配电箱、柜、冷凝水、桥架、消防及消防土方的开挖、水表安装、给水碰头、广播、应急灯、指示灯排气管及临时施工用水用电)的预埋、穿线、安装，总之消防和水电剩余部份全部施工完，如以前有质量不合格的工程经返工后另行计算、计工。
其中包括所用的小型机械设备、焊条、焊剂、焊机等辅助材料由乙方提供。
若以上所承包的价格(其中包括安全)，若乙方在施工中，发生2. 乙方负责该工程中验收及竣工验时，室内外一切水电废料的清理。
3. 施工内容中所涉及的各种使用操作小型工具。
4. 现场文明施工：即现场内的清扫、保洁、水电建材的清运，民工宿舍的卫生清理、保洁，加工现场地、卫生清理、保洁由乙方自行负责。
5. 乙方应自行做好成品保护工作及其分包单位施工的成品保护工作，甲方负责协调，若发现成品损坏因乙方造成的，一切损失费用由乙方承担。
6. 工人安全及劳保用品、床上用品、生活用餐及职工宿舍内配备设施等由乙方自理。
7. 对甲方提供材料的保管、验收、节约由乙方负责，并做到工完场清。
8. 乙方必须安排至少1个专职安全员。
9. 甲方有更换乙方管理人员的特权。
二、工期及质量安全要求1、按甲方统筹安排的计划工期及甲方与业主的合同约定按质按量完成。
开工时间20xx年10月18日，竣工时间20xx年11月20日，若因乙方原因未按要求完成，一切损失由乙方承担。
乙方必须制定完全实际的施工进度计划表，每月、每周必须向甲方报进度计划，并按进度计划完成施工任务，若完不成计划任务，甲2、质量要求水电工程必须达到国家验收规范，且应全部合格，分项工程量质量按验收规范要求及备案制实行前合格标准执行，所有工种入场必须先作样板，由甲方认可后方可进场施工。
3、安全文明要求(1)乙方应按相关要求对工人进行安全教育和安全监督，严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范，杜绝安全事故发生，并将相关交底资料存档，且报送甲方备案。
(2)乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定，做好施工安全防护工作，杜绝现场安全事故。
(3)安全生产杜绝重大伤亡事故和火灾事故发生，轻伤率控制在1‰以下，施工操作人员严格贯彻“三宝、四口五临边”必须设置防护措施，严禁在高处抛弃任何物品。
行人出入口、通道等上空搭设双层防护棚，在施工过程中，安全要求按甲方施工组织设计及甲方管理人员要求执行，所有安全防护设施及及施工作业面操作必须符合JGJ59-99标准，乙方实行包干制(含安全费用在内)。
(4)文明施工乙方按甲方要求达到四川省标准化文明工地管理，施工区、办公区、生活区的清洁卫生、宿舍整治、各种材料应堆码整齐，甲方定期或不定期检查，如乙方达不到规定的要求，不接受甲方提出的限期整(5)职业健康安全、环境管理杜绝一切不安全等事件发生，做到场外景观，争创四川省绿色环保工地，噪声、扬尘控制和污水排放达到国家有关要求，如因乙方原因导致有关执行部门的罚款或公示，除乙方承担相应罚款外，甲方另行按每发生一次处罚乙方100元，作为对甲方信誉的补偿。
(6)材料管理乙方在材料管理方面必须认真负责配合甲方加强管理工作，材料领用实行额用量领料，按甲方制度的“现场材料管理规定”，乙方必须遵照执行。
4、承包单价与质量履约保证金的收取与退还本工程按建筑面积包干价，共( )，以( )元/m2总价款结算为(小写：￥元)(大写：元)，结算依据以建筑面积计算规则计算。
5、付款方式(1)乙方施工进度款按每月进度，完成工程量的(80%)支付给乙方。
(2)工程竣工经甲方、监理、设计、质监站验收合格一周内，甲方向乙方支付合同总价的(97%)人工费，剩余(3%)在甲方与业主决算审定后一个月内全部一次性支付完毕。
(3)每一次支付人工费都以现金支付给合同签字人，乙方向甲方出具收款收据。
6、违约(1)如因乙方原因造成的罚款或损失，则甲方从乙方劳务费中扣除，以示处罚。
(2)如甲方材料不到位造成停工1天以上由甲方向乙方支付相应天数的材料设备租赁费和人工费。
(3)如乙方原因施工质量达不到要求，造成的所有损失均由乙方承担。
(4)凡进入施工现场人员必须听从现场管理人员指挥调配，否则甲方有权请乙方退出施工现场，将自动终止合同，乙方未完工程所产生的劳务费从乙方承包费中扣出，因乙方不能履行合同而造成的损失由乙方负全责任，承担一切经济损失，工人工资由乙方承担。
四、本合同一式两份，经甲乙双方共同签字后生效，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：年月日水利水电项目分包合同范文三总承包方 (以下简称甲方)：内部承包方(以下简称乙方)：威海市房地产开发有限公司开发的威海北海福地项目安装工程经甲方评审，现指定乙方为该项目的水电安装内部承包人，甲方为该工程的总包实施单位。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本总包方公司实际情况，同意将总包方公司承包的威海北海福地项目A区安装工程工程交予乙方进行承包经营，同意乙方以甲方的名义对本项目进行施工，包括自主采购，在甲方的管理下组织施工，与建设方办理工程签证和竣工结算。
为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲乙双方协商同意签订本协议书。
第一条工程项目概况1、工程名称：北海福地项目总承包工作范围内的水、电、暖安装工程，建筑面积详见项目一览表;2、工程地点：山东省威海市初村镇3、项目来源：见甲方与建设方签订的《施工承包合同》，为附件。
4、乙方承包范围和内容：甲方与建设方签订的《施工承包合同》承包范围内的所有安装工程。
建设方专业分包除外。
免费义务完成现场总承包生活区的临时设施水电工作(包工)。
免费义务完成建设单位现场生活区的临时办公区用房水电工作(清包工)。
免费义务完成施工现场的的临时水电安装工作(清包工)。
甲方承诺不将工程承包范围内的任何安装内容另行分包给第三方。
5、工程造价：按照施工总承包合同，交甲方管理费8.5%。
第二条双方义务一、甲方工作：1、组建于工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量、安全向建设方负责。
2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、隐蔽、检测等进行控制、监督和验收。
3、按与建设方签订的《施工承包合同》约定，同期向乙方支付工程价款。