工程安全文明施工措施费计取合同(合同示范文本)
工程文明施工措施费合同
工程文明施工措施费合同合同编号：__________甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本项目”）的建设达成合作意向，并为确保本项目施工过程中的文明施工标准，特订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本项目施工过程中关于文明施工措施费用的支付、使用及管理等相关事宜，以保障施工现场的整洁、有序，确保施工安全，减少对周边环境的影响。
第二条文明施工措施费用1. 甲方同意根据实际施工情况，向乙方支付相应的文明施工措施费用。
2. 文明施工措施费用的具体金额为人民币________元，占工程总造价的__%。
3. 文明施工措施费用的支付方式为：_______。
第三条乙方责任与义务1. 乙方应制定详细的文明施工措施计划，并在施工前提交给甲方审核。
2. 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准执行文明施工措施。
3. 乙方应确保施工现场的清洁卫生，定期清理建筑垃圾，合理堆放材料。
4. 乙方应采取措施减少施工噪音、扬尘等污染，保护周围环境和居民正常生活。
5. 乙方应对施工人员进行文明施工教育，提高其环保意识和社会责任感。
第四条甲方责任与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付文明施工措施费用。
2. 甲方有权监督乙方的文明施工情况，并提出改进建议。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中可能出现的外部协调问题。
第五条违约责任1. 如甲方未按约定支付文明施工措施费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未按约定履行文明施工措施，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决因本合同引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
安全施工费用协议书
安全施工费用协议书甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于双方就工程项目（以下简称“工程”）的施工达成合作意向，为确保工程安全顺利实施，特制定本安全施工费用协议书（以下简称“本协议”）。
一、安全施工费用的构成1. 本协议所述安全施工费用包括但不限于安全防护设施的搭建、维护和管理费用，安全教育培训费用，安全检查与事故预防措施的费用等。
2. 甲乙双方应共同承担安全施工费用，具体分担比例根据双方协商确定。
二、费用支付方式1. 安全施工费用应由甲方按照约定的比例和时间点支付给乙方。
2. 乙方应在每个阶段完成后，向甲方提交费用明细报告，并附上相应的票据和证明文件。
3. 甲方在收到乙方提交的费用报告后，应在约定的期限内完成审核，并在确认无误后支付相应费用。
三、安全管理责任1. 乙方负责制定和执行工程施工期间的安全管理计划，确保施工现场符合国家及地方的安全法规标准。
2. 甲方有权对乙方的安全管理措施进行监督检查，并提出整改建议。
3. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时通知甲方。
甲乙双方应共同分析事故原因，防止类似事件再次发生。
四、违约责任1. 如甲方未按约定支付安全施工费用，乙方有权暂停工程施工，直至费用得到支付。
2. 如乙方未能履行安全管理责任，导致安全事故或违反相关法律法规，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________授权代表签字：________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________授权代表签字：________日期：____年____月____日。
工程安全文明施工措施费计取合同
工程安全文明施工措施费计取合同工程安全文明施工措施费的计取是为了保障施工过程中的安全和环境保护，确保施工活动不对周围环境和人员造成危害。
本文将对工程安全文明施工措施费的计取进行详细阐述。
一、施工单位在工程施工过程中应制定合理的安全文明施工措施，确保施工过程中安全生产和环境保护的顺利进行。
施工单位需要成立安全生产领导小组，并安排专人负责施工过程中的安全文明施工措施的制定和实施。
二、工程安全文明施工措施费的计取应符合相关政策法规和合同约定。
工程安全文明施工措施费通常由建设单位在工程预算中拨付给施工单位。
施工单位在施工过程中根据具体情况提取安全文明施工措施费，并用于实施相应的安全文明施工措施。
三、工程安全文明施工措施费的计取应按照实际发生的费用进行计算。
具体计取方式可分为定额计取和按比例计取两种方式。
1. 定额计取：根据工程的性质、规模和施工条件等因素确定一定的标准费用，以此作为工程安全文明施工措施费的定额。
施工单位在施工过程中根据实际情况提取和使用安全文明施工措施费，但不超过定额的金额。
2. 按比例计取：根据工程总造价的一定比例计取安全文明施工措施费。
具体比例可以根据工程的复杂程度和难度进行确定，一般在0.5%到2%之间。
施工单位在施工过程中根据工程的实际造价提取相应比例的安全文明施工措施费。
四、工程安全文明施工措施费的使用应专款专用。
施工单位在提取安全文明施工措施费后，应建立专门的管理账户，将提取的费用投入到安全文明施工措施中，确保费用专款专用，合理使用。
