人防工程安装施工合同模板
人防设备安装工程合同
人防设备安装工程合同一、合同背景二、工程描述1.项目名称：人防设备安装工程。
2.工程地点：详见附件1。
3.工程内容：根据设计图纸和相关技术要求，承包商负责安装人防设备，包括但不限于安装监控摄像头、安置门禁系统等。
4.工期：合同签订后30日内完成工程。
三、责任与义务1. 业主的责任与义务1.提供合理、准确的工程设计图纸和技术要求。
2.协助承包商进入工程现场，并提供必要的协助和配合。
3.按合同约定及时支付工程款项。
2. 承包商的责任与义务1.按合同约定按时完成人防设备安装工程，并确保质量符合技术要求。
2.根据工程实施计划，合理安排施工进度。
3.提供必要的施工人员及施工设备，并保证施工作业安全。
4.对施工中产生的噪音、污染等影响邻近居民的因素，承包商需采取必要的措施予以控制。
四、工程款项及支付方式1. 合同价款本工程合同总价为人民币X万元整（大写：X）。
2. 付款方式1.预付款：双方签订合同时，业主支付合同总价款的30%作为预付款。
2.进度款：工程进展到50%时，业主支付合同总价款50%的进度款。
3.竣工结算：工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的20%作为竣工结算款。
3. 发票承包商应按照国家税务局的相关规定，开具合格的增值税专用发票，并在进度款和竣工结算款支付后及时提供给业主。
五、保证和索赔1. 质量保证承包商对安装设备的质量保证期为12个月。
在此期间，如发现设备存在质量问题，承包商将负责免费修复或更换。
2. 索赔1.未按合同约定完成工程，造成业主损失的；2.工程施工质量不符合要求，经业主确认的；3.未及时履行通知义务，导致工期延误的。
六、合同变更与解除1. 变更任何一方希望对本合同内容进行变更，需经双方协商并签订书面变更协议后生效。
2. 解除1.因不可抗力导致工程的；2.一方严重违反合同义务，不能按时履行合同的；3.双方协商一致解除的。
七、争议解决对于本合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。
人防工程施工协议
人防工程施工协议甲方（施工单位）：法定代表人：注册地址：联系电话：乙方（业主）：法定代表人：地址：联系电话：经双方友好协商，甲、乙双方在确保人防工程施工质量、工期的前提下，根据有关法律法规，达成如下协议，共同遵守并认真执行。
第一条项目名称本合同项目名称为__________，项目地址为__________。
第二条工程内容1. 本合同工程内容包括但不限于人防工程主体结构的施工、设备安装、配套设施安装、工程环境保护等工作。
2. 甲方应对本合同工程的施工质量、安全、环保等方面的工作负责，严格按照国家相关规定和标准进行施工。
第三条工程价款1. 本合同工程总价款为_______元（大写）。
2. 工程价款支付方式：甲方在工程过程中按照项目施工进度及质量验收情况提出支付申请，乙方应在工程验收合格后的____个工作日内支付相应款项。
3. 预留工程备用金：为应对工程中可能出现的变更和不可预见情况，双方共同商定预留_______元备用金，由乙方支付。
第四条施工周期1. 本合同工程施工周期为______天。
2. 若因不可抗力等原因需要延长工期，双方应在延期前协商一致，并签订书面延期协议。
第五条质量保证1. 甲方承诺本合同工程施工质量符合国家相关标准及规范要求，若因施工质量问题导致工程质量出现问题，甲方应负责修复，且不收取额外费用。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应提供质量保修期为____年的保修服务。
第六条安全保障1. 甲方应严格遵守国家相关的安全生产规定，保障工程施工安全。
2. 乙方应提供必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。
第七条环境保护1. 甲方应根据当地环境保护规定，采取有效措施保护周边环境，减少施工对环境的影响。
2. 乙方应提供必要的环境保护设施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。
第八条合同变更1. 任何一方如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同变更涉及工程工期、工程价款等问题需重新协商确定。
人防标识牌工程安装合同4篇
人防标识牌工程安装合同4篇篇1人防标识牌工程安装合同甲方（委托方）：_________________________（以下简称甲方）乙方（承包方）：_________________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，就人防标识牌工程的安装事宜达成如下协议：第一条项目内容1.1 甲方委托乙方在指定地点进行人防标识牌的安装工作，包括但不限于人防标识牌的设计、制作、安装等工作。
1.2 乙方应保证工程质量符合相关标准，并按照约定时间完成工程。
第二条工程款2.1 甲方应在双方签订本合同后的3个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款。
2.2 工程验收合格后，甲方应在验收合格通知书签发之日起5个工作日内支付合同总金额的70%作为尾款。
第三条工期3.1 乙方应在双方签订本合同后的10个工作日内开始工作，并保证在约定的工期内完成全部工程。
3.2 若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担甲方或相关部门提出的违约金。
第四条知识产权4.1 人防标识牌的设计版权归乙方所有，甲方未经乙方书面同意，不得擅自复制、传播或使用。