五、工程安全文明施工措施费的使用应按照相关规定进行核实和验收。
施工单位在施工过程中使用工程安全文明施工措施费后，应按照合同约定和相关规定进行核实和验收。
建设单位可以委托第三方进行核实和验收，确保费用使用合规。
六、工程安全文明施工措施费的计取和使用应建立相应的档案和记录。
施工单位在施工过程中应对工程安全文明施工措施费的提取和使用进行档案管理和记录，包括提取的金额、使用的情况等，以备查阅和监督。
工程安全文明施工措施费计取合同2篇
工程安全文明施工措施费计取合同2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程的安全文明施工措施费用计取事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：____________________1. 费用内容：本工程的安全文明施工措施费包括安全施工、文明施工、环境保护等方面的费用。
具体包括但不限于安全设施的设置、维护、更新，施工现场的清洁、绿化，扬尘治理等。
2. 计取标准：按照相关法律法规及地方标准，结合本工程实际情况，经甲乙双方商定，安全文明施工措施费按工程总造价的____%计取。
3. 计取方式：安全文明施工措施费与工程进度款同步支付。
甲方在支付工程进度款时，按实际完成工程量计算费用，并向乙方支付。
三、安全文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全文明施工的法律、法规及标准，确保施工现场安全、文明、整洁。
2. 乙方应制定详细的安全文明施工方案，报甲方备案。
方案应包括施工现场布置、安全防护措施、扬尘治理等内容。
3. 乙方应按规定设置安全设施，如临时用电、脚手架、起重机械等，确保施工现场安全。
4. 乙方应负责施工现场的清洁、绿化工作，确保施工现场整洁有序。
5. 乙方应对施工现场的扬尘进行治理，采取有效措施防止扬尘污染。
四、责任与义务1. 甲方应按本合同约定支付安全文明施工措施费。
2. 乙方应确保施工现场的安全文明施工，如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
3. 甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督检查，如发现乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方整改。
4. 甲方应及时向乙方提供必要的支持和帮助，确保施工现场的安全文明施工。
工程文明施工措施费合同
工程文明施工措施费合同甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方就______________项目（以下简称“本工程”）的建设达成合作，现根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，就本工程文明施工措施费用的支付与管理，经双方协商一致，订立如下合同条款：第一条定义与解释1.1 “文明施工”指的是在工程施工过程中采取各种措施，保持施工现场整洁有序，减少对周围环境和居民生活的影响，确保施工安全。
1.2 “文明施工措施费”是指用于实施文明施工所必须的费用，包括但不限于现场清洁、噪音控制、粉尘治理、废弃物处理等。
第二条文明施工措施内容2.1 乙方应遵守国家有关文明施工的规定，制定并实施文明施工方案。
2.2 乙方应设立专门的文明施工管理团队，负责日常的文明施工管理工作。
2.3 乙方应确保施工现场的清洁卫生，定期清理建筑垃圾，合理堆放材料，减少扬尘。
2.4 乙方应采取措施降低噪音污染，非紧急情况下禁止夜间施工。
2.5 乙方应做好施工现场的安全防护工作，设置必要的安全警示标志。
第三条费用支付3.1 甲方向乙方支付的文明施工措施费按照本合同约定执行。
3.2 文明施工措施费的支付方式为_______（一次性支付/分期支付/按进度支付）。
3.3 如乙方未能达到合同约定的文明施工标准，甲方有权扣除相应的文明施工措施费。
第四条违约责任4.1 如一方违反本合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
4.2 若乙方未能履行文明施工义务，导致工程延期或产生额外成本，应按照本合同约定承担相应责任。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程安全文明施工措施费计取合同5篇
工程安全文明施工措施费计取合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程安全文明施工措施费计取合同一、签订时间和地点：本合同于________年____月____日在______签订，双方签字盖章即生效。
二、甲方：（委托方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________三、乙方：（承包方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________四、合同对象1、本合同系在甲方与乙方之间签订的工程安全文明施工措施费计取合同，是确保工程安全，保障工人生命财产安全的必要措施。
2、本合同所称工程安全文明施工措施费计取，是指乙方按照国家相关法规和标准，采取必要的安全措施和文明施工措施，确保工程施工过程中的安全和文明，保障人员的生命财产安全。
五、费用计算1、乙方在工程施工过程中，需要进行安全文明施工措施，如设立安全监测系统、安全防护设施、文明施工标识等，相关费用由乙方承担。
2、乙方应当在施工前，根据工程特点和所需施工措施，编制相应的安全文明施工措施费用预算，并报甲方审核确认。