4.2 甲方提供的相关资料，如有侵权等问题，由甲方承担法律责任。
第五条保修5.1 乙方为本合同项下的工程提供1年的免费保修期，保修期内如出现因乙方原因引起的质量问题，乙方应免费修复。
第六条违约责任6.1 若因甲、乙双方一方违约，造成合同无法履行的，违约方需承担相应的违约责任。
第七条协议的变更和解释7.1 本合同若发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。
解决不成的，可向有管辖权的法院起诉。
7.2 未尽事宜，双方可协商变更或作出补充，变更和补充的协议应以书面形式签署，具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份有效。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________法定代表人签字：__________ 法定代表人签字：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇2人防标识牌工程安装合同甲方（甲方单位名称）：______________法定代表人：______________联系方式：______________乙方（乙方单位名称）：______________法定代表人：______________联系方式：______________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方与乙方经友好协商，就人防标识牌工程的安装事宜达成如下协议：一、工程名称：人防标识牌工程二、工程地点：________________三、工程内容及标准：人防标识牌工程的具体内容及标准详见技术规范，乙方在本合同中应当保证按照相关技术规范进行施工，并按照甲方的要求完成安装。
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防标识标牌工程安装施工合同
人防标识标牌工程安装施工合同《人防标识标牌工程安装施工合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行人防标识标牌工程安装施工事宜，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程内容1.1 工程名称：人防标识标牌工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于人防标识标牌的设计、制作、安装、调试及验收等。
二、工程工期2.1 合同签订后，乙方应按照甲方的要求及时组织施工，确保工程按时完成。
2.2 工期延误：因乙方原因导致工程不能按时完成的，乙方应按照甲方要求支付违约金。
三、工程质量3.1 工程质量标准：乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。
3.2 质量保证：乙方应承担工程质量的保证责任，工程验收合格后，质保期为____年。
四、工程价款4.1 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
4.2 支付方式：双方约定按照以下方式支付工程价款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格并办理完毕相关手续后，甲方支付乙方工程总价款的40%。
五、施工许可及验收5.1 乙方应按照相关法律法规和甲方的要求，办理施工许可等相关手续。
5.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方的要求及时组织验收，确保工程符合设计要求和质量标准。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照甲方要求支付违约金。
6.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的，应承担返工、维修等费用。
6.3 甲方未按照约定时间支付工程价款的，应按照乙方要求支付滞纳金。
七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
人防施工合同范本
人防施工合同范本甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要乙方承担人防工程项目的施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________人防工程2. 工程地点：____________3. 工程性质：____________（例如：新建、改建、扩建等）4. 工程规模：____________5. 工程投资：____________二、工程内容1. 人防工程结构施工2. 人防设备安装3. 人防工程装修4. 其他相关工程（如：通风、照明、排水等）三、合同工期1. 工程开工日期：____________2. 工程竣工日期：____________3. 工期延误：若乙方因自身原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
四、合同价格1. 合同总价：____________（大写：_________________________元整）2. 付款方式：按工程进度付款，具体付款比例和期限如下：（1）工程开工后支付合同总价款的20%；（2）工程完成50%时支付合同总价款的30%；（3）工程完成80%时支付合同总价款的30%；（4）工程竣工后支付合同总价款的20%。