3、费用计取方式由甲方和乙方协商确定，可以按照工程进度和里程碑节点进行分期支付，也可以一次性支付。
4、如有必要，甲方有权要求乙方提供相应的安全文明施工措施费用支出明细表，并由双方共同签字确认。
六、违约责任1、如果乙方未按照本合同约定提供工程安全文明施工措施，导致工程施工中发生安全事故，乙方应当承担相应的责任，并赔偿甲方的损失。
2、如因不可抗力等原因，导致乙方无法提供工程安全文明施工措施，或者乙方违约导致合同无法执行，乙方应当向甲方承担相应的违约责任。
七、其他1、本合同自双方签字盖章即生效，并具有法律效力。
2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同的有效期为工程施工工期的整体期限，如有延期，双方应当及时协商解决。
2024年工程安全文明施工措施费计协议（三篇）
2024年工程安全文明施工措施费计协议发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____2024年工程安全文明施工措施费计协议（二）【协议书】2024年工程安全文明施工措施费计协议（三）甲方：（单位名称）电话：地址：邮编：乙方：（单位名称）电话：地址：邮编：鉴于甲方与乙方在2024年将合作进行某工程项目施工，为确保施工期间的安全和文明施工，经双方协商一致，达成以下协议：一、费用金额及支付方式1. 乙方承诺为甲方提供工程安全文明施工的相关服务，费用总额为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
(南通)安全文明施工措施费支付使用协议G
安全施工措施费用支付使用协议书工程名称：南京医科大学康达学院迁建项Ⅵ标段建设单位：江苏润科投资发展有限公司施工单位：江苏南通建工集团股份有限公司根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》规定，甲、乙双方应依法履行各自的责任和义务，合理投入现场安全文明施工措施费用，共同做好本建设工程施工现场安全生产、文明施工管理工作，切实保护人民生命和财产安全。
1、本工程为南京医科大学康达学院迁建项目Ⅵ标段，合同造价为2428万元，其中安全文明施工措施费基本费29万元。
注：合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工措施费用不得低于基本费的60%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工措施费用不得低于基本费的40％，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。
2、建设安全监督管理机构现场评价实行动态管理，并依据检查评价情况确定最终评价结果，评价结果分为优良、合格、不合格三个等级。
工程竣工结算前，必须出具经监理单位签字盖章的《安全文明施工措施评价及费率测定表》。
3、未经现场评价或不能出具《安全文明施工措施评价及费率测定表》的，承包人不得收取安全文明施工措施费。
安全文明施工措施费＝基本费＋现场评价费①评价结果为优良者（80分及以上），计取现场评价费。
现场评价费费率＝基本费费率×40％＋基本费费率×（评价得分-80）×3％②评价结果为合格者，得分为70～80分，安全文明施工措施费按基本费计取，不计取现场评价费。
③评价结果为不合格者，应进行整改，以整改后的评价结果作为测定和计取安全文明施工措施费的依据。
整改后评价仍不合格者，不计取安全文明施工措施费。
4、工地地面应做硬化处理而未做的，其安全文明施工措施费中的文明施工费按应计费率的60％计取。
5、施工期间承包人发生四级以上（含四级）质量安全事故的，不计取安全文明施工措施费中的安全施工费。
6、建设单位申请领取施工许可证时，应将本协议提交建设主管部门备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-042325
工程安全文明施工措施费计
工程安全文明施工措施费计取合同
(合同示范文本)
发包人（全称）：________________
承包人（全称）：________________
发包人、承包人就________________工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议。
一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式
1.安全文明施工措施费按工程总造价的________计取。
2.在合同签订后支付给承包方措施费的________，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任
1.承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2.施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式____份，双方各执____份，质监站____份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：__________________
法定代表人（签字或盖章）：________
____________年________月________日
承包人（公章）：__________________
法定代表人（签字或盖章）：________
____________年________月________日
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。