五、质量要求1. 乙方应按照国家及地方有关人防工程的标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限为____________年。
六、安全生产1. 乙方应严格执行国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
七、合同变更1. 双方同意，在合同履行过程中，如发生不可抗力因素导致合同无法履行，经双方协商一致，可以对合同内容进行变更。
2. 合同变更应书面提出，经双方签字确认后生效。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
人防工程安装合同
人防工程安装合同在现代城市建设中，人民防空工程（简称人防工程）是不可或缺的重要组成部分，它不仅关系到城市居民的生命安全，也是城市综合防护体系的关键。
为了规范人防工程的施工与管理，确保工程质量和施工安全，制定一份详尽的人防工程安装合同显得尤为重要。
以下是一份经过精心设计的人防工程安装合同范本，供相关单位参考使用。
甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟建设人防工程，乙方具有相应的资质和能力进行该工程的施工安装，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就人防工程的施工安装达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：包括但不限于人防门、防护设备、通风系统、供电系统、照明系统、信号系统等的安装与调试。
4. 工程标准：按照国家及地方有关人防工程建设的标准和规范执行。
二、合同金额合同总金额为人民币（大写）_____________元整（¥_________）。
三、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。
四、质量要求乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范，确保人防工程的安全性能和使用功能。
五、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。
人防安装合同模板
人防安装合同模板甲方：（委托人）联系地址：联系电话：乙方：（安装商）联系地址：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行人防设备的安装工作，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条安装范围1.1 乙方将按照甲方的要求，对人防设备进行安装，具体包括但不限于监控摄像头、门禁系统、报警器等设备。
1.2 安装工作将按照甲方的现场布局和需求进行安排，确保设备能够正常运行。
第二条安装时间2.1 安装工作的具体时间将由甲乙双方商定，乙方将保证按时完成工作。
2.2 如因不可抗力或其他合同外的原因导致无法按期完成安装工作，乙方将提前通知甲方，并尽快协商解决方案。
第三条设备质量3.1 乙方安装的设备必须符合国家相关标准和规定，保证质量可靠。
3.2 安装完成后，乙方将提供相关设备的保修期限和售后服务政策，确保设备能够长期稳定运行。
第四条安装费用4.1 安装费用总额为（具体金额）元，其中包括人工费、材料费、运输费等相关费用。
4.2 安装工作完成后，甲方需在（具体时间）内将安装费用支付给乙方，支付方式为（具体方式）。
第五条保密责任5.1 甲乙双方在履行本合同过程中，如涉及商业机密或其他敏感信息，应当严格保守。
5.2 未经甲方同意，乙方不得向任何第三方透露相关信息。
第六条违约责任6.1 若甲方未按时支付安装费用，乙方有权要求支付滞纳金，滞纳金的具体金额为欠款金额的百分之（具体比例）。
6.2 若乙方因自身原因导致无法按时完成安装工作，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第七条合同变更7.1 本合同的任何变更必须经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。
7.2 双方若需变更合同内容，应提前通知对方，并共同商定适当的调整方案。
第八条法律适用8.1 本合同的签订、履行、解释均适用中华人民共和国法律。
8.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决，也可依法向有管辖权的地方法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上内容经双方阅读确认，自愿签订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人防工程安装施工合同模板
人防工程安装施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规，本着互惠互利的原则，经协商双方友好协商签订本合同。
第一条本合同签订的依据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。
国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》
人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。
第二条承包范围：人防工程（含防护设备和战时通风防化等）制作（购买）及安装施工。
承包内容详见施工图纸设计（含设计变更）的所有内容。
本合同附《人防工程（含防护设备和战时通风防化）工程清单》一份，清单所列项目、数量如有遗漏，以施工图（含设计变更）和有关图集为准，其施工工作内容已包含并综合在总包干价中，不再另列计价项目，不再另增加数量计价。
第三条承包方式：本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。
第四条本合同一律按施工图纸设计（含设计变更）要求安装施工，即本合同人防工程的名称、型号、数量、单价、轴线（点）标高等进行安装施工。
第五条工期：根据甲方施工进度计划进行。
第六条本合同人防工程（防护设备和战时通风防化安装工程）总包干价为人名币大写陆拾陆万元整（￥660000.00元）。
总包干价中含税费。
乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价一次性包干，不再另列计价项目，不再另增加数量计价，不再发生零星点工。
付款方式如下：
6.1本合同签订之日起3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%及￥198000.00元。
6.2本合同人防工程防护设备所需的人防门框、战时封堵以及战时通风防化等预埋安
装完毕3天内，甲方向乙方支付合同总价款的`30%即￥198000.00元。
6.3本合同人防工程防护设备所需的人防门扇和战时封堵以及战时通风防化安装完毕
3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥198000.00元
本合同人防工程防护设备和战时通风防化安装竣工，经人防主管部门验收通过并发给
人防工程竣工验收备案意见书3天内，甲方向乙方支付合同总价款的10%即66000.00元。
第七条本人防工程安装施工要求
7.1 甲方按本合同第6条第1点规定时间和金额支付给乙方，自款到户之日起3天内，乙方负责组织定点企业完成本人防工程所需的人防门框、战时封堵以及战时通风防化等预
埋件制作。
7.2 甲方按本合同第6条第2点规定时间和金额支付给乙方，自款到户之日起，乙方
安排专业人员对人防工程所需的人防门扇和战时通风防化进行安装。
7.3
甲方按本合同第6条第3点规定时间和金额付给乙方，自款到户之日起，乙方安排
专业涂料油漆人员对人防工程设备进行装饰，并在3-5天内向甲方提供检测报告、产品合
格证等竣工验收资料。
同时，甲方应按人防主管部门《民用建筑“结建”人防工程竣工验
收行政许可指南》有关人防工程竣工验收必备资料规定并填写《“结建”人防工程竣工验
收登记表》和《人民防空工程防护专项验收报告表》（见附件），及时收集齐全的必备资
料后出具书面委托书交给乙方申报办理竣工验收手续。
7.4 本合同人防工程防护设备和战时通风防化安装，甲、乙双方必须确保施工安全，
对安全事故应依责任归属确认处理，并由责任方承担发生的责任和费用。
第八条本合同人防工程产品与安装质量标准，由乙方严格按照国家颁发的人防工程
防护设备定型图纸组织生产制作，产品质量与安装质量达到RFJ01-2002《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》。
第九条双方责任
甲方责任：
9.1甲方应按本合同第6条第1、2、3点规定的时间和金额，及时向乙方支付价款。
否则，乙方不再安排人员进场安装或有权解除合同，并书面通知甲方。
9.2 甲方应向乙方提供经图审盖章的本合同人防工程施工设计图纸，包括相关建筑、
结构、防护、暖通等施工图纸，以保证本合同人防工程防护设备和战时通风防化安装施工，并防止漏装和装错等。
9.3 甲方应在人防工程防护设备安装前，向乙方提供安装处的定位轴线（点）、标高等。
9.4 甲方对本合同人防工程施工图需要变更的，应向乙方提供设计单位出具的正式变
更通知书。
9.5 甲方应为乙方提供具备安装人防门框、预埋件、人防门扇、战时通风防化的施工
场地、通道、水电、塔吊、施工措施之支撑钢筋（拆模后退还）供应等方便条件，确保安
装工程顺利进行。
施工现场的水电供应和费用由甲方负责。
安装工程施工所用的电焊机、
电线、电缆、配电箱、工具等由乙方负责。
乙方责任：
9.6乙方必须严格按照国家颁发的人防工程防护设备定型图纸和质量标准组织定点企
业生产与安装，如产品质量不合格和安装质量不能通过验收，概由乙方负责返工，费用自付。
9.7 乙方负责与甲方沟通联络、密切协调本合同人防工程安装施工的具体组织施工工作，本合同与乙方无关的建筑、结构等工程项目有甲方负责。
9.8 乙方必须按甲方提供的本合同人防工程施工图设计文件（含变更）和齐全的相关
资料安装施工。
9.9 乙方必须按甲方支付的价款，及时组织定点企业生产保障供货和安装。
9.10 乙方按甲方指定的地点和时间安排运抵各种设备后，应负责保管，防止损坏和
遗失。
9.11 乙方必须按有关规定及时向甲方提供国家人防办公室颁发的《人防工程防护设
备定点生产和安装企业许可认定证书》、产品质量检测报告。
产品合格证等竣工验收资料。
9.12 乙方必须根据甲方出具的书面委托书办理本合同人防工程竣工验收手续。
9.13 乙方应负责售后一年内的质量保证。
第十条其他
10．1 本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。
10．2 本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。
10．3 本合同未尽事宜，经双方协商一致，另行签订补充协议；协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁。
发包方名称：承包方名称：
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
地址：地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日
感谢您的阅读，祝您生活愉快